2024年度建设工程施工合同:某大型水库加固工程2篇_第1页
2024年度建设工程施工合同:某大型水库加固工程2篇_第2页
2024年度建设工程施工合同:某大型水库加固工程2篇_第3页
2024年度建设工程施工合同:某大型水库加固工程2篇_第4页
2024年度建设工程施工合同:某大型水库加固工程2篇_第5页
已阅读5页,还剩36页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建设工程施工合同:某大型水库加固工程本合同目录一览1.合同主体及工程概述1.1合同甲方1.2合同乙方1.3工程地点1.4工程内容1.5工程规模1.6工程总价2.合同条款2.1合同签订2.2合同生效2.3合同终止2.4合同争议解决2.5法律法规3.施工进度与质量3.1施工进度计划3.2施工质量标准3.3工程验收3.4工程保修4.材料与设备4.1材料供应4.2设备供应4.3材料质量标准4.4设备质量标准5.施工安全5.1安全措施5.2安全事故处理5.3安全生产责任6.合同价款及支付6.1合同价款6.2支付方式6.3进度付款6.4竣工结算6.5违约金7.合同变更7.1合同变更条件7.2合同变更程序7.3变更内容的确定8.合同解除8.1合同解除条件8.2合同解除程序8.3解除后的责任处理9.违约责任9.1甲方违约9.2乙方违约9.3违约责任认定及处理10.不可抗力10.1不可抗力事件10.2不可抗力后果处理10.3不可抗力责任认定11.保密条款11.1保密内容11.2保密义务11.3保密期限12.争议解决12.1争议解决方式12.2仲裁机构12.3仲裁费用13.合同附件13.1工程设计文件13.2施工图纸13.3技术规范13.4合同清单14.其他条款14.1合同修改14.2合同补充14.3合同解除后的财产处理14.4法律适用14.5合同用语解释第一部分:合同如下:第一条合同主体及工程概述1.1合同甲方甲方为某大型水库加固工程项目的业主,具有独立法人资格,按照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,具有签订和履行本合同的权利和能力。1.2合同乙方乙方为具有相应资质的建设单位,按照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,具有签订和履行本合同的权利和能力。1.3工程地点本工程位于某地,具体位置以甲方提供的工程设计文件和施工图纸为准。1.4工程内容本工程主要包括水库大坝加固、排水系统改造、溢洪道拓宽、库区绿化等工程。具体工程内容以甲方提供的工程设计文件和施工图纸为准。1.5工程规模本工程规模较大,属于重点水利工程项目。工程总量及分部分项工程的具体规模以甲方提供的工程设计文件和施工图纸为准。1.6工程总价本工程合同总价为人民币【】元整(大写:【】元整),包括工程设计、施工、设备采购、材料供应、验收、保修等费用。工程总价按合同约定的价格计算,具体金额以甲方提供的工程设计文件和施工图纸为准。第二条合同条款2.1合同签订本合同自双方签字盖章之日起生效。双方应按照本合同的约定履行各自的义务,确保工程顺利进行。2.2合同生效本合同自签字盖章之日起生效,有效期至工程验收合格并办理竣工结算手续之日止。2.3合同终止在合同有效期内,除非合同双方协商一致或依法解除合同,否则任何一方不得单方面终止合同。2.4合同争议解决合同争议应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。2.5法律法规本合同的签订、履行、终止、解除及争议解决等均应遵守中华人民共和国法律法规,严格按照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定执行。第三条施工进度与质量3.1施工进度计划乙方应按照甲方要求提供施工进度计划,并按照计划完成施工任务。如因乙方原因导致工程进度延误,乙方应承担相应的违约责任。3.2施工质量标准乙方应按照甲方提供的工程设计文件和施工图纸进行施工,确保工程质量符合国家标准和行业规范。如工程质量不符合约定,乙方应承担返工、维修等责任。3.3工程验收工程完成后,甲方应组织验收。乙方应按照验收标准提供相关资料,配合甲方进行验收。如工程验收不合格,乙方应按照甲方要求进行整改,直至验收合格。3.4工程保修工程验收合格后,乙方应按照合同约定对工程进行保修。保修期自工程验收合格之日起计算,具体保修期限和保修范围以合同约定为准。第四条材料与设备4.1材料供应乙方负责采购施工所需的材料,并按照甲方要求提供材料质量证明文件。如材料质量不符合要求,乙方应承担更换、赔偿等责任。4.2设备供应乙方负责采购施工所需的设备,并按照甲方要求提供设备质量证明文件。如设备质量不符合要求,乙方应承担更换、赔偿等责任。4.3材料质量标准乙方应按照甲方要求提供的材料质量标准进行采购,确保材料质量符合国家标准和行业规范。4.4设备质量标准乙方应按照甲方要求提供的设备质量标准进行采购,确保设备质量符合国家标准和行业规范。第五条施工安全5.1安全措施乙方应制定施工现场安全管理制度,落实安全生产责任,确保施工现场安全。如因乙方原因导致安全事故发生,乙方应承担相应的法律责任。5.2安全事故处理发生安全事故时,乙方应立即启动应急预案,采取有效措施进行救援,并及时报告甲方。如乙方未及时报告或未采取有效措施,乙方应承担相应责任。5.3安全生产责任乙方应加强施工现场安全管理,落实安全生产责任制,明确各岗位的安全职责,确保施工现场安全。第六条合同价款及支付6.1合同价款本合同价款为人民币【】元整(大写:【】元整),包括工程设计、施工、设备采购、材料供应、验收、保修等费用。合同价款按合同约定的价格计算,具体金额以甲方提供的工程设计文件和施工图纸为准。6.2支付方式甲方按照合同约定的付款节点和比例向第八条合同变更8.1合同变更条件在合同履行过程中,如因不可抗力、政策调整、设计变更等原因导致合同内容需要变更的,双方可协商一致变更合同。8.2合同变更程序合同变更应采用书面形式,经双方签字盖章确认后生效。变更内容应明确、具体,并作为本合同的组成部分。8.3变更内容的确定合同变更内容应包括但不限于工程范围、工程量、工程进度、工程价款、质量标准等方面的调整。变更内容应根据实际情况确定,并经双方协商一致。第九条合同解除9.1合同解除条件在合同履行过程中,如因不可抗力、政策调整等原因导致合同无法继续履行,或者双方协商一致解除合同的,可以解除合同。9.2合同解除程序合同解除应采用书面形式,经双方签字盖章确认后生效。解除合同后,双方应按照合同约定处理合同解除后的相关事宜。9.3解除后的责任处理合同解除后,乙方应按照甲方要求办理工程移交手续,确保工程安全、稳定运行。因解除合同导致甲方损失的,乙方应承担相应的赔偿责任。第十条违约责任10.1甲方违约甲方违反合同约定,导致乙方损失的,甲方应承担相应的赔偿责任。10.2乙方违约乙方违反合同约定,导致甲方损失的,乙方应承担相应的赔偿责任。10.3违约责任认定及处理违约责任的具体认定和处理,按照合同约定和法律规定执行。双方应积极履行合同,避免违约行为的发生。第十一条不可抗力11.1不可抗力事件不可抗力事件包括自然灾害(如地震、洪水等)、社会事件(如战争、罢工等)以及政策调整等原因,导致合同无法履行或者履行困难。11.2不可抗力后果处理因不可抗力事件导致合同无法履行或者履行困难的,双方应立即协商,根据实际情况采取减轻损失的措施。不可抗力事件持续期间,双方暂停履行合同。11.3不可抗力责任认定不可抗力事件的责任认定应根据实际情况和合同约定执行。不可抗力事件发生后,双方应提供相关证明文件,共同认定不可抗力事件的性质和影响。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、运营秘密等,应予以保密。12.2保密义务双方均有保密义务,不得向第三方泄露保密信息。保密义务在本合同终止后继续有效。12.3保密期限保密期限自本合同签订之日起计算,至保密信息成为公开信息之日止。第十三条争议解决13.1争议解决方式合同争议通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。13.2仲裁机构如双方约定仲裁解决争议,应共同选择一家具有权威性和专业性的仲裁机构进行仲裁。13.3仲裁费用仲裁费用按照仲裁机构的规定执行。双方应按照仲裁机构的要求缴纳仲裁费用。第十四条其他条款14.1合同修改本合同的修改、补充必须采用书面形式,经双方签字盖章后与本合同具有同等法律效力。14.2合同补充本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3合同解除后的财产处理合同解除后,双方应按照合同约定处理合同解除后的财产事宜。14.4法律适用本合同的签订、履行、终止、解除及争议解决等均应遵守中华人民共和国法律法规,严格按照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定执行。14.5合同用语解释本合同用语应具有明确的含义,如双方对合同用语有不同解释的,应以通常理解为准。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念和范围1.1第三方介入是指在本合同履行过程中,除甲乙方之外,涉及到的其他各方,包括但不限于中介方、监理方、设计方、施工分包方、材料供应商、设备供应商等。1.2第三方介入的范围包括合同履行过程中的所有涉及方,无论其参与程度如何,只要其与本合同有关,均视为第三方。第二条第三方介入的责任限额2.1第三方介入的责任限额是指甲乙方根据本合同有第三方介入时,第三方应承担的责任范围和额度。2.2第三方介入的责任限额应根据第三方的性质、参与程度、合同约定等因素具体界定。2.3甲乙方应与第三方明确约定其责任限额,并在合同中予以明确。第三条第三方介入的义务和责任3.1第三方介入的义务第三方应按照合同约定和法律规定,履行相应的义务,确保合同的顺利履行。3.2第三方介入的责任第三方应对其履行合同过程中产生的损失承担相应的责任。如第三方违约导致甲乙方损失的,甲乙方有权要求第三方承担赔偿责任。3.3第三方介入的侵权责任第三方如侵犯甲乙方的合法权益,导致甲乙方损失的,甲乙方有权要求第三方承担侵权责任。第四条第三方介入的违约处理4.1第三方违约的处理第三方违反合同约定,甲乙方应与第三方协商解决;协商不成的,甲乙方有权向合同签订地人民法院提起诉讼。4.2第三方违约的后果第三方违约导致甲乙方损失的,甲乙方有权要求第三方承担违约责任。如第三方违约导致合同无法履行,甲乙方有权解除合同。第五条第三方介入的权益保护5.1甲乙方的权益保护甲乙方应依法保护自己的合法权益,如发现第三方侵犯其合法权益的,甲乙方有权要求第三方停止侵权行为,并承担相应的赔偿责任。5.2第三方权益的保护第三方如认为甲乙方的行为侵犯其合法权益的,有权要求甲乙方停止侵权行为,并承担相应的赔偿责任。第六条第三方介入的合同修改和补充6.1第三方介入的合同修改如因第三方介入导致合同需要修改的,甲乙方应与第三方协商一致,并签署书面修改协议。6.2第三方介入的合同补充本合同未尽事宜,甲乙方应与第三方协商一致,并签署书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。第七条第三方介入的争议解决7.1第三方介入的争议解决方式第三方介入的争议通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2第三方介入的仲裁如甲乙方与第三方约定仲裁解决争议,应共同选择一家具有权威性和专业性的仲裁机构进行仲裁。7.3第三方介入的仲裁费用仲裁费用按照仲裁机构的规定执行。甲乙方与第三方应按照仲裁机构的要求缴纳仲裁费用。第八条第三方介入的保密义务8.1第三方介入的保密内容第三方介入的保密内容主要包括合同履行过程中获知的甲乙方商业秘密、技术秘密、运营秘密等。8.2第三方介入的保密义务第三方介入有保密义务,不得向第三方泄露保密信息。保密义务在本合同终止后继续有效。8.3第三方介入的保密期限保密期限自本合同签订之日起计算,至保密信息成为公开信息之日止。第九条第三方介入的权益转让9.1第三方介入的权益转让第三方如将其在合同中的权益转让给第三方,应与甲乙方协商一致,并签署书面转让协议。9.2第三方介入的权益转让通知第三方应在权益转让后及时通知甲乙方,并提供相关证明文件。第十条第三方介入的适用法律10.1第三方介入的法律适用本合同的签订、履行、终止、解除及争议解决等均应遵守中华人民共和国法律法规,严格按照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定执行。10.2第三方介入的法律适用第三方介入的法律适用应根据第三方介入的具体情况和合同约定确定。第十一条第三方介入的合同用语解释11.1第三方介入的合同用语解释本合同用语应具有明确的含义,如甲乙方与第三方对合同用语有不同解释的,应以通常理解为准。第十二条第三方介入的合同签署和生效12.1第三方介入的合同签署第三方介入的合同应采用书面形式,并由甲第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程设计文件:包括施工图纸、设计说明、技术规范等,用于指导施工和验收。2.施工图纸:详细描绘工程结构、尺寸、材料、施工工艺等,用于施工和验收。3.技术规范:规定工程质量、材料、设备、施工工艺等技术要求,用于施工和验收。4.合同清单:列出合同中的所有条款,包括合同主体、工程概述、合同条款、施工进度与质量、材料与设备、施工安全、合同价款及支付、合同变更、合同解除、违约责任、不可抗力、保密条款、争议解决、其他条款等。5.安全施工方案:包括施工现场安全管理、安全生产责任、安全事故处理等,用于施工现场安全管理。6.施工进度计划:详细描述工程各阶段施工进度和时间安排,用于施工进度控制。7.材料采购清单:列出施工所需材料的名称、规格、数量、质量标准等,用于材料采购和管理。8.设备采购清单:列出施工所需设备的名称、规格、数量、质量标准等,用于设备采购和管理。9.工程验收标准:规定工程验收的具体标准和程序,用于工程验收。10.保修责任书:明确乙方在工程保修期的责任和义务,用于保修期管理。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方违约甲方未能按照合同约定履行其义务,如未按时支付工程款、未提供施工所需场地、未提供设计文件等,构成违约。甲方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿乙方损失等。2.乙方违约乙方未能按照合同约定履行其义务,如未按期完成施工任务、未按设计要求施工、未提供符合质量标准的材料和设备等,构成违约。乙方应承担相应的违约责任,包括但不限于返工、维修、赔偿甲方损失等。3.材料和设备不符合质量标准如乙方提供的材料和设备不符合合同约定的质量标准,构成违约。乙方应承担相应的违约责任,包括但不限于更换、赔偿等。4.安全事故如乙方在施工过程中发生安全事故,造成人员伤亡或财产损失,构成违约。乙方应承担相应的违约责任,包括但不限于承担安全事故责任、赔偿甲方损失等。5.工期延误如乙方未能按照合同约定的工期完成施工任务,构成违约。乙方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。6.保密义务违反如乙方违反保密义务,向第三方泄露甲方的商业秘密、技术秘密等,构成违约。乙方应承担相应的违约责任,包括但不限于停止侵权行为、赔偿甲方损失等。7.争议解决如双方在履行合同过程中发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。全文完。2024年度建设工程施工合同:某大型水库加固工程2本合同目录一览1.合同主体及工程概述1.1发包方1.2承包方1.3工程名称:某大型水库加固工程1.4工程地点:具体位置1.5工程内容:具体工程范围和内容2.合同价格及支付方式2.1合同总价2.2支付方式2.3预付款2.4进度付款2.5竣工付款2.6质量保证金3.工程进度与交付3.1工程进度计划3.2工程交付时间3.3工程延期3.4工程提前完成4.工程质量与标准4.1工程质量要求4.2工程标准4.3质量检查与验收4.4质量争议的处理5.材料与设备5.1材料供应5.2设备供应5.3材料和设备质量要求6.施工安全与环境保护6.1施工安全管理6.2施工安全事故的处理6.3环境保护要求7.变更与调整7.1合同变更的条件7.2合同变更的程序7.3合同价款的调整8.违约责任8.1承包方的违约责任8.2发包方的违约责任8.3违约赔偿金额的计算方法9.争议解决9.1争议解决的方式9.2仲裁地点和机构9.3仲裁费用10.合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同终止条件11.合同的履行与监督11.1合同履行监督机构11.2合同履行报告11.3合同监督和检查12.保密条款12.1保密信息的内容12.2保密责任的期限12.3违反保密条款的后果13.法律适用与争议解决13.1合同适用的法律13.2争议解决的方式14.其他条款14.1合同的补充协议14.2合同的修改14.3合同的解除14.4合同的继承和转让14.5合同的废止和失效第一部分:合同如下:第一条合同主体及工程概述1.1发包方1.2承包方1.3工程名称:某大型水库加固工程1.4工程地点:具体位置:(省、市、县、镇、村、路、号)1.5工程内容:具体工程范围和内容:包括但不限于水库大坝加固、排水系统改造、溢洪道拓宽、水库周边护坡治理等。第二条合同价格及支付方式2.1合同总价:人民币(大写):____________元整(小写):____________元。2.2支付方式:银行转账、支票、现金等方式。2.3预付款:合同签订后七个工作日内,甲方支付乙方合同总价30%的预付款。2.4进度付款:按照工程实际进度,甲方按乙方提交进度报告的70%进行进度付款。2.5竣工付款:工程验收合格后,甲方支付乙方合同总价剩余的30%。2.6质量保证金:合同总价5%作为质量保证金,工程验收合格后两年内无质量问题,保证金予以退还。第三条工程进度与交付3.1工程进度计划:乙方应按照甲方要求,制定详细的工程进度计划,并报甲方审批。3.2工程交付时间:乙方应确保工程在合同约定的工期内完工,并达到甲方要求的交付标准。3.3工程延期:因不可抗力或其他特殊情况导致工程延期,乙方应提前通知甲方,并协商解决。3.4工程提前完成:如乙方提前完成工程,应提前通知甲方进行验收。第四条工程质量与标准4.1工程质量要求:乙方应按照国家和行业相关标准及甲方要求进行施工,确保工程质量。4.2工程标准:包括但不限于《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300)、《水利水电工程质量检验与评定标准》(SL223)等。4.3质量检查与验收:甲方有权对工程质量进行监督检查,并提出整改意见。工程完工后,乙方应组织甲方、设计院等进行验收。4.4质量争议的处理:如对工程质量有争议,双方可协商解决,必要时可委托第三方检测机构进行检测。第五条材料与设备5.1材料供应:乙方负责采购工程所需的材料,并保证材料质量。5.2设备供应:乙方负责采购工程所需的设备,并保证设备质量。5.3材料和设备质量要求:乙方应按照甲方要求及国家标准,提供合格的材料和设备。第六条施工安全与环境保护6.1施工安全管理:乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方要求,加强施工现场安全管理。6.2施工安全事故的处理:如发生安全事故,乙方应立即报告甲方,并按照甲方要求进行处理。6.3环境保护要求:乙方应遵守国家有关环境保护的法律法规,做好施工现场的环境保护工作。第八条违约责任8.1承包方的违约责任乙方如违反合同约定,导致工程质量、进度、安全等方面出现问题,应承担相应的违约责任。具体违约金额的计算方法如下:(1)工程质量问题:根据不合格工程修复所需费用计算。(2)工程进度问题:按照逾期交付工程部分工程造价的千分之五计算,每延误一天。(3)安全事故问题:根据事故造成的直接经济损失计算。8.2发包方的违约责任甲方如违反合同约定,导致工程质量、进度、安全等方面出现问题,应承担相应的违约责任。具体违约金额的计算方法如下:(1)工程质量问题:根据不合格工程修复所需费用计算。(2)工程进度问题:按照逾期交付工程部分工程造价的千分之五计算,每延误一天。(3)安全事故问题:根据事故造成的直接经济损失计算。8.3违约赔偿金额的计算方法双方按照本合同第七条和第八条的规定,协商确定违约赔偿金额。第九条争议解决9.1争议解决的方式双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁地点和机构如双方同意仲裁解决争议,仲裁地点为:____________,仲裁机构为:____________。9.3仲裁费用仲裁费用按照仲裁机构的规定分担。第十条合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为____________年。10.2合同变更程序合同履行过程中,如双方同意变更合同内容,应签订书面变更协议,并经双方盖章确认。10.3合同终止条件(1)工程验收合格,乙方完成合同约定的全部义务。(2)双方协商一致解除合同。(3)因不可抗力导致合同无法履行。第十一条合同的履行与监督11.1合同履行监督机构甲方设立项目监督组,对乙方履行合同情况进行监督。11.2合同履行报告乙方应定期向甲方提交工程进度、质量、安全等方面的报告。11.3合同监督和检查甲方有权对施工现场进行监督检查,确保工程质量、进度、安全等方面的要求得到满足。第十二条保密条款12.1保密信息的内容包括但不限于:合同内容、技术资料、商业秘密等。12.2保密责任的期限自合同生效之日起,至合同终止后____________年。12.3违反保密条款的后果违约方应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。第十三条法律适用与争议解决13.1合同适用的法律本合同适用中华人民共和国法律。13.2争议解决的方式如双方在争议解决方式上没有特别约定,适用本合同第九条的规定。第十四条其他条款14.1合同的补充协议如双方在合同履行过程中,需要对合同内容进行补充,应签订书面补充协议。14.2合同的修改如双方同意修改合同内容,应签订书面修改协议,并经双方盖章确认。14.3合同的解除如双方同意解除合同,应签订书面解除协议,并经双方盖章确认。14.4合同的继承和转让除非双方另有约定,合同不得继承和转让。14.5合同的废止和失效本合同在履行完毕、解除或废止后,对双方均具有法律约束力。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方介入本合同所述第三方介入,包括但不限于中介方、监理方、审计方、检测方等,及其委托的工程师、技术人员等。1.2第三方职责第三方介入后,应严格按照合同约定和国家相关法律法规,履行其职责,确保工程质量、进度、安全等方面的要求得到满足。1.3第三方权利第三方有权根据合同约定,对施工现场进行监督检查,要求乙方提供相关工程资料,并对乙方进行业务指导。1.4第三方义务第三方应保守合同约定的保密信息,不得泄露给无关方,否则应承担相应法律责任。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入程序甲方根据合同约定,可以邀请第三方介入工程。第三方介入前,应与甲方、乙方协商一致,并签订书面介入协议。2.2第三方介入条件第三方介入的条件包括但不限于:(1)具备国家规定的相关资质。(2)具备相应的专业技术能力。(3)无不良信用记录。第三条第三方介入后的合同变更3.1合同变更如第三方介入导致合同内容发生变化,甲方、乙方应签订书面变更协议,并经第三方确认。3.2合同变更程序合同变更程序如下:(1)甲方、乙方提出变更意向。(2)第三方对变更内容进行审核。(3)甲方、乙方、第三方签订变更协议。第四条第三方责任限额4.1第三方责任第三方在履行合同过程中,如因过失导致工程质量、进度、安全等方面出现问题,应承担相应的责任。4.2第三方责任限额(1)第三方应承担的责任限额不超过其介入费用。(2)第三方如因故意或重大过失导致合同违约,应承担违约责任,赔偿甲方、乙方的损失。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲方关系第三方在介入过程中,应保持独立性,不受甲方操控。甲方不得要求第三方作出违反法律法规和合同约定的行为。5.2第三方与乙方关系第三方在介入过程中,应保持公正客观,不得偏袒乙方。乙方应配合第三方的工作,提供相关工程资料。5.3第三方与甲乙方的划分第三方在介入过程中,应明确划分其职责范围,不得越界干预甲乙方的正常施工活动。第六条第三方介入的终止与解除6.1第三方介入终止(1)合同约定的工程验收合格。(2)甲方、乙方、第三方协商一致解除介入协议。(3)因不可抗力导致第三方无法继续履行介入职责。6.2第三方介入解除第七条第三方介入的违约处理7.1第三方违约第三方如违反合同约定,导致工程质量、进度、安全等方面出现问题,应承担相应的违约责任。7.2违约处理违约处理按照本合同第八条的规定执行。第八条第三方介入的争议解决8.1争议解决方式第三方介入过程中发生的争议,通过友好协商解决;如协商不成,任何一方有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2仲裁地点和机构如双方同意仲裁解决争议,仲裁地点为:____________,仲裁机构为:____________。8.3仲裁费用仲裁费用按照仲裁机构的规定分担。第九条合同的

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论