期房买买合同范例

期房买买合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“买方”）：

住所地：__________________

法定代表人：__________________

联系电话：__________________

乙方（以下简称“卖方”）：

住所地：__________________

法定代表人：__________________

联系电话：__________________

鉴于：

一、甲方有意购买乙方开发的位于__________________的期房一套，建筑面积为__________________平方米，房屋结构为__________________，房屋用途为__________________。

二、乙方同意将上述期房出售给甲方，双方经友好协商，就房屋买卖事宜达成如下协议：

第一条房屋基本情况

1.1房屋坐落：__________________

1.2房屋结构：__________________

1.3房屋面积：__________________平方米

1.4房屋用途：__________________

第二条房屋价格及付款方式

2.1本合同房屋总价为人民币__________________元。

2.2付款方式：

（1）甲方应于本合同签订之日起______个工作日内，向乙方支付房屋总价款的______%作为定金。

（2）甲方应于房屋交付使用前______个工作日内，向乙方支付房屋总价款的______%。

（3）甲方应于房屋交付使用后______个工作日内，向乙方支付房屋总价款的______%。

第三条房屋交付及验收

3.1乙方应于本合同约定的房屋交付日期前______个工作日内，将房屋交付给甲方。

3.2甲方应在房屋交付后______个工作日内对房屋进行验收，如有不符合本合同约定的质量问题，甲方应在验收期内向乙方提出书面整改要求。

3.3乙方应在接到甲方书面整改要求后______个工作日内予以整改。

第四条违约责任

4.1若甲方未按本合同约定支付购房款，应向乙方支付房屋总价款的______%作为违约金。

4.2若乙方未按本合同约定交付房屋，应向甲方支付房屋总价款的______%作为违约金。

4.3如因不可抗力导致本合同无法履行，双方互不承担违约责任。

第五条争议解决

5.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第六条其他约定

6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

6.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

附件：

1.房屋买卖合同补充协议

2.房屋买卖合同附件

3.房屋测绘报告

4.房屋预售许可证

5.房屋质量保证书

6.房屋产权证书

7.房屋贷款合同（如有）

8.其他相关文件

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“买方”）：

住所地：__________________

法定代表人：__________________

联系电话：__________________

乙方（以下简称“卖方”）：

住所地：__________________

法定代表人：__________________

联系电话：__________________

丙方（以下简称“担保方”）：

住所地：__________________

法定代表人：__________________

联系电话：__________________

鉴于：

一、甲方有意购买乙方开发的位于__________________的期房一套，建筑面积为__________________平方米，房屋结构为__________________，房屋用途为__________________。

二、为确保甲方权益，丙方同意为本合同提供担保。

三、双方经友好协商，就房屋买卖事宜及担保事宜达成如下协议：

第一条房屋基本情况

1.1房屋坐落：__________________

1.2房屋结构：__________________

1.3房屋面积：__________________平方米

1.4房屋用途：__________________

第二条房屋价格及付款方式

2.1本合同房屋总价为人民币__________________元。

2.2付款方式：

（1）甲方应于本合同签订之日起______个工作日内，向乙方支付房屋总价款的______%作为定金。

（2）甲方应于房屋交付使用前______个工作日内，向乙方支付房屋总价款的______%。

（3）甲方应于房屋交付使用后______个工作日内，向乙方支付房屋总价款的______%。

2.3丙方保证在甲方未能按时支付购房款的情况下，承担相应的担保责任。

第三条房屋交付及验收

3.1乙方应于本合同约定的房屋交付日期前______个工作日内，将房屋交付给甲方。

3.2甲方应在房屋交付后______个工作日内对房屋进行验收，如有不符合本合同约定的质量问题，甲方应在验收期内向乙方提出书面整改要求。

3.3乙方应在接到甲方书面整改要求后______个工作日内予以整改。

3.4丙方负责监督乙方履行房屋交付及整改义务。

第四条甲方权益保障

4.1甲方有权要求乙方在房屋交付前提供房屋相关资料，包括但不限于房屋预售许可证、房屋质量保证书、房屋产权证书等。

4.2甲方有权要求乙方在房屋交付前进行房屋质量检测，确保房屋符合国家相关质量标准。

4.3甲方有权要求乙方在房屋交付前进行房屋产权过户手续。

第五条乙方违约责任

5.1若乙方未按本合同约定交付房屋，应向甲方支付房屋总价款的______%作为违约金。

5.2若乙方未按本合同约定进行房屋整改，应向甲方支付房屋总价款的______%作为违约金。

5.3若乙方违反本合同约定，丙方有权解除担保协议，并要求乙方承担相应的违约责任。

第六条担保方责任

6.1丙方在本合同约定的担保期限内，承担甲方因乙方违约而遭受的损失。

6.2丙方有权要求乙方在本合同约定的担保期限内提供相应的担保措施。

第七条争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

8.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。

第三方介入的意义和目的在于保障甲方权益，确保房屋买卖合同的履行。丙方作为担保方，在甲方未能按时支付购房款的情况下，承担相应的担保责任，减轻了甲方的经济压力。甲方为主导的目的和意义在于确保房屋质量、产权清晰，以及在房屋交付过程中维护自身权益。通过本合同的约定，甲方在房屋买卖过程中享有更多的权益保障，有利于维护甲方的合法权益。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

乙方（以下简称“开发商”）：

住所地：__________________

法定代表人：__________________

联系电话：__________________

甲方（以下简称“购房者”）：

住所地：__________________

法定代表人：__________________

联系电话：__________________

丙方（以下简称“金融机构”）：

住所地：__________________

法定代表人：__________________

联系电话：__________________

鉴于：

一、开发商拟开发位于__________________的住宅项目，甲方向开发商购买该项目的期房一套，建筑面积为__________________平方米，房屋结构为__________________，房屋用途为居住。

二、为确保开发商的资金安全，丙方同意为甲方的购房款提供贷款服务。

三、双方经友好协商，就房屋购买事宜及贷款事宜达成如下协议：

第一条房屋基本情况

1.1房屋坐落：__________________

1.2房屋结构：__________________

1.3房屋面积：__________________平方米

1.4房屋用途：居住

第二条房屋价格及付款方式

2.1本合同房屋总价为人民币__________________元。

2.2付款方式：

（1）甲方应于本合同签订之日起______个工作日内，向开发商支付房屋总价款的______%作为定金。

（2）甲方应于房屋交付使用前______个工作日内，向开发商支付房屋总价款的______%。

（3）甲方应按照贷款合同约定的还款计划，按时向金融机构偿还贷款。

第三条金融机构贷款服务

3.1丙方同意为甲方提供购房贷款，贷款金额为人民币__________________元。

3.2甲方应按照贷款合同约定的条款，按时向丙方偿还贷款本息。

第四条房屋交付及验收

4.1开发商应于本合同约定的房屋交付日期前______个工作日内，将房屋交付给甲方。

4.2甲方应在房屋交付后______个工作日内对房屋进行验收，如有不符合本合同约定的质量问题，甲方应在验收期内向开发商提出书面整改要求。

4.3开发商应在接到甲方书面整改要求后______个工作日内予以整改。

第五条开发商权益保障

5.1开发商有权要求甲方按照合同约定支付购房款。

5.2开发商有权要求金融机构按照贷款合同约定，确保甲方按时偿还贷款。

5.3开发商有权要求丙方在贷款逾期的情况下，采取措施维护自身权益。

第六条甲方违约责任

6.1若甲方未按本合同约定支付购房款，应向开发商支付房屋总价款的______%作为违约金。

6.2若甲方未按贷款合同约定偿还贷款，应向金融机构支付逾期利息，并承担相应的违约责任。

第七条争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。