2024年度建设工程施工合同工程量清单和工程质量标准2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建设工程施工合同工程量清单和工程质量标准1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方名称及地址1.2承包方名称及地址1.3工程地点1.4工程名称1.5工程概述第二条工程量清单2.1工程量清单编制依据2.2工程量清单内容2.3工程量的计算与核实2.4工程量的调整第三条工程质量标准3.1工程质量标准依据3.2工程质量要求3.3工程质量验收3.4工程质量保修第四条合同价款及支付4.1合同总价4.2工程进度款支付4.3工程验收合格后的支付4.4价格调整第五条合同工期5.1开工日期5.2竣工日期5.3工期延误及延长第六条承包方的义务与责任6.1承包方的施工义务6.2承包方的质量义务6.3承包方的安全义务6.4承包方的保密义务第七条发包方的义务与责任7.1发包方的协调义务7.2发包方的配合义务7.3发包方的支付义务7.4发包方的变更义务第八条违约责任8.1承包方违约8.2发包方违约8.3违约责任的赔偿第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁或诉讼地点9.3仲裁或诉讼时效第十条合同的变更与解除10.1合同变更的条件10.2合同解除的条件10.3合同变更与解除的程序第十一条合同的转让11.1合同转让的条件11.2合同转让的程序第十二条合同的终止12.1合同终止的条件12.2合同终止后的处理第十三条不可抗力13.1不可抗力的定义13.2不可抗力的后果13.3不可抗力的处理第十四条其他条款14.1保密条款14.2知识产权保护14.3法律法规规定的其他事项14.4合同附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方名称及地址（此处填写发包方的全称和地址）1.2承包方名称及地址（此处填写承包方的全称和地址）1.3工程地点（此处填写工程的具体地点）1.4工程名称（此处填写工程的名称）1.5工程概述（此处简要描述工程的基本情况，包括工程规模、建设内容等）第二条工程量清单2.1工程量清单编制依据（此处说明工程量清单编制的依据，如设计文件、规范等）2.2工程量清单内容（此处详细列出工程量清单的具体内容，包括各分部分项工程名称、工程量、单位等）2.3工程量的计算与核实（此处说明工程量的计算方法和核实程序，以及相关责任主体）2.4工程量的调整（此处说明工程量调整的条件和程序，以及相关责任主体）第三条工程质量标准3.1工程质量标准依据（此处说明工程质量标准的依据，如国家标准、行业标准等）3.2工程质量要求（此处详细列出工程的质量要求，包括材料、构件、设备等质量标准）3.3工程质量验收（此处说明工程质量验收的标准、程序和责任主体）3.4工程质量保修（此处说明工程质量保修的范围、期限和责任主体）第四条合同价款及支付4.1合同总价（此处说明合同总价的概念、计算方法和确定依据）4.2工程进度款支付（此处详细说明工程进度款的支付比例、时间、条件等）4.3工程验收合格后的支付（此处详细说明工程验收合格后的支付比例、时间、条件等）4.4价格调整（此处说明价格调整的条件、程序和计算方法）第五条合同工期5.1开工日期（此处填写合同约定的开工日期）5.2竣工日期（此处填写合同约定的竣工日期）5.3工期延误及延长（此处说明工期延误的原因、处理办法和责任主体）第六条承包方的义务与责任6.1承包方的施工义务（此处详细说明承包方应当按照合同约定进行施工，保证工程质量、安全等）6.2承包方的质量义务（此处详细说明承包方应当按照合同约定保证工程质量，对工程质量问题承担责任等）6.3承包方的安全义务（此处详细说明承包方应当按照合同约定进行施工安全管理，保证施工安全等）6.4承包方的保密义务（此处详细说明承包方对发包方的商业秘密、技术秘密等保密要求）第七条发包方的义务与责任7.1发包方的协调义务（此处详细说明发包方应负责协调相关部门和单位，保障工程顺利实施）7.2发包方的配合义务（此处详细说明发包方应提供的施工条件、配合事项等）7.3发包方的支付义务（此处详细说明发包方应当按照合同约定及时支付合同价款）7.4发包方的变更义务（此处详细说明发包方对工程变更的处理办法和责任主体）第八条违约责任8.1承包方违约（此处详细说明承包方违约的情形、处理办法和责任承担）8.2发包方违约（此处详细说明发包方违约的情形、处理办法和责任承担）8.3违约责任的赔偿（此处详细说明违约责任的赔偿范围、计算方法等）第九条争议解决9.1争议解决方式（此处详细说明争议解决的途径，如协商、调解、仲裁或诉讼等）9.2仲裁或诉讼地点（此处详细说明仲裁或诉讼的地点，包括仲裁委员会或法院的名称和地址）9.3仲裁或诉讼时效（此处详细说明仲裁或诉讼的时效期间及其计算方法）第十条合同的变更与解除10.1合同变更的条件（此处详细说明合同变更的条件和程序，包括变更的申请、批准等）10.2合同解除的条件（此处详细说明合同解除的条件和程序，包括解除的申请、批准等）10.3合同变更与解除的程序（此处详细说明合同变更与解除的程序，包括双方的责任和义务等）第十一条合同的转让11.1合同转让的条件（此处详细说明合同转让的条件和程序，包括转让的申请、批准等）11.2合同转让的程序（此处详细说明合同转让的程序，包括双方的责任和义务等）第十二条合同的终止12.1合同终止的条件（此处详细说明合同终止的条件和程序，包括终止的申请、批准等）12.2合同终止后的处理（此处详细说明合同终止后的处理事项，包括工程交接、价款结算等）第十三条不可抗力13.1不可抗力的定义（此处详细说明不可抗力的定义及其范围，如自然灾害、社会事件等）13.2不可抗力的后果（此处详细说明不可抗力事件对合同履行产生的影响，如延期、费用增加等）13.3不可抗力的处理（此处详细说明不可抗力事件的处理办法，包括合同履行延期、费用分担等）第十四条其他条款14.1保密条款（此处详细说明保密条款的内容，包括保密信息、保密期限等）14.2知识产权保护（此处详细说明知识产权保护的相关事项，如专利、商标等）14.3法律法规规定的其他事项（此处详细说明法律法规规定的其他事项，如税务、环保等）14.4合同附件（此处详细说明合同附件的内容，包括工程量清单、设计文件等）第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入的定义和范围15.1第三方介入的定义（此处定义第三方的概念，包括但不仅限于中介方、监理方、审计方等）15.2第三方介入的范围（此处详细说明第三方的介入范围，如工程质量验收、工程进度监督等）第十六条第三方介入的程序和条件16.1第三方介入的程序（此处详细说明第三方介入的程序，包括选定、委托、进驻等）16.2第三方介入的条件（此处详细说明第三方介入的条件，如资质要求、信誉评估等）第十七条第三方介入后的责任和权益17.1第三方介入后的责任（此处详细说明第三方在介入后的责任，如公正客观、及时报告等）17.2第三方介入后的权益（此处详细说明第三方在介入后的权益，如获取报酬、保密等）第十八条第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲乙方的关系（此处详细说明第三方与甲乙方之间的关系，如独立第三方、协助方等）18.2第三方与工程的关系（此处详细说明第三方与工程之间的关系，如监理与工程的质量控制等）18.3第三方与其他各方之间的划分说明（此处详细说明第三方与其他各方之间的划分说明，如责任划分、权益分配等）第十九条第三方责任限额的明确19.1第三方责任限额的定义（此处定义第三方责任限额的概念，即第三方在介入过程中对第三方的责任限制）19.2第三方责任限额的确定（此处详细说明第三方责任限额的确定方法，如合同约定、协商一致等）19.3第三方责任限额的变更（此处详细说明第三方责任限额的变更条件和程序，如双方协商、书面确认等）第二十条第三方介入的终止和解除20.1第三方介入的终止条件（此处详细说明第三方介入终止的条件，如合同履行完毕、委托解除等）20.2第三方介入的解除程序（此处详细说明第三方介入解除的程序，如双方协商、书面确认等）第二十一条第三方介入的违约处理21.1第三方违约的情形（此处详细说明第三方违约的情形，如不履行合同义务、不客观公正等）21.2第三方违约的处理办法（此处详细说明第三方违约的处理办法，如违约责任、赔偿限额等）第二十二条第三方介入的其他事项22.1第三方介入的费用（此处详细说明第三方介入的费用承担方式和标准）22.2第三方介入的沟通与协调（此处详细说明第三方介入过程中的沟通与协调事项）22.3法律法规规定的其他事项（此处详细说明法律法规规定的其他事项，如税务、环保等）第二十三条合同的补充和修订23.1合同补充和修订的条件（此处详细说明合同补充和修订的条件，如合同履行需要、法律法规变化等）23.2合同补充和修订的程序（此处详细说明合同补充和修订的程序，如双方协商、书面确认等）第二十四条合同的签署和生效24.1合同签署的时间和地点（此处详细说明合同签署的时间和地点）24.2合同生效的条件和时间（此处详细说明合同生效的条件和时间）第二十五条合同的解除和终止25.1合同解除的条件和程序（此处详细说明合同解除的条件和程序）25.2合同终止的条件和程序（此处详细说明合同终止的条件和程序）第二十六条合同的继承和转让26.1合同继承的条件和程序（此处详细说明合同继承的条件和程序）26.2合同转让的条件和程序（此处详细说明合同转让的条件和程序）第二十七条争议解决27.1争议解决的方式（此处详细说明争议解决的途径，如协商、调解、仲裁或诉讼等）27.2仲裁或诉讼的地点和时效（此处详细说明仲裁或诉讼的地点、时效及其计算方法）第二十八条合同的附则28.1合同的附件（此处详细说明合同附件的内容和数量）28.2合同的修订历史（此处详细说明合同的修订历史和版本号）28.3合同的签署（此处详细说明合同签署的格式和要求第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单（详细列出工程量清单的内容，包括各分部分项工程名称、工程量、单位等）附件二：设计文件（详细说明设计文件的内容，包括施工图纸、技术说明书等）附件三：施工方案（详细说明施工方案的内容，包括施工工艺、施工组织设计等）附件四：材料和设备清单（详细列出材料和设备清单的内容，包括材料和设备的名称、型号、数量等）附件五：工程质量标准（详细列出工程质量标准的内容，包括材料、构件、设备等质量标准）附件六：施工进度计划（详细列出施工进度计划的内容，包括施工阶段的划分、各阶段的工期等）附件七：合同价款明细表（详细列出合同价款的构成，包括工程量清单价款、工程变更价款等）附件八：付款凭证（详细说明付款凭证的内容，包括付款的时间、金额、付款对象等）附件九：工程验收报告（详细说明工程验收报告的内容，包括工程验收的时间、验收人员、验收结果等）附件十：工程保修书（详细说明工程保修书的内容，包括保修的范围、期限、责任主体等）附件十一：第三方介入协议（详细说明第三方介入协议的内容，包括第三方介入的范围、程序、责任等）附件十二：违约行为及责任认定（详细列出合作中所有涉及到的违约行为以及违约的责任认定标准）附件十三：争议解决协议（详细说明争议解决协议的内容，包括争议解决的方式、仲裁或诉讼的地点等）附件十四：合同补充协议（详细说明合同补充协议的内容，包括合同的补充和修订事项）说明二：违约行为及责任认定：1.承包方未按合同约定时间完成工程2.承包方工程质量不符合合同约定标准3.承包方使用不符合合同约定的材料或设备4.发包方未按合同约定时间支付价款5.发包方未提供合同约定的施工条件或配合不力6.第三方未按合同约定进行介入，或未履行合同义务违约责任认定标准：1.违约行为导致工程延期，按照合同约定支付违约金2.违约行为导致工程质量问题，由承包方承担修复费用或重新施工费用3.违约行为导致材料或设备不符合标准，由供应方承担更换或修复费用4.违约行为导致发包方支付价款延迟，按照合同约定支付违约金5.发包方提供施工条件或配合不力，导致工程延期或停工，由发包方承担相应责任6.第三方未按合同约定进行介入，或未履行合同义务，由第三方承担违约责任示例说明：如承包方未按合同约定时间完成工程，属于违约行为。根据合同约定，承包方应按照合同约定的违约金比例支付违约金。具体违约金比例在合同附件十二中详细说明。如发包方未按合同约定时间支付价款，属于违约行为。根据合同约定，发包方应按照合同约定的违约金比例支付违约金。具体违约金比例在合同附件十二中详细说明。其他违约行为及责任认定标准均按照合同附件十二中的规定执行。全文完。2024年度建设工程施工合同工程量清单和工程质量标准2本合同目录一览1.合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3建设工程1.4工程量清单1.5工程质量标准2.合同范围及内容2.1工程范围2.2工程量清单内容2.3工程质量标准内容3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式4.工程量清单的修订4.1修订范围4.2修订程序4.3修订时间5.工程质量标准的执行5.1质量标准要求5.2质量控制措施5.3质量验收程序6.施工进度与工期6.1施工进度计划6.2工期延误6.3提前完工奖励7.施工材料与设备7.1材料供应7.2设备使用7.3材料质量标准8.施工安全与环境保护8.1安全措施8.2环境保护措施8.3安全事故处理9.合同变更与解除9.1变更范围9.2变更程序9.3解除条件10.违约责任10.1发包人违约10.2承包人违约10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3诉讼或仲裁地点12.合同的生效、终止与解除12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除条件13.保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3违约保密条款14.其他条款14.1法律适用14.2合同解释14.3附件说明第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人发包人是指根据本合同约定，享有合同权利、承担合同义务的一方，即建设工程的项目法人或者其他组织。1.2承包人承包人是指根据本合同约定，承担建设工程施工任务、向发包人交付合格工程的一方，具有相应资质的施工企业。1.3建设工程建设工程是指本合同约定的施工项目，包括工程设计、施工、设备安装、调试、验收等全部工作。1.4工程量清单工程量清单是指本合同附件中列明的，承包人应当按照合同约定的标准和质量完成的建设工程各项工程量及其相应的工程内容。1.5工程质量标准工程质量标准是指本合同附件中确定的，承包人完成建设工程所应达到的质量等级和质量要求。第二条合同范围及内容2.1工程范围工程范围包括建设工程的设计、施工、设备安装、调试、验收等全部工作。2.2工程量清单内容工程量清单内容包括承包人应当按照合同约定的标准和质量完成的各项工程量及其相应的工程内容。2.3工程质量标准内容工程质量标准内容包括承包人完成建设工程所应达到的质量等级和质量要求。第三条合同价格3.1合同总价本合同总价是指承包人完成工程量清单所列各项工程量及其相应的工程内容，按照合同约定的工程单价和工程量计算的总价。3.2价格调整合同总价在合同签订后，如因政策调整、市场变化等原因，导致工程成本发生较大变化，双方可协商进行价格调整。3.3支付方式发包人按照合同约定的付款节点和付款比例，向承包人支付合同价款。具体支付方式由双方在合同中约定。第四条工程量清单的修订4.1修订范围工程量清单的修订范围包括因设计变更、工程量增减等原因导致的工程量清单内容的修改。4.2修订程序修订程序包括：双方协商一致后，签订工程量清单修订协议，并按照约定进行支付。4.3修订时间修订时间由双方协商确定，并在工程量清单修订协议中约定。第五条工程质量标准的执行5.1质量标准要求承包人应当按照工程质量标准要求，完成建设工程，确保工程质量符合合同约定。5.2质量控制措施承包人应当制定并执行质量控制措施，确保工程质量符合合同约定。5.3质量验收程序工程验收时，发包人和承包人应当按照合同约定的质量验收程序进行，确保工程质量符合合同约定。第六条施工进度与工期6.1施工进度计划承包人应当制定施工进度计划，并按照计划完成工程。6.2工期延误因承包人原因导致工期延误的，承包人应当按照合同约定承担违约责任。6.3提前完工奖励承包人提前完成工程的，发包人可以根据合同约定给予承包人提前完工奖励。第八条施工材料与设备8.1材料供应发包人负责供应合同约定的建筑材料、设备和非承包人专业施工设备。承包人应按照合同约定的时间和数量接收发包人供应的材料和设备。8.2设备使用承包人应正确使用发包人提供的设备，并负责设备的日常维护和管理。设备使用中出现故障或损坏，承包人应立即通知发包人，并按照发包人的指示进行处理。8.3材料质量标准承包人应按照合同约定的材料质量标准，对发包人提供的材料进行检验，确保材料符合设计和施工要求。如发现不符合质量标准的情况，承包人应及时通知发包人，并提出处理意见。第九条施工安全与环境保护9.1安全措施承包人应制定施工安全措施，并按照措施进行施工。同时，承包人应对施工现场进行定期安全检查，确保施工安全。9.2环境保护措施承包人应制定环境保护措施，并按照措施进行施工。同时，承包人应对施工现场进行定期环境保护检查，确保施工环境保护。9.3安全事故处理发生安全事故时，承包人应立即启动应急预案，采取有效措施控制事故扩大，并及时报告发包人和相关部门。安全事故的处理及责任由承包人承担。第十条合同变更与解除10.1变更范围合同变更范围包括工程范围、工程量清单、工程质量标准、合同价格等方面的变更。10.2变更程序合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议应明确变更的内容、范围、价格、时间等事项。10.3解除条件合同解除的条件应符合合同约定的解除条件。双方同意解除合同的，应签订书面解除协议，并明确解除后的权利和义务处理。第十一条违约责任11.1发包人违约发包人违反合同约定的，应承担违约责任。违约责任的承担方式包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.2承包人违约承包人违反合同约定的，应承担违约责任。违约责任的承担方式包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3违约赔偿因违约行为导致损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。赔偿金额应根据损失的实际金额确定，并不得超过违约方支付的违约金金额。第十二条争议解决12.1争议解决方式合同争议的解决方式可以是协商、调解、仲裁或诉讼。12.2争议解决机构双方可以选择仲裁机构或人民法院作为争议解决机构。如双方未作选择，则争议提交所在地仲裁机构或人民法院解决。12.3诉讼或仲裁地点诉讼或仲裁地点应按照双方约定或合同履行地的规定确定。第十三条合同的生效、终止与解除13.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件合同终止的条件应符合合同约定的终止条件。合同终止后，双方的权利和义务关系立即终止。13.3合同解除条件合同解除的条件应符合合同约定的解除条件。合同解除后，双方的权利和义务关系立即终止。第十四条其他条款14.1法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。14.2合同解释本合同的解释应遵循合同文件的组成顺序，依次为：合同协议书、中标通知书（如有）、投标文件、专用条款、通用条款、技术文件、图纸、工程量清单、工程质量标准等。14.3附件说明本合同的附件包括：附件1.工程量清单；附件2.工程质量标准；附件3.其他相关文件。附件内容是本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与范围1.1第三方定义第三方是指非本合同主体之外的其他法人、组织或个人，包括但不限于中介方、咨询方、检测机构、保险公司等。1.2第三方范围第三方范围包括参与合同履行过程的所有非合同主体，如提供专业咨询、技术支持、质量检测、保险服务等。第二条第三方介入程序2.1第三方选择当合同执行过程中需要第三方介入时，双方应共同选择具备相应资质和能力的第三方。2.2第三方介入方案双方应与第三方协商确定介入方案，包括第三方的主要职责、权利、义务及报酬等。2.3第三方介入协议双方与第三方签订介入协议，明确第三方的职责、权利、义务及报酬等。第三条第三方责任与义务3.1第三方责任第三方应按照介入协议的约定，承担相应的责任。第三方的工作成果应符合合同约定的质量标准。3.2第三方义务第三方应遵守国家法律法规，诚信履行合同义务，确保合同的顺利执行。3.3第三方权利第三方有权按照介入协议的约定，获取相应的报酬和服务保障。第四条第三方责任限额4.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方在履行合同过程中，因其过错导致合同损失的最高赔偿限额。4.2责任限额约定双方应在合同中明确第三方的责任限额，包括赔偿金额、赔偿范围等。4.3责任限额调整合同执行过程中，如第三方责任限额需要调整，双方可协商签订补充协议进行调整。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲方关系第三方应视为甲方的一部分，按照甲方的指示和要求履行合同义务。5.2第三方与乙方关系第三方应视为乙方的一部分，按照乙方的指示和要求履行合同义务。5.3第三方与其他各方关系第三方与其他各方应保持独立关系，不涉及各方之间的合同履行和权利义务。第六条第三方介入后的合同变更6.1合同变更范围第三方介入后，合同变更范围包括第三方职责、权利、义务及报酬等方面的变更。6.2合同变更程序合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议应明确变更的内容、范围、价格、时间等事项。6.3合同变更生效合同变更自双方签字盖章之日起生效。第七条第三方介入后的违约责任7.1第三方违约第三方违反合同约定的，应承担违约责任。违约责任的承担方式包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。7.2甲方乙方可依据合同约定，向第三方追究违约责任。第八条第三方介入后的争议解决8.1争议解决方式第三方介入后的争议解决方式可以是协商、调解、仲裁或诉讼。8.2争议解决机构双方可以选择仲裁机构或人民法院作为争议解决机构。如双方未作选择，则争议提交所在地仲裁机构或人民法院解决。8.3诉讼或仲裁地点诉讼或仲裁地点应按照双方约定或合同履行地的规定确定。第九条第三方介入后的合同解除9.1合同解除条件合同解除的条件应符合合同约定的解除条件。合同解除后，第三方与甲乙方的权利和义务关系立即终止。9.2合同解除程序合同解除程序应按照合同约定的程序进行。合同解除前，双方应与第三方协商一致。第十条第三方介入后的其他条款10.1法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。10.2合同解释本合同的解释应遵循合同文件的组成顺序，依次为：合同协议书、中标通知书（如有）、