二零二四年度建设施工合同：城市轨道交通建设施工合同（2024版）2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度建设施工合同：城市轨道交通建设施工合同（2024版）本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3轨道交通项目1.4施工范围第二条合同金额与支付方式2.1合同金额2.2支付方式2.3进度付款2.4最终付款第三条施工进度与工期3.1施工进度计划3.2工期延误3.3提前完工奖励第四条工程质量与标准4.1工程质量要求4.2质量检验4.3质量争议的处理第五条安全生产与环保要求5.1安全生产措施5.2安全事故处理5.3环保要求第六条合同变更与解除6.1合同变更条件6.2合同解除条件第七条违约责任7.1发包方的违约责任7.2承包方的违约责任第八条争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁地点与机构第九条合同的生效、暂停与终止9.1合同生效条件9.2合同暂停条件9.3合同终止条件第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约保密条款第十一条法律适用与争议解决11.1法律适用11.2争议解决第十二条其他条款12.1不可抗力12.2合同的转让12.3附件第十三条合同的修订与补充13.1修订条件13.2补充协议的签订第十四条合同的签署与份数14.1合同签署地点与日期14.2合同份数与保管第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方发包方是指根据中华人民共和国法律设立，具有独立法人资格，按照本合同约定承担轨道交通项目建设、运营和管理职责的轨道交通管理机构。1.2承包方承包方是指根据中华人民共和国法律设立，具有独立法人资格，按照本合同约定承担轨道交通项目建设施工任务的企业。1.3轨道交通项目轨道交通项目是指根据中华人民共和国法律、法规和政策，经过合法审批，由发包方负责建设的城市轨道交通设施，包括但不限于地铁、轻轨、磁悬浮等。1.4施工范围施工范围是指承包方根据本合同约定，在轨道交通项目内承担的土建、安装、装修、调试等施工任务的具体区域和内容。第二条合同金额与支付方式2.1合同金额合同金额是指根据本合同约定的施工范围、工程量、工程单价等因素计算出的总价款，包括税金、利润等。2.2支付方式支付方式是指发包方按照本合同约定的付款条件和进度，向承包方支付合同金额的方式。2.3进度付款进度付款是指发包方按照承包方实际完成的工程进度，按照本合同约定的比例和时间节点向承包方支付的款项。2.4最终付款最终付款是指发包方在承包方按照本合同约定完成全部施工任务，并通过质量验收后，向承包方支付的剩余合同金额。第三条施工进度与工期3.1施工进度计划承包方应按照发包方批准的设计文件和施工图纸，编制施工进度计划，并提交给发包方备案。3.2工期延误承包方如因自身原因导致施工进度延误，应按照本合同约定向发包方支付违约金。3.3提前完工奖励承包方如提前完成施工任务，经发包方验收合格后，按照本合同约定给予提前完工奖励。第四条工程质量与标准4.1工程质量要求承包方应按照国家和行业标准，以及本合同约定的质量要求，完成施工任务。4.2质量检验承包方应按照发包方的要求，对施工过程中和完成的工程进行质量检验，并承担相应的检验费用。4.3质量争议的处理如发生工程质量争议，双方应按照本合同约定的争议解决方式进行处理。第五条安全生产与环保要求5.1安全生产措施承包方应制定并落实施工过程中的安全生产措施，确保施工安全。5.2安全事故处理如发生安全事故，承包方应立即报告发包方，并按照本合同约定处理安全事故。5.3环保要求承包方应按照国家和地方环保法规，采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染。第六条合同变更与解除6.1合同变更条件如因设计变更、工程量增减等原因导致合同金额、施工范围等发生变更，双方可协商签订补充协议。6.2合同解除条件如因不可抗力等特殊情况导致合同无法履行，双方可协商解除合同，并按照本合同约定处理合同解除后的相关事项。第八条争议解决8.1争议解决方式双方在履行本合同过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。8.2仲裁地点与机构如双方同意仲裁解决争议，应提交至合同签订地仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第九条合同的生效、暂停与终止9.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，并在双方履行完合同全部义务后失效。9.2合同暂停条件如因不可抗力等特殊情况导致合同无法继续履行，双方可协商暂停合同的履行。9.3合同终止条件（1）双方履行完合同全部义务；（2）双方协商一致解除合同；（3）依法应当终止的其他情形。第十条保密条款10.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、运营秘密等，应予以保密。10.2保密期限保密期限自本合同签订之日起算，至合同履行完毕后五年止。10.3违约保密条款如一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，应承担违约责任。第十一条法律适用与争议解决11.1法律适用本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。11.2争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十二条其他条款12.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。如因不可抗力导致合同无法履行，双方应协商解决。12.2合同的转让未经对方书面同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。12.3附件本合同附件是本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。附件包括：（1）施工图纸和技术文件；（2）工程量清单；（3）合同价款支付明细表；（4）其他双方约定的附件。第十三条合同的修订与补充13.1修订条件本合同在履行过程中，如因客观情况发生变化，需要对合同进行修订的，双方可协商签订补充协议。13.2补充协议的签订补充协议应采用书面形式，经双方签字盖章后生效，与本合同具有同等法律效力。第十四条合同的签署与份数14.1合同签署地点与日期本合同于____年____月____日在____（地点）签署。14.2合同份数与保管本合同一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力。合同副本均具有法律效力，如有不一致之处，以签署的合同为准。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方介入本合同所称第三方介入，是指在合同履行过程中，除甲乙方之外的，为甲乙方提供咨询、协调、监督、检验等服务的自然人、法人或其他组织。1.2第三方范围第三方包括但不限于中介机构、咨询服务提供商、监管机构、专业技术顾问等。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方选择甲乙方应共同协商选择合适的第三方介入，并明确第三方的职责和权利。2.2第三方介入的程序第三方介入应按照甲乙方约定的程序进行，包括但不限于签订介入协议、提交介入报告、参加协调会议等。2.3第三方介入的条件第三方介入的条件包括但不限于：（1）具有相关资质和能力；（2）不存在利益冲突；（3）得到甲乙方的同意。第三条第三方的主要职责与权利3.1第三方职责（1）提供专业咨询意见；（2）对施工过程进行监督；（3）协调甲乙方关系；（4）检验工程质量；（5）提交介入报告。3.2第三方权利第三方有权获得甲乙方支付的合理报酬，并有权要求甲乙方提供必要的施工资料和工作条件。第四条第三方介入的费用4.1第三方费用第三方介入的费用由甲乙方协商确定，并在介入协议中明确。4.2费用支付甲乙方应按照介入协议的约定，及时支付第三方费用。第五条第三方责任限额5.1第三方责任第三方应对其提供的咨询、监督、协调等服务承担责任。如因第三方原因导致合同履行出现问题，第三方应承担相应的责任。5.2责任限额第三方的责任限额应在介入协议中约定，并明确第三方应承担的责任范围和金额。第六条第三方与甲乙方的关系6.1第三方与甲乙方的关系第三方介入并不改变甲乙方之间的合同关系。甲乙方仍应按照本合同约定履行各自的义务。6.2第三方与甲乙方的沟通甲乙方应与第三方保持良好沟通，确保第三方能够及时了解工程进展和合同履行情况。第七条第三方介入的终止7.1第三方介入终止条件第三方介入终止条件包括但不限于：（1）合同履行完毕；（2）第三方提出终止；（3）甲乙方同意终止。7.2第三方介入终止程序第三方介入终止时，甲乙方应按照介入协议约定的程序进行，并办理相关手续。第八条第三方介入后的争议解决8.1争议解决方式如第三方介入过程中发生争议，甲乙方应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。8.2仲裁地点与机构如甲乙方同意仲裁解决争议，应提交至合同签订地仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对甲乙方均有约束力。第九条合同的修订与补充9.1修订条件本合同履行过程中，如因客观情况发生变化，需要对第三方介入相关条款进行修订的，甲乙方应协商签订补充协议。9.2补充协议的签订补充协议应采用书面形式，经甲乙方签字盖章后生效，与本合同具有同等法律效力。第十条保密条款10.1保密内容甲乙方与第三方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、运营秘密等，应予以保密。10.2保密期限保密期限自本合同签订之日起算，至合同履行完毕后五年止。10.3违约保密条款如一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，应承担违约责任。第十一条法律适用与争议解决11.1法律适用本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。11.2争议解决如甲乙方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十二条其他条款12.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。如因不可抗力导致合同无法履行，甲乙方应协商解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：施工图纸和技术文件详细说明：施工图纸和技术文件是本合同的重要组成部分，应包括工程设计说明书、施工图、立面图、剖面图、细部图等，以及与施工有关的技术文件。甲乙方应按照附件一的要求提供完整的施工图纸和技术文件，并确保图纸和技术文件的准确性、完整性和可行性。附件二：工程量清单详细说明：工程量清单是列出本合同项下所有工程项目的名称、数量、单位、单价和总价等的详细清单。甲乙方应按照附件二的要求提供完整的工程量清单，并确保清单的准确性。附件三：合同价款支付明细表详细说明：合同价款支付明细表是明确本合同价款支付的时间、金额、条件等详细内容的表格。甲乙方应按照附件三的要求制定合同价款支付明细表，并确保支付明细表的准确性。附件四：第三方介入协议详细说明：第三方介入协议是甲乙方与第三方就第三方介入的具体事项达成的协议，包括但不限于第三方的职责、权利、费用、责任限额等。甲乙方应按照附件四的要求签订第三方介入协议，并确保协议的合法性和有效性。说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误如承包方未按照合同约定的时间完成施工任务，构成工期延误。2.工程质量不符合约定如承包方施工的工程质量未达到合同约定的质量要求，构成工程质量不符合约定。3.第三方介入不当如甲乙方选择的第三方未按照合同约定的职责和权利履行介入义务，构成第三方介入不当。4.保密义务违反如甲乙方或第三方违反保密义务，导致对方遭受损失，构成保密义务违反。违约责任认定标准：1.工期延误工期延误的违约责任应根据合同约定的违约金计算方式进行认定。2.工程质量不符合约定工程质量不符合约定的，承包方应承担重新施工、返工、修理等费用，并支付违约金。3.第三方介入不当第三方介入不当的，甲乙方应与第三方协商解决，并有权要求第三方承担违约责任。4.保密义务违反保密义务违反的，违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方损失、支付违约金等。示例说明：1.若承包方工期延误，发包方可以根据合同约定要求承包方支付违约金，违约金的计算方式可以在合同中约定，例如按照每日延误工程价款的1%计算。2.若承包方施工的工程质量未达到合同约定的质量要求，发包方可以要求承包方重新施工、返工、修理，并可以根据合同约定要求承包方支付违约金。3.若甲乙方选择的第三方未按照合同约定的职责和权利履行介入义务，甲乙方可以与第三方协商解决，并有权要求第三方承担违约责任，例如支付违约金或赔偿损失。4.若甲乙方或第三方违反保密义务，导致对方遭受损失，违约方应承担相应的违约责任，例如赔偿对方损失或支付违约金。全文完。二零二四年度建设施工合同：城市轨道交通建设施工合同（2024版）1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的1.3合同签订地点和时间第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3支付方式3.4支付进度第四条工程进度与质量4.1工程进度计划4.2工程质量标准4.3工程验收4.4工程保修第五条施工安全5.1安全标准5.2安全事故处理5.3安全防护措施第六条合同的变更与解除6.1合同变更条件6.2合同解除条件第七条违约责任7.1违约行为7.2违约责任第八条争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁地点和机构第九条合同的生效、暂停和终止9.1合同生效条件9.2合同暂停条件9.3合同终止条件第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约保密条款第十一条法律适用和争议解决11.1法律适用11.2争议解决第十二条其他条款12.1不可抗力12.2合同的转让12.3合同的附件第十三条合同的签订13.1签订日期13.2签订地点13.3签订人第十四条合同的份数14.1合同正本份数14.2合同副本份数第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的1.3合同签订地点和时间本合同于2024年1月1日在甲方所在地签订。第二条工程概况2.1工程名称工程名称为“城市轨道交通工程”。2.2工程地点工程地点位于城市。2.3工程规模工程规模包括但不限于：车站主体结构、区间隧道、轨道铺设、供电系统、信号系统等。2.4工程内容工程内容包括但不限于：土建工程、安装工程、装修工程、设备采购及安装、系统调试等。第三条合同价格3.1合同总价本合同总价为一亿人民币（大写：壹亿圆整），币种为人民币，单位为元。3.2价格调整机制合同总价在合同签订后，如遇材料价格变动、政策调整等因素，双方可协商进行价格调整。3.3支付方式甲方按照乙方提交的项目进度报告和质量验收报告，分期支付合同价款。3.4支付进度支付进度分为五个阶段，每个阶段的支付比例分别为：20%、30%、20%、15%、15%。第四条工程进度与质量4.1工程进度计划乙方应按照甲方要求，提交工程进度计划，并按照计划完成工程。4.2工程质量标准乙方应按照国家和行业的相关标准进行施工，确保工程质量。4.3工程验收工程验收分为五个阶段，每个阶段的验收比例分别为：20%、30%、20%、15%、15%。4.4工程保修工程验收合格后，乙方应承担一年的保修责任。第五条施工安全5.1安全标准乙方应遵守国家和行业的安全标准，确保施工现场的安全。5.2安全事故处理发生安全事故时，乙方应立即启动应急预案，并及时报告甲方。5.3安全防护措施乙方应采取必要的安全防护措施，防止安全事故的发生。第六条合同的变更与解除6.1合同变更条件合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。6.2合同解除条件合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议。第八条争议解决8.1争议解决方式双方在履行本合同时发生的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。8.2仲裁地点和机构如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点为甲方所在地，仲裁机构为甲方所在地的仲裁委员会。第九条合同的生效、暂停和终止9.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年。9.2合同暂停条件在合同有效期内，如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商暂停合同。9.3合同终止条件合同终止条件如下：（1）合同到期，双方未续签；（2）双方协商一致解除合同；（3）一方违约，对方解除合同；（4）不可抗力导致合同无法履行，双方解除合同。第十条保密条款10.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，均应予以保密。10.2保密期限保密期限为合同终止后五年。10.3违约保密条款如有违约行为，违约方应承担相应的法律责任。第十一条法律适用和争议解决11.1法律适用本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。11.2争议解决如本合同的任何条款与中华人民共和国法律相抵触，该条款将按法律的规定重新解释或调整，但其餘条款仍然有效。第十二条其他条款12.1不可抗力不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。12.2合同的转让未经对方书面同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。12.3合同的附件本合同附件包括：工程设计文件、施工图纸、技术规范等。第十三条合同的签订13.1签订日期本合同签订日期为2024年1月1日。13.2签订地点本合同签订地点为甲方所在地。13.3签订人甲方代表：城市建设发展有限公司乙方代表：建筑工程有限公司第十四条合同的份数14.1合同正本份数本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。14.2合同副本份数本合同副本份数不限，用于双方备案和履行合同所需。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和范围1.1第三方介入本合同所称第三方介入，是指在合同履行过程中，除甲乙双方外，涉及到的其他各方，包括但不限于中介方、监管方、咨询方、供应方、分包方等。1.2第三方范围第三方范围包括所有与本合同有关联的个体、企事业单位、社会团体等，除甲乙双方外，与合同直接或间接产生联系的各方。第二条第三方责任的界定2.1第三方责任第三方应承担其行为产生的法律责任，并对因第三方原因导致的合同违约或损失负责。2.2第三方与甲乙方的关系第三方与甲乙方的关系，按照各自与甲乙方的合同约定执行，本合同不对第三方与甲乙方的关系进行调整。第三条第三方介入的协调与管理3.1第三方协调甲乙双方应共同协调第三方的工作，确保合同顺利履行。3.2第三方管理甲乙双方应对第三方的工作进行监督和管理，确保第三方按合同要求完成任务。第四条第三方责任限额4.1责任限额第三方对甲乙方的责任限额，按照第三方与甲乙方的合同约定执行。4.2责任限额的调整责任限额的调整，需甲乙双方协商一致，并以书面形式确认。第五条第三方介入的合同修正5.1第三方合同修正如第三方介入导致合同内容发生变化，甲乙双方应协商修正合同。5.2第三方合同修正的程序第三方合同修正的程序如下：（1）甲乙双方书面确认第三方介入的事实和范围；（2）甲乙双方协商确定第三方合同修正的内容；（3）甲乙双方签订书面修正协议，并注明合同修正的条款和日期。第六条第三方介入的违约处理6.1第三方违约处理第三方如违反本合同或与甲乙方的其他合同约定，甲乙双方均有权按合同约定处理。6.2第三方违约与甲乙方的关系第三方违约导致的损失，甲乙双方应按合同约定承担相应责任。第七条第三方介入的权益保护7.1第三方权益保护甲乙双方应尊重第三方的合法权益，不得损害第三方利益。7.2第三方权益保护的义务甲乙双方有义务维护第三方的合法权益，确保第三方正常履行合同义务。第八条第三方介入的争议解决8.1第三方争议解决第三方介入产生的争议，甲乙双方应协商解决。8.2第三方争议解决的程序第三方争议解决的程序如下：（1）甲乙双方书面确认第三方介入的事实和范围；（2）甲乙双方协商确定争议解决的方式；（3）甲乙双方签订书面争议解决协议，并注明争议解决的条款和日期。第九条第三方介入的合同附件9.1第三方合同附件第三方介入的合同附件，包括但不限于第三方与甲乙方的合同、第三方提供的技术文件、设计文件等。9.2第三方合同附件的保管甲乙双方均有义务保管好第三方合同附件，确保合同顺利履行。第十条第三方介入的签订与生效10.1第三方介入签订第三方介入的签订，需甲乙双方书面确认。10.2第三方介入生效第三方介入自甲乙双方书面确认之日起生效。第十一条第三方介入的终止11.1第三方介入终止第三方介入终止的条件如下：（1）第三方与甲乙方的合同到期，双方未续签；（2）甲乙双方协商一致解除第三方介入；（3）不可抗力导致第三方介入无法履行，甲乙双方解除第三方介入。11.2第三方介入终止的程序第三方介入终止的程序如下：（1）甲乙双方书面确认第三方介入终止的事实和范围；（2）甲乙双方签订书面终止协议，并注明终止的条款和日期。第十二条第三方介入的份数12.1第三方介入正本份数第三方介入正本一式两份，甲乙双方各执一份。12.2第三方介入副本份数第三方介入副本份数不限，用于甲乙双方备案和履行合同所需。本部分修正条款与原合同具有同等法律效力，甲乙双方应严格遵守。如有争议，按照原合同的争议解决方式处理。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件详细要求和说明：包括但不限于工程设计图纸、