工程分包合同范例2024年度3篇_第1页
工程分包合同范例2024年度3篇_第2页
工程分包合同范例2024年度3篇_第3页
工程分包合同范例2024年度3篇_第4页
工程分包合同范例2024年度3篇_第5页
已阅读5页,还剩39页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME工程分包合同范例2024年度本合同目录一览1.分包工程概述1.1分包工程的范围与内容1.2分包工程的地点与工期1.3分包工程的工程量与质量要求2.分包合同的价格与支付2.1分包合同的总价2.2分包工程的预付款2.3分包工程的进度付款2.4分包工程的竣工付款2.5分包工程的保修金3.分包工程的质量与验收3.1分包工程的质量标准3.2分包工程的验收程序3.3分包工程的整改与维修4.分包工程的安全与管理4.1分包工程的安全措施4.2分包工程的管理体系5.分包工程的责任与义务5.1分包商的责任与义务5.2总包商的责任与义务6.分包工程的变更与解除6.1分包工程的变更程序6.2分包工程的解除条件7.分包工程的违约责任7.1分包商违约的责任7.2总包商违约的责任8.分包工程的争议解决8.1争议解决的途径8.2争议解决的时效9.分包工程的保密条款9.1保密信息的范围与内容9.2保密信息的保护期限10.分包工程的不可抗力10.1不可抗力的认定10.2不可抗力的后果处理11.分包工程的法律适用与争议解决11.1合同适用的法律11.2争议解决的法院或仲裁机构12.分包工程的附件12.1分包工程的技术文件12.2分包工程的施工图纸13.分包工程的签署与生效13.1合同签署的时间与地点13.2合同的生效条件与生效时间14.分包工程的解除与终止14.1合同解除的条件与程序14.2合同终止的条件与程序第一部分:合同如下:第一条:分包工程概述1.1分包工程的范围与内容本合同分包工程为【工程名称】的【具体工程内容】,包括但不限于【具体工作内容列表】。分包商应按照总包商提供的技术要求和施工图纸进行施工,并按照合同约定的质量标准完成分包工程。1.2分包工程的地点与工期分包工程位于【工程地址】,合同工期自【开工日期】至【竣工日期】。分包商应确保按照工期要求完成分包工程。1.3分包工程的工程量与质量要求分包工程的工程量及质量要求详见附件【工程量清单】和【质量要求】。分包商应严格按照工程量清单和质量要求进行施工。第二条:分包合同的价格与支付2.1分包合同的总价分包合同的总价为人民币【合同总价】(大写:【合同总价】元整),其中包括工程款、材料款、人工费、管理费、税费等。2.2分包工程的预付款总包商应在合同签署后【预付款支付时间】内支付分包商人民币【预付款金额】(大写:【预付款金额】元整)作为预付款。2.3分包工程的进度付款分包商按照工程进度完成相应工程后,总包商应按照合同约定的进度付款比例支付分包商工程进度款。具体付款比例和付款时间详见附件【进度付款计划】。2.4分包工程的竣工付款分包工程经验收合格后,总包商应支付分包商剩余的工程款。2.5分包工程的保修金分包商应按照合同约定向总包商支付保修金,保修金的比例为分包工程合同总价的【保修金比例】。保修金将在分包工程保修期结束后无息退还。第三条:分包工程的质量与验收3.1分包工程的质量标准分包工程的质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定的质量要求。3.2分包工程的验收程序分包工程验收分为中间验收和竣工验收。中间验收由总包商指定的代表进行,竣工验收应在分包工程全部完成后由总包商组织进行。验收不合格的工程,分包商应按照验收意见进行整改直至达到验收标准。3.3分包工程的整改与维修分包商应对分包工程的质量问题负责整改和维修,直至达到合同约定的质量要求。因分包商原因导致工程质量问题,分包商应承担由此产生的全部费用。第四条:分包工程的安全与管理4.1分包工程的安全措施分包商应按照国家和行业的安全规定,制定并落实分包工程的安全措施。4.2分包工程的管理体系分包商应建立健全分包工程的管理体系,确保分包工程的顺利进行。第五条:分包工程的责任与义务5.1分包商的责任与义务分包商应按照合同约定完成分包工程,保证工程质量、安全、进度等各项要求的实现。分包商应对分包工程的施工过程中的所有事项负责,包括但不限于人员管理、材料采购、施工设备等。5.2总包商的责任与义务总包商应按照合同约定向分包商支付工程款,提供施工场地、施工条件等,并负责对分包工程的总体协调和管理。第六条:分包工程的变更与解除6.1分包工程的变更程序合同履行过程中,如发生变更事项,应签订书面变更协议,明确变更内容、变更价款等。6.2分包工程的解除条件合同履行过程中,如发生合同解除事项,应签订书面解除协议,明确解除条件、解除后果等。第八条:分包工程的违约责任7.1分包商违约的责任分包商未按照合同约定完成分包工程的,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿总包商的损失等。7.2总包商违约的责任总包商未按照合同约定支付工程款的,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿分包商的损失等。第九条:分包工程的争议解决8.1争议解决的途径双方因履行合同发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决的时效双方在合同纠纷发生后【争议解决时效】内未能解决的,视为双方均同意按照本条第8.1款的约定解决争议。第十条:分包工程的保密条款9.1保密信息的范围与内容保密信息是指合同履行过程中双方接触到的一切商业秘密、技术秘密、经营秘密等。9.2保密信息的保护期限保密信息的保护期限为合同履行完毕后【保密期限】。第十一条:分包工程的法律适用与争议解决10.1合同适用的法律本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。10.2争议解决的法院或仲裁机构双方因履行本合同发生的争议,应提交【仲裁委员会】进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。第十二条:分包工程的附件11.1分包工程的技术文件技术文件包括施工图纸、施工方案、施工技术要求等,详见附件【技术文件】。11.2分包工程的施工图纸施工图纸是分包工程施工的依据,分包商应严格按照施工图纸施工。第十三条:分包工程的签署与生效12.1合同签署的时间与地点本合同于【签署时间】在【签署地点】签署。12.2合同的生效条件与生效时间本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至【生效时间】。第十四条:分包工程的解除与终止13.1合同解除的条件与程序一方违约导致合同不能履行或者合同约定的解除条件出现的,另一方有权解除合同。合同解除应书面通知对方,并由双方签字(或盖章)确认。13.2合同终止的条件与程序合同履行完毕或者合同约定的终止条件出现的,合同即行终止。合同终止后,双方应按照合同约定处理善后事宜。第二部分:第三方介入后的修正第十五条:第三方介入的定义与范围15.1第三方介入的定义第三方介入是指在合同履行过程中,除甲乙方之外的任何个人、企事业单位、社会组织等独立主体参与合同的履行、监督、协调等活动。15.2第三方介入的范围第三方介入包括但不限于中介方、监理方、审计方、检测方、政府监管部门等。第十六条:第三方介入的职责与权利16.1第三方介入的职责第三方介入的主要职责是协助甲乙方履行合同,确保合同的顺利实施,监督双方的合同履行情况,协调解决合同履行过程中的问题等。16.2第三方介入的权利第三方介入有权获得合同履行过程中的相关信息,对双方的履行情况进行评估和监督,提出建议和意见,要求甲乙方按照合同约定履行义务等。第十七条:第三方介入的义务与责任17.1第三方介入的义务第三方介入应按照合同约定和法律规定,公正、客观、及时地履行介入职责,保护甲乙双方的合法权益,保守合同秘密等。17.2第三方介入的责任第三方介入应对其履行介入职责过程中的行为负责,如因第三方介入的原因导致合同履行出现问题,第三方应承担相应的责任。第十八条:第三方介入的费用与支付18.1第三方介入的费用第三方介入的费用由甲乙双方按照合同约定承担。18.2第三方介入的支付甲乙双方应在合同中约定第三方介入的费用支付方式、支付时间等。第十九条:第三方介入的变更与解除19.1第三方介入的变更合同履行过程中,如需变更第三方介入的主体,应签订书面变更协议,明确变更内容、变更后的第三方主体等。19.2第三方介入的解除合同履行过程中,如需解除第三方介入,应签订书面解除协议,明确解除条件、解除后的处理事项等。第二十条:第三方介入的争议解决20.1第三方介入的争议解决甲乙双方与第三方介入主体在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。20.2第三方介入的争议解决时效甲乙双方与第三方介入主体在合同纠纷发生后【争议解决时效】内未能解决的,视为双方均同意按照本条第20.1款的约定解决争议。第二十一条:第三方介入的责任限额21.1第三方介入的责任限额第三方介入主体的责任限额应在其介入合同中明确,包括但不限于赔偿限额、责任范围等。21.2第三方介入的责任限制第三方介入主体对甲乙双方的损失赔偿责任,以其在合同中的责任限额为限。第二十二条:第三方介入的权益保护22.1第三方介入的权益保护甲乙双方应尊重第三方介入主体的合法权益,不得擅自变更、解除第三方介入,不得损害第三方介入主体的权益。22.2第三方介入的权益保障措施甲乙双方应按照合同约定履行第三方介入主体的权益保障措施,确保第三方介入主体能够正常履行介入职责。第二十三条:本合同的补充与修订23.1补充与修订的内容本合同的补充与修订应由甲乙双方共同协商确定,包括但不限于第三方介入的职责、权利、义务、责任等方面的内容。23.2补充与修订的程序本合同的补充与修订应采用书面形式,经甲乙双方签字(或盖章)后生效。补充与修订的文件与本合同具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件1:分包工程的技术文件详细包括施工图纸、施工方案、施工技术要求等,用于指导分包工程的施工。附件2:施工图纸施工图纸是分包工程施工的依据,包括建筑图纸、结构图纸、安装图纸等。附件3:工程量清单详细列出分包工程的所有工程量,包括材料用量、人工工日、施工设备等。附件4:质量要求明确分包工程的质量标准,包括材料质量、施工质量、验收标准等。附件5:进度付款计划详细列出分包工程的进度付款比例、付款时间等。附件6:安全措施列出分包工程施工过程中的安全措施,包括安全防护、应急预案等。附件7:管理体系描述分包商的管理体系,包括组织结构、管理制度、人员配置等。附件8:保密信息包含合同履行过程中双方接触到的一切商业秘密、技术秘密、经营秘密等。附件9:第三方介入协议明确第三方介入主体的职责、权利、义务、责任限额等。说明二:违约行为及责任认定:1.分包商未按照合同约定完成分包工程,包括工程质量不达标、工程进度延误等。示例:分包商未能在约定的时间内完成工程,导致工程进度延误。2.分包商未按照合同约定支付工程款,包括延迟支付、部分支付等。示例:分包商延迟支付工程款,超过合同约定的付款时间。3.分包商未按照合同约定履行安全措施,导致安全事故发生。示例:分包商未能严格执行安全措施,导致施工现场发生安全事故。4.总包商未按照合同约定支付工程款,包括延迟支付、部分支付等。示例:总包商延迟支付工程款,超过合同约定的付款时间。5.总包商未按照合同约定提供施工场地、施工条件等。示例:总包商未能按时提供施工所需的场地,导致工程进度延误。违约责任认定标准:1.违约行为导致合同不能履行,双方应根据合同约定承担违约责任。示例:分包商未能按照合同约定完成工程,应承担违约金赔偿。2.违约行为导致合同部分不能履行,双方应根据合同约定承担相应责任。示例:分包商未能按照合同约定支付工程款,应承担延迟支付的违约金赔偿。3.违约行为导致合同履行过程中出现损失,违约方应承担相应的赔偿责任。示例:分包商未能履行安全措施,导致安全事故发生,应承担由此产生的损失赔偿。全文完。工程分包合同范例2024年度1本合同目录一览1.工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程内容1.4工程量2.分包范围2.1分包工程内容2.2分包工程量2.3分包工程质量标准3.分包价格3.1分包合同价3.2价格调整条件3.3支付方式3.4支付时间4.工期要求4.1工程开工日期4.2工程竣工日期4.3工期延误责任5.工程质量5.1质量标准5.2质量控制5.3质量问题处理6.安全生产6.1安全生产责任6.2安全生产措施6.3安全事故处理7.材料供应7.1材料种类7.2材料质量标准7.3材料供应时间8.技术支持和配合8.1技术交底8.2施工协调8.3变更处理9.合同的变更和解除9.1变更条件9.2解除条件9.3变更和解除的程序10.违约责任10.1违约行为10.2违约责任10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3诉讼管辖12.合同的生效、变更和解除12.1合同生效条件12.2合同变更条件12.3合同解除条件13.其他条款13.1保密条款13.2知识产权保护13.3法律法规遵守14.合同的份数和签署14.1合同份数14.2签署地点和时间14.3合同的生效日期第一部分:合同如下:1.工程概述1.1工程名称:X工程项目1.2工程地点:市区街道1.3工程内容:包括但不限于土建、安装、装修等工程1.4工程量:根据工程图纸和工程量清单确定2.分包范围2.1分包工程内容:具体分包的工程内容详见工程量清单2.2分包工程量:详见工程量清单2.3分包工程质量标准:符合国家相关规范和标准3.分包价格3.1分包合同价:人民币元整(大写:元整)3.2价格调整条件:双方约定,如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素,可进行价格调整3.3支付方式:银行转账3.4支付时间:按照工程进度分阶段支付4.工期要求4.1工程开工日期:年月日4.2工程竣工日期:年月日4.3工期延误责任:延误一天,分包商应支付合同金额的千分之二的违约金5.工程质量5.1质量标准:符合国家相关规范和标准5.2质量控制:分包商应建立健全质量管理体系,确保工程质量5.3质量问题处理:发现质量问题,应及时通知分包商进行整改6.安全生产6.1安全生产责任:分包商应严格遵守国家安全生产法律法规,确保安全生产6.2安全生产措施:分包商应制定并落实安全生产措施,防止安全事故的发生6.3安全事故处理:如发生安全事故,分包商应立即报告并按相关规定处理8.技术支持和配合8.1技术交底:分包商应在工程开工前进行技术交底,明确工程要求和技术标准8.2施工协调:双方应保持密切沟通,确保施工顺利进行8.3变更处理:如遇工程变更,应及时协商解决,并按照变更后的要求执行9.合同的变更和解除9.1变更条件:合同执行过程中,如需变更合同内容,应双方协商一致9.2解除条件:合同执行过程中,如需解除合同,应双方协商一致,并按照约定办理9.3变更和解除的程序:变更或解除合同,应签订书面协议,并经双方盖章生效10.违约责任10.1违约行为:包括但不限于未按约定履行合同义务、未按时完成工程等10.2违约责任:违约方应承担违约金、损害赔偿等责任10.3违约赔偿:违约方应赔偿对方因此造成的直接经济损失及合理费用11.争议解决11.1争议解决方式:双方可选择协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议11.2争议解决机构:如选择仲裁,应提交至X仲裁委员会11.3诉讼管辖:如选择诉讼,应提交至X人民法院管辖12.合同的生效、变更和解除12.1合同生效条件:合同自双方签字盖章之日起生效12.2合同变更条件:双方签字盖章的书面协议生效12.3合同解除条件:双方签字盖章的书面协议生效13.其他条款13.1保密条款:双方应对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密13.2知识产权保护:分包商应保护工程相关的知识产权,不得侵犯第三方权益13.3法律法规遵守:双方应遵守国家相关法律法规,不得违反政策规定14.合同的份数和签署14.1合同份数:双方各执一份,共计两份14.2签署地点和时间:合同于年月日在市区街道签署14.3合同的生效日期:合同自双方签字盖章之日起生效第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1定义:第三方指非甲乙双方的自然人、法人和其他组织,包括中介方、监理方、审计方等。15.2第三方职责:第三方根据本合同的约定,负责提供特定的服务或监督工程进度、质量等。15.3第三方权利:第三方有权根据合同约定,获取相应的报酬和服务保障。16.第三方介入的额外条款16.1第三方选择:甲乙双方应共同协商确定第三方的选择,并签订书面协议。16.2第三方费用:第三方费用由甲乙双方根据实际情况商定,并纳入合同总价。16.3第三方独立性:第三方应保持独立性,不受甲乙双方的不当影响,确保客观公正。17.第三方责任限额17.1第三方责任:第三方应严格按照合同约定履行义务,如因违约造成损失,应承担相应的赔偿责任。17.2责任限额:第三方对甲乙双方的赔偿责任总额,不得超过合同总金额的%。17.3第三方赔偿:第三方赔偿后,有权向责任方追偿,以维护自身合法权益。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲乙双方:第三方应独立于甲乙双方,提供专业服务,不涉及甲乙双方的内部事务。18.2第三方与分包商:第三方应对分包商的施工过程进行监督,确保工程质量、安全等符合合同要求。18.3第三方与监理方、审计方等:各方应相互配合,共同保障工程顺利进行,但各自承担独立的合同责任。19.第三方介入的变更与解除19.1变更条件:如第三方因故不能继续履行合同义务,甲乙双方可协商变更第三方。19.2解除条件:甲乙双方协商一致,可解除与第三方的合同关系。19.3变更与解除程序:甲乙双方签订书面协议,明确变更或解除事项,经双方盖章生效。20.第三方介入的违约责任20.1第三方违约:第三方未按合同约定履行义务,应承担违约金、损害赔偿等责任。20.2甲乙双方违约:甲乙双方未按合同约定履行义务,导致第三方不能正常工作,应承担相应责任。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决方式:第三方介入引起的争议,可选择协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。21.2争议解决机构:如选择仲裁,应提交至X仲裁委员会;如选择诉讼,应提交至X人民法院管辖。22.第三方介入的生效条件22.1第三方介入的合同条款,自甲乙双方签字盖章之日起生效。22.2第三方介入的变更与解除,自甲乙双方签订书面协议并盖章生效之日起生效。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:工程量清单附件二:材料供应清单附件三:施工图纸附件四:技术规范和标准附件五:安全生产措施方案附件六:质量控制计划附件七:合同变更协议附件八:违约金计算公式附件九:损害赔偿计算方法附件十:第三方服务协议附件一:工程量清单详细要求:清单应详细列出各项工程内容的具体工程量,包括单位、数量、单价等。附件说明:工程量清单是确定分包工程量和价格的基础。附件二:材料供应清单详细要求:清单应详细列出材料种类、规格、数量、单价等。附件说明:材料供应清单是双方确定材料供应的重要依据。附件三:施工图纸详细要求:图纸应包括工程的设计图纸、施工图纸等。附件说明:施工图纸是分包商进行施工的依据。附件四:技术规范和标准详细要求:规范和标准应包括国家相关规范和标准,以及甲乙双方共同约定的技术要求。附件说明:技术规范和标准是确保工程质量的重要依据。附件五:安全生产措施方案详细要求:方案应包括安全生产措施、安全防护设施、安全教育等。附件说明:安全生产措施方案是保障工程施工安全的基础。附件六:质量控制计划详细要求:计划应包括质量控制流程、质量检测方法、质量验收标准等。附件说明:质量控制计划是保证工程质量的关键。附件七:合同变更协议详细要求:协议应明确变更的内容、范围、时间等。附件说明:合同变更协议是双方约定变更合同的重要文件。附件八:违约金计算公式详细要求:公式应明确违约金计算的方法和比例。附件说明:违约金计算公式是确定违约责任的重要依据。附件九:损害赔偿计算方法详细要求:方法应明确损害赔偿的计算方式和标准。附件说明:损害赔偿计算方法是确定损害赔偿责任的重要依据。附件十:第三方服务协议详细要求:协议应明确第三方的服务内容、范围、责任等。附件说明:第三方服务协议是约定第三方服务的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.甲乙双方未按合同约定履行义务,导致工程进度延误或质量问题。2.分包商未按合同约定完成工程,或工程质量不符合要求。3.材料供应商未按合同约定提供材料,或材料质量不符合要求。4.第三方未按合同约定提供服务,或服务不符合要求。违约责任认定标准:1.违约金:按照合同约定的违约金计算公式进行计算。2.损害赔偿:根据合同约定的损害赔偿计算方法进行计算。3.工期延误:按照工程进度计划和实际完成情况确定延误天数。示例说明:如甲乙双方未按合同约定提供施工图纸,导致分包商无法正常施工,视为违约行为。根据合同约定,甲乙双方应支付违约金,并承担因此导致的工程进度延误责任。全文完。工程分包合同范例2024年度2本合同目录一览1.工程分包合同概述1.1合同双方1.2工程概况1.3分包工程范围1.4分包工程量1.5合同工期1.6工程质量标准1.7工程安全要求1.8分包合同价款1.9支付方式及时间1.10合同解除及违约责任1.11争议解决方式1.12合同的生效、变更和终止1.13保密条款1.14合同的签署与备案第一部分:合同如下:第一条工程分包合同概述1.1合同双方名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________1.2工程概况工程名称:____________________工程地点:____________________工程规模:____________________工程性质:____________________1.3分包工程范围乙方分包的工程范围包括但不限于:(1)____________________(2)____________________(3)____________________(4)____________________(5)____________________1.4分包工程量分包工程量详细清单详见附件一。1.5合同工期合同工期自____年__月__日起至____年__月__日止。1.6工程质量标准工程质量标准应符合国家相关法律法规及行业标准,具体要求详见附件二。1.7工程安全要求乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方制定的安全生产规章制度进行施工,确保施工过程中的安全。第二条合同价款及支付2.1合同价款本合同总价为人民币(大写):____元整(小写):_____元。2.2支付方式及时间甲方应按照乙方完成的工程进度,分期支付合同价款。具体支付方式及时间如下:(1)合同签订后七个工作日内,甲方支付乙方合同总价款的__%;(2)工程进度达到__%时,甲方支付乙方合同总价款的__%;(3)工程验收合格后,甲方支付乙方合同总价款的__%;(4)剩余合同价款在工程保修期满后七个工作日内支付。第三条合同的履行3.1乙方向甲方承诺,按照合同约定的工程范围、工程量、工程质量和工期要求,完成分包工程。3.2甲方应提供乙方施工所需的场地、设施、资料等,并保障乙方施工过程中的合法权益。3.3甲方应按照合同约定及时支付合同价款,不得无故拖欠或拖延。3.4乙方应严格按照国家有关法律法规和甲方制定的安全生产规章制度进行施工,确保施工过程中的安全。第四条合同解除及违约责任4.1在合同履行过程中,如甲方无故解除合同,应支付乙方合同总价款的__%作为违约金。4.2在合同履行过程中,如乙方未能按照约定完成分包工程,甲方有权解除合同,并要求乙方支付违约金。4.3乙方违反合同约定的质量、安全、工期等要求,甲方有权要求乙方及时整改,并支付相应的违约金。第五条争议解决方式5.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第六条合同的生效、变更和终止6.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。6.2本合同的变更、终止需经双方协商一致,并签订书面协议。6.3本合同在履行完毕后,甲乙双方应按照约定及时办理合同终止手续,并互相出具相应的证明文件。第七条保密条款7.1乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密,未经甲方同意,不得向任何第三方泄露。7.2乙方违反保密义务的,甲方有权要求乙方承担违约责任,并支付相应的违约金。第八条工程验收与保修8.1工程验收(1)分包工程完成后,乙方应按照甲方的要求进行自检,并向甲方提交验收申请。(2)甲方应在收到验收申请后七个工作日内组织验收,乙方应按照甲方的要求提供相关资料和配合验收工作。(3)验收合格的,甲方应在验收合格后七个工作日内向乙方支付合同价款的剩余部分。(4)验收不合格的,甲方应书面通知乙方整改,乙方应在甲方规定的时间内整改完毕,并重新申请验收。8.2工程保修(1)工程验收合格后,乙方应按照合同约定对分包工程进行保修,保修期自工程验收合格之日起计算。(2)保修期内,分包工程出现质量问题的,乙方应及时进行修复,并承担修复费用。(3)保修期内,分包工程因乙方原因导致的重大质量问题,乙方应承担相应的赔偿责任。第九条合同的转让9.1未经甲方同意,乙方不得将合同的全部或部分权利义务转让给第三方。9.2甲方不得将合同的全部或部分权利义务转让给第三方,但甲方可以将其权利义务部分转让给其关联企业。第十条不可抗力10.1因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,受影响的一方应立即通知对方,并在合理时间内提供相关证明文件。10.2受不可抗力影响的一方应尽力克服不可抗力,减少损失,并按照合同约定履行合同义务。第十一条法律适用与争议解决11.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。11.2如发生争议,双方应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十二条合同的变更和解除12.1合同的变更和解除应经双方协商一致,并签订书面协议。12.2合同的变更和解除不影响双方在合同中的违约责任和其他权利义务。第十三条合同附件13.1本合同附件包括:分包工程量清单、工程质量标准、安全生产规章制度等。13.2附件的内容是合同不可分割的一部分,具有同等法律效力。第十四条其他约定14.1本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签字(或盖章)后生效。第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1定义在本合同中,第三方指的是除甲方和乙方之外的任何个人、法人或其他组织。第三方介入是指在合同履行过程中,第三方参与或影响合同的履行。15.2第三方责任(1)第三方介入本合同的履行,应遵守国家相关法律法规,并承担相应的责任。(2)第三方未遵守法律法规或违反合同约定,导致甲方或乙方损失的,由第三方承担赔偿责任。(3)第三方介入导致合同履行困难或无法履行,甲方和乙方应协商解决,并有权要求第三方承担相应责任。第十六条第三方权益保护16.1甲方和乙方应尊重第三方的合法权益,不得损害第三方的利益。16.2甲方和乙方在合同履行过程中,应尽量避免第三方介入,确有需要时,应与第三方协商一致,并明确各方的权利义务。第十七条第三方责任限额17.1甲方和乙方有权根据合同履行情况,要求第三方提供担保或保证,以确保合同的履行。17.2第三方提供的担保或保证,应符合国家相关法律法规,并经甲方和乙方同意。17.3第三方未按约定履行合同义务,导致甲方或乙方损失的,甲方和乙方有权要求第三方承担赔偿责任,但赔偿金额不得超过第三方提供的担保或保证金额。第十八条第三方与甲方、乙方的关系18.1第三方与甲方、乙方之间的权利义务,应以本合同及第三方与甲方、乙方签订的具体协议为准。18.2第三方与甲方、乙方之间的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。18.3第三方与甲方、乙方之间的合同履行,不得影响本合同的履行。第十九条甲方、乙方的义务19.1甲方和乙方

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论