房地产开发商与园林景观公司2024年度合作合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME房地产开发商与园林景观公司2024年度合作合同1本合同目录一览第一条合作范围与目标1.1房地产开发商提供的项目信息1.2园林景观公司提供的服务内容1.3双方共同确定的项目实施目标第二条合同期限2.1合同生效日期2.2合同到期日期第三条合同金额与支付方式3.1合同总金额3.2支付方式与支付时间表第四条园林景观公司责任4.1园林景观公司提供的服务标准4.2园林景观公司的项目实施流程4.3园林景观公司的项目验收与保修第五条房地产开发商责任5.1房地产开发商提供的项目条件5.2房地产开发商的项目协调与支持5.3房地产开发商的项目变更处理第六条合作沟通与协调6.1双方的项目管理团队构成6.2定期沟通会议的安排6.3紧急问题的沟通与协调机制第七条知识产权保护7.1双方对项目成果的知识产权归属7.2双方对合作过程中产生的知识产权保护第八条保密条款8.1双方对合同内容、项目信息等的保密义务8.2保密期限与违约责任第九条违约责任9.1双方违反合同约定的责任9.2违约赔偿的计算方式与支付第十条不可抗力10.1不可抗力的定义与认定10.2不可抗力事件的影响与处理第十一条合同的变更与解除11.1合同变更的条件与程序11.2合同解除的条件与程序第十二条争议解决12.1双方争议的解决方式12.2仲裁或诉讼的地点与法院第十三条合同的生效与终止13.1合同的生效条件13.2合同终止的条件与程序第十四条其他约定14.1双方的其他特殊约定14.2合同附件清单第一部分：合同如下：第一条合作范围与目标1.1房地产开发商提供的项目信息1.1.1开发商应向园林景观公司提供项目的详细规划图纸、设计方案、施工图纸等相关技术文件。1.1.2开发商应向园林景观公司提供项目的施工进度计划、施工要求、质量标准等信息。1.1.3开发商应协助园林景观公司进行现场勘查，提供项目现场的相关资料。1.2园林景观公司提供的服务内容1.2.1园林景观公司应根据开发商提供的项目信息，制定园林景观设计的初步方案和详细方案。1.2.2园林景观公司应根据项目进度，组织施工，并确保施工质量符合合同约定的要求。1.2.3园林景观公司应提供施工过程中的技术支持，解答开发商的疑问，处理现场施工问题。1.3双方共同确定的项目实施目标1.3.1双方应共同确定园林景观设计的主题、风格、景观元素等关键要素。1.3.2双方应共同制定项目进度计划，确保项目按时完成。1.3.3双方应共同确定项目的质量标准，确保项目质量符合要求。第二条合同期限2.1合同生效日期2.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。2.1.2双方应按照合同约定的时间节点开始施工，不得延误。2.2合同到期日期2.2.1本合同的到期日期为2024年12月31日。2.2.2在合同到期日前，双方如需终止合同，应提前30天书面通知对方。第三条合同金额与支付方式3.1合同总金额3.1.1双方确认，本合同的总金额为人民币【】元整（大写：【】元整）。3.1.2合同金额不包括因合同变更、增减工程等原因产生的额外费用。3.2支付方式与支付时间表3.2.1.1合同签字后10天内，支付合同总金额的30%；3.2.1.2园林景观公司完成施工进度的一半时，支付合同总金额的30%；3.2.1.3园林景观公司完成施工并经验收合格后，支付合同总金额的40%。3.3支付过程中的相关税费由【】方承担，具体承担方式由双方另行协商确定。第四条园林景观公司责任4.1园林景观公司提供的服务标准4.1.1园林景观公司应按照合同约定的设计方案和施工图纸进行施工，确保施工质量符合要求。4.1.2园林景观公司应按照合同约定的时间节点完成施工，确保项目按时完成。4.1.3园林景观公司应对施工过程中的安全事故和质量问题负责，并承担相应责任。4.2园林景观公司的项目实施流程4.2.1.1初步方案设计：根据开发商提供的项目信息，制定初步方案；4.2.1.2详细方案设计：根据初步方案，完善详细方案；4.2.1.3施工图纸制作：根据详细方案，制作施工图纸；4.2.1.4施工组织与实施：按照施工图纸组织施工，确保施工质量与进度。4.3园林景观公司的项目验收与保修4.3.1园林景观公司应按照合同约定的质量标准完成施工，并接受开发商的验收。4.3.2园林景观公司应承担合同约定的保修责任，确保项目在使用过程中的质量。第五条房地产开发商责任5.1房地产开发商提供的项目条件5.1.1开发商应按照合同约定的时间节点向园林景观公司提供项目现场，确保施工顺利进行。5.1.2开发商应协助园林景观公司解决项目施工过程中的现场问题，确保项目进度不受影响。5.2房地产开发商的项目协调与支持5.2.1开发商应指派专人与园林景观公司进行项目协调与沟通，确保项目顺利进行。5.2.2开发商应提供必要的施工设备和材料，确保项目进度和质量。第八条知识产权保护8.1双方对项目成果的知识产权归属8.1.1园林景观公司完成的园林景观设计方案、施工图纸等成果的知识产权归园林景观公司所有。8.1.2开发商使用园林景观公司提供的成果时，应遵守相关法律法规，不得侵犯园林景观公司的知识产权。8.2双方对合作过程中产生的知识产权保护8.2.1双方在合作过程中产生的新知识产权，归属原则如下：8.2.1.1属于园林景观公司的，归园林景观公司所有；8.2.1.2属于开发商的，归开发商所有；8.2.1.3双方共同产生的，归双方共同所有。第九条保密条款9.1双方对合同内容、项目信息等的保密义务9.1.1双方应对合同的内容、项目信息、技术资料等保密信息予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。9.1.2保密期限自合同生效之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。9.2保密期限与违约责任9.2.1违反保密义务的一方应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为合同金额的10%。9.2.2双方同意，保密义务的违反行为给第三方造成损失的，由违反保密义务的一方承担全部责任。第十条不可抗力10.1不可抗力的定义与认定10.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。10.1.2双方应按《中华人民共和国合同法》的规定，共同认定不可抗力事件的性质和影响。10.2不可抗力事件的影响与处理10.2.1因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行时，双方应立即通知对方，并提供相关证明文件。10.2.2双方应协商确定不可抗力事件对合同履行时间、履行方式等方面的影响，并采取相应措施减轻损失。第十一条合同的变更与解除11.1合同变更的条件与程序11.1.1合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。11.1.2合同变更协议应明确变更的内容、范围、时间等要素。11.2合同解除的条件与程序11.2.1合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。11.2.2合同解除协议应明确解除的原因、时间、解除后的处理事项等要素。第十二条争议解决12.1双方争议的解决方式12.1.1双方同意采用仲裁方式解决合同争议，仲裁委员会为【】。12.1.2双方也可选择诉讼方式解决争议，诉讼地点为【】。第十三条合同的生效与终止13.1合同的生效条件13.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。13.1.2本合同的生效不得违反法律法规的规定。13.2合同终止的条件与程序13.2.1合同终止的条件如下：13.2.1.1合同约定的期限届满；13.2.1.2双方协商一致解除合同；13.2.1.3依法应当终止的其他情形。13.2.2合同终止后，双方应按照合同约定办理相关手续，妥善处理合同终止后的遗留问题。第十四条其他约定14.1双方的其他特殊约定14.1.1双方在合同履行过程中，如有特殊需求或要求，应协商一致，并签订书面补充协议。14.1.2补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2合同附件清单14.2.1合同附件一：项目详细规划图纸、设计方案、施工图纸等。14.2.2合同附件二：支付时间表、质量标准、施工要求等。14.2.3合同附件三：双方签字盖章的保密协议。本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1本合同所述第三方是指除甲乙方之外的，与本合同项目实施有关联的个体或组织。1.2第三方包括但不限于：供应商、分包商、咨询机构、监理机构、金融机构、政府相关部门等。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入需经甲乙方共同协商一致，并签订书面协议。2.2第三方介入的条件包括但不限于：2.2.1第三方具备甲乙方所需的技术、资源、资质等；2.2.2第三方介入有利于项目实施的顺利进行；2.2.3第三方介入不违反相关法律法规。第三条第三方的主要责任与义务3.1第三方应按照甲乙方的要求，提供相关服务或物资，并确保质量、进度符合合同约定。3.2第三方应遵守相关法律法规，不得侵犯甲乙方及他人的合法权益。3.3第三方应对因其原因导致的项目损失承担责任，并按合同约定进行赔偿。第四条第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲乙方应是独立的主体，各自承担各自的法律责任。4.2第三方与分包商、供应商等的关系，由第三方自行协调解决，甲乙方不承担连带责任。4.3第三方应按照合同约定履行义务，如第三方违约，甲乙方有权直接追究其违约责任。第五条第三方责任限额5.1第三方应按照合同约定的金额承担责任，如无约定，第三方责任限额应为其介入合同部分的合同金额的10%。5.2第三方责任限额的确定，应以第三方与甲乙方签订的书面协议为准。5.3第三方应在其责任限额内承担赔偿责任，超出责任限额的部分，由甲乙方自行承担。第六条第三方介入对合同履行的影响6.1第三方介入不影响甲乙方按照本合同约定的权利和义务履行。6.2第三方介入如需调整合同约定的内容，应经甲乙方协商一致，并签订书面补充协议。第七条第三方介入的解除与终止7.1第三方介入的解除与终止应按照双方签订的书面协议执行。7.2第三方介入的解除与终止不影响甲乙方按照本合同约定的权利和义务履行。第八条争议解决8.1第三方介入引起的争议，应由甲乙方协商解决。8.2如协商不成，甲乙方可选择仲裁或诉讼方式解决争议，仲裁委员会或诉讼地点由甲乙方协商确定。第九条合同的生效与终止9.1本合同的修正部分自甲乙方签字盖章之日起生效。9.2本合同的修正部分在合同终止后失效。第十条其他约定10.1甲乙方与第三方签订的书面协议，应符合本合同的原则和约定。10.2本合同的修正部分不得违反相关法律法规，不得损害社会公共利益。本合同的修正部分一式两份，甲乙方各执一份，具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：项目详细规划图纸、设计方案、施工图纸等。说明：本附件包含了项目的详细规划图纸、设计方案、施工图纸等相关技术文件。甲乙方应按照这些文件进行项目实施。附件二：支付时间表、质量标准、施工要求等。说明：本附件明确了支付时间表、质量标准、施工要求等相关信息。甲乙方应按照这些要求进行项目实施和支付。附件三：双方签字盖章的保密协议。说明：本附件为双方签订的保密协议，明确了双方对合同内容、项目信息等的保密义务和保密期限。附件四：第三方介入协议。说明：本附件为甲乙方与第三方签订的介入协议，明确了第三方的责任、义务以及责任限额等。附件五：争议解决协议。说明：本附件为甲乙方签订的争议解决协议，明确了双方在发生争议时选择的解决方式、仲裁委员会或诉讼地点等。附件六：合同变更协议。说明：本附件为甲乙方签订的合同变更协议，明确了合同变更的条件、程序以及变更后的内容等。附件七：合同解除协议。说明：本附件为甲乙方签订的合同解除协议，明确了合同解除的条件、程序以及解除后的处理事项等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲乙方未按照合同约定的时间节点提供项目现场、技术文件、物资等。示例说明：如果甲乙方未能在约定时间内提供项目现场，导致第三方无法按时开始施工，那么甲乙方应承担由此产生的额外费用。2.甲乙方未按照合同约定的质量标准进行项目实施或监督。示例说明：如果甲乙方提供的施工质量不符合合同约定的质量标准，导致项目无法通过验收，那么甲乙方应承担重新施工的费用。3.第三方未按照合同约定的时间节点完成施工或提供服务。示例说明：如果第三方未能在约定时间内完成施工，导致项目进度延误，那么第三方应承担由此产生的延误费用。4.第三方提供的施工质量不符合合同约定的质量标准。示例说明：如果第三方提供的施工质量不符合合同约定的质量标准，导致项目无法通过验收，那么第三方应承担重新施工的费用。5.双方未按照合同约定的方式、时间节点进行沟通、协调。示例说明：如果双方未能按照合同约定的方式进行沟通、协调，导致项目实施过程中出现误解、争议，那么双方应承担由此产生的额外费用。违约责任认定标准：1.违约方应承担因违约产生的直接损失赔偿责任。2.违约方应承担因违约产生的间接损失赔偿责任，但不得超过直接损失的50%。3.违约方应承担因违约产生的额外费用赔偿责任。4.违约方的违约行为导致合同无法履行，对方有权解除合同，并要求违约方支付违约金。全文完。房地产开发商与园林景观公司2024年度合作合同2本合同目录一览第一条合作概述1.1合作范围1.2合作期限第二条项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模第三条双方责任与义务3.1房地产开发商的责任与义务3.2园林景观公司的责任与义务第四条设计要求4.1设计风格4.2设计方案提交时间及方式第五条施工要求5.1施工标准5.2施工进度计划5.3施工质量保证第六条材料供应6.1材料质量要求6.2材料供应时间及方式第七条工程款项7.1付款方式7.2付款进度7.3款项支付条件第八条验收与保修8.1验收标准8.2验收时间8.3保修期限第九条变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件第十条违约责任10.1违约行为10.2违约责任承担方式第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决地点及适用法律第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限第十三条其他条款13.1合同的生效、变更和终止13.2合同的附件第十四条双方签字盖章14.1开发商签字盖章14.2园林景观公司签字盖章第一部分：合同如下：第一条合作概述1.1合作范围双方约定，房地产开发商将其开发的项目园林景观工程委托给园林景观公司进行设计和施工。1.2合作期限本合同的有效期为2024年1月1日至2024年12月31日。第二条项目概述2.1项目名称上海置业有限公司开发的“”项目。2.2项目地点上海市区路号。2.3项目规模本项目总面积约为平方米，包括但不限于住宅区、商业区、公共绿地等。第三条双方责任与义务3.1房地产开发商的责任与义务开发商应按照合同约定提供项目所需的各项资料、场地和其他必要的条件，并按照约定的时间和方式支付工程款项。3.2园林景观公司的责任与义务园林景观公司应按照合同约定完成设计、施工等工作，并保证工程质量、进度和安全。第四条设计要求4.1设计风格园林景观公司应根据项目的整体风格和特点，设计与之相协调的园林景观方案。4.2设计方案提交时间及方式园林景观公司应在本合同签订后X个工作日内，向开发商提交初步设计方案，并在合同约定的时间内完成最终设计方案。第五条施工要求5.1施工标准园林景观公司应按照国家和行业的相关标准进行施工，并保证工程质量。5.2施工进度计划园林景观公司应制定详细的施工进度计划，并报开发商审批。5.3施工质量保证园林景观公司应对其施工的工程质量承担责任，并按照合同约定提供相应的质量保证。第六条材料供应6.1材料质量要求园林景观公司应按照设计和施工要求，采购符合国家标准的材料。6.2材料供应时间及方式园林景观公司应按照施工进度计划，提前合理安排材料供应，确保施工顺利进行。第八条验收与保修8.1验收标准验收标准应符合国家及行业的相关法律法规、规范和标准。8.2验收时间工程完成后，园林景观公司应提前通知开发商进行验收。8.3保修期限园林景观公司应对工程质量承担保修责任，保修期限自验收合格之日起计算，为期两年。第九条变更与解除9.1合同变更条件合同的变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。9.2合同解除条件合同解除的条件应符合《中华人民共和国合同法》的规定。第十条违约责任10.1违约行为包括但不限于未按约定时间完成工作、工程质量不符合约定等。10.2违约责任承担方式违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿对方损失、支付违约金等。第十一条争议解决11.1争议解决方式双方应友好协商解决，协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决地点及适用法律争议解决地点为合同签订地，适用法律为中华人民共和国法律。第十二条保密条款12.1保密内容包括但不限于合同内容、双方商业秘密等。12.2保密期限保密期限自合同签订之日起计算，为期两年。第十三条其他条款13.1合同的生效、变更和终止合同自双方签字盖章之日起生效，变更和终止应书面签署并经双方确认。13.2合同的附件本合同附件包括但不限于设计方案、施工图纸、材料清单等。第十四条双方签字盖章14.1开发商签字盖章上海置业有限公司14.2园林景观公司签字盖章园林景观工程有限公司日期：2024年1月1日第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义1.1本合同所称第三方，是指除甲方和乙方之外，与本合同无关的个体或组织。1.2第三方介入，是指在合同履行过程中，第三方以某种方式参与或影响合同的履行。第二条第三方介入的情况2.1第三方介入的情况包括但不限于：（1）第三方对合同履行造成妨碍或影响；（2）第三方要求参与或影响合同的履行；（3）其他可能导致第三方介入的情况。第三条第三方责任的界定3.1第三方介入时，甲方和乙方应积极沟通，协商解决，确保合同的顺利履行。3.2第三方对合同履行造成的妨碍或影响，应由第三方承担相应的责任。3.3甲方和乙方应协助第三方履行其责任，但由此产生的额外费用和损失，由第三方承担。第四条第三方责任限额4.1第三方对甲方和乙方承担的责任，应限于第三方直接导致的损失。4.2甲方和乙方对第三方的责任，应限于甲方和乙方直接导致的损失。4.3第三方责任限额的具体金额，由甲方和乙方协商确定，并在合同中明确。第五条第三方介入的额外条款5.1若合同履行过程中出现第三方介入情况，甲方和乙方应立即通知对方。5.2甲方和乙方应共同制定应对第三方介入的方案，并协商解决。5.3若第三方介入导致合同履行困难或无法履行，甲方和乙方应协商解除或变更合同。第六条第三方与其他各方的关系6.1第三方与甲方和乙方之间，应保持独立的关系。6.2第三方对甲方和乙方不承担合同履行以外的义务。6.3甲方和乙方对第三方不承担合同履行以外的义务。第七条第三方介入的争议解决7.1因第三方介入产生的争议，甲方和乙方应协商解决。7.2协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。7.3诉讼过程中，甲方和乙方应积极协助法院查明事实，提供必要的证据。第八条第三方介入的保密8.1甲方和乙方应对第三方介入的情况保密，不得向无关第三方泄露。8.2第三方应对甲方和乙方提供的信息保密，不得向无关第三方泄露。第九条第三方介入对合同其他条款的影响9.1