版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度恒大总包风力发电工程承包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3合同所称的“恒大总包风力发电工程”定义第二条工程范围与内容2.1工程概述2.2工程地点2.3工程规模2.4工程主要内容第三条合同价格与支付3.1合同总价3.2支付方式3.3支付时间表第四条工程进度与交付4.1工程开工日期4.2工程竣工日期4.3工程进度报告4.4工程交付标准第五条乙方义务与责任5.1施工质量5.2施工安全5.3材料与设备供应5.4工程变更处理第六条甲方义务与责任6.1提供施工条件6.2办理相关手续6.3工程款项支付6.4工程验收第七条合同的变更与解除7.1合同变更条件7.2合同解除条件第八条违约责任8.1乙方违约责任8.2甲方违约责任第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决地点9.3争议解决时效第十条合同的生效、终止与失效10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同失效条件第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约保密条款第十二条法律适用与争议解决12.1法律适用12.2争议解决第十三条其他条款13.1不可抗力13.2合同的转让13.3合同的份数13.4附件第十四条签署与日期14.1甲方代表签字14.2乙方代表签字14.3签署日期第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1甲方名称:恒大新能源技术有限公司1.1甲方地址:市区路号1.2乙方名称:X风力发电工程公司1.2乙方地址:市区路号1.3合同所称的“恒大总包风力发电工程”是指甲方委托乙方按照本合同约定的范围、内容和标准进行的设计、采购、施工、安装、调试、验收、培训、保修等全部工作,直至工程交付甲方使用。第二条工程范围与内容2.1工程概述:本工程为一个总包风力发电工程,包括风力发电机组及配套设施的采购、安装、调试、验收等全部工作。2.2工程地点:甲方指定的风力发电项目所在地。2.3工程规模:根据甲方提供的项目可行性研究报告,工程规模为台风力发电机组。2.4工程主要内容:包括但不限于风力发电机组的采购、运输、安装、调试、验收、培训、保修等。第三条合同价格与支付3.1合同总价:双方协商确定为人民币万元整(大写:人民币玖拾玖佰玖拾玖万元整),币种为人民币,支付时需注明。3.2支付方式:银行转账。3.3支付时间表:(1)合同签订后五个工作日内,甲方支付乙方合同总价的三分之一;(2)工程进度达到设计要求的百分之五十时,甲方支付乙方合同总价的三分之一;(3)工程验收合格并交付使用后,甲方支付乙方合同总价的剩余三分之一。第四条工程进度与交付4.1工程开工日期:双方协商确定,以甲方书面通知为准。4.2工程竣工日期:按照本合同约定的工程范围和内容,乙方应确保工程在年月日前竣工并交付甲方使用。4.3工程进度报告:乙方应按照甲方要求,每月向甲方报告工程进度情况,包括已完成工作量、工程质量情况、存在问题及解决措施等。4.4工程交付标准:按照双方协商确定的工程范围和内容,工程完成后应达到设计要求和相关标准,并通过甲方组织的验收。第五条乙方义务与责任5.1施工质量:乙方应按照合同约定的工程范围和内容,保证施工质量,确保工程达到设计要求和相关标准。5.2施工安全:乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和标准进行施工,确保施工过程中的安全。5.3材料与设备供应:乙方应负责采购、供应合同约定的材料和设备,并保证其质量符合设计和标准要求。5.4工程变更处理:如因设计或其他原因导致工程变更,乙方应及时与甲方沟通,按照甲方的要求进行调整。第六条甲方义务与责任6.1提供施工条件:甲方应按照乙方施工需要,提供施工场地、道路、水源、电源等施工条件。6.2办理相关手续:甲方应负责办理工程所需的各种手续,包括但不限于土地使用、环境影响评估、施工许可等。6.3工程款项支付:甲方应按照本合同约定的支付方式和时间表,及时支付乙方工程款项。6.4工程验收:甲方应按照合同约定的标准和方法,对乙方完成的工作进行验收,并在验收合格后接收工程。第八条违约责任8.1乙方违约责任(1)乙方未按合同约定的时间、质量、标准完成工程,应承担违约责任,向甲方支付违约金,违约金计算方式为:违约金=合同总价×违约天数×0.1%。(2)乙方违反合同约定的保密条款,应承担相应的违约责任,向甲方支付违约金,违约金计算方式为:违约金=合同总价×0.1%。(3)乙方其他违约行为,应按照合同约定或甲方合理要求,承担相应的违约责任。8.2甲方违约责任(1)甲方未按照约定时间支付工程款项,应承担违约责任,向乙方支付违约金,违约金计算方式为:违约金=应付款项×违约天数×0.1%。(2)甲方未按照约定提供施工条件或办理相关手续,导致工程延期或停工,应承担违约责任,向乙方支付违约金,违约金计算方式为:违约金=合同总价×违约天数×0.1%。(3)甲方其他违约行为,应按照合同约定或乙方合理要求,承担相应的违约责任。第九条争议解决9.1争议解决方式:双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决地点:市区人民法院。9.3争议解决时效:双方在发生争议后,应在30日内向人民法院提起诉讼,逾期视为放弃争议解决权利。第十条合同的生效、终止与失效10.1合同生效条件:本合同自双方代表签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件:合同约定的工程范围和内容全部完成,并经甲方验收合格。第十一条保密条款11.1保密内容:双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。11.2保密期限:自合同签订之日起至合同终止或失效之日起两年。11.3违约保密条款:违反保密条款的一方应向守约方支付违约金,违约金计算方式为:违约金=泄露信息造成的实际损失×2。第十二条法律适用与争议解决12.1法律适用:本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。12.2争议解决:双方发生任何争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十三条其他条款13.1不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,双方均不承担违约责任。不可抗力包括:自然灾害、政府行为、社会异常事件等。13.2合同的转让:未经对方同意,任何一方不得将合同权利义务全部或部分转让给第三方。13.3合同的份数:本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。13.4附件:本合同附件包括合同约定的设计文件、技术标准、施工图纸等。第十四条签署与日期14.1甲方代表签字:14.2乙方代表签字:14.3签署日期:____年____月____日。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念和界定1.1第三方是指本合同之外的其他自然人、法人或其他组织,不包括甲乙双方及其关联公司。1.2第三方介入是指在合同履行过程中,涉及到与甲乙双方之外的第三方的权益、义务或责任。1.3第三方介入包括但不限于:工程所需的设备、材料供应商;施工所需的劳动力、技术支持、咨询服务提供商;工程质量、安全监督机构;融资、保险、物流等服务提供商。第二条第三方介入的额外条款及说明2.1甲乙双方应与第三方签订相应的协议,明确第三方的权利、义务和责任,并确保第三方遵守本合同的约定。2.2甲乙双方应承担第三方介入带来的风险和责任,包括但不限于第三方违约、侵权、延迟等。2.3甲乙双方应负责协调和管理第三方的工作,确保第三方按照合同约定的时间、质量、标准完成工作。2.4甲乙双方应负责第三方介入相关的行政手续、费用支付和验收等工作。第三条第三方责任限额3.1第三方应承担因其违约、侵权、延迟等行为导致的损失,包括但不限于:工程质量不符合约定、工程进度延误、安全事故等。3.2甲乙双方应承担第三方介入带来的损失,包括但不限于:第三方违约导致的工程质量不符合约定、工程进度延误、安全事故等。3.3甲乙双方应承担第三方介入相关的行政手续、费用支付和验收等工作,包括但不限于:第三方违约导致的额外费用、行政罚款、维修费用等。第四条第三方与甲乙双方的权利义务划分4.1第三方应按照甲乙双方的指令和要求,完成合同约定的工作,并承担相关的责任。4.2甲乙双方应按照合同约定,支付第三方的报酬和服务费用,并承担相关的责任。4.3甲乙双方应负责第三方的工作协调、管理和监督,确保第三方按照合同约定的时间、质量、标准完成工作。4.4甲乙双方应对第三方介入相关的行政手续、费用支付和验收等工作负责,确保工程顺利进行。第五条第三方介入的争议解决5.1甲乙双方与第三方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。5.2争议解决地点:市区人民法院。5.3争议解决时效:双方在发生争议后,应在30日内向人民法院提起诉讼,逾期视为放弃争议解决权利。第六条第三方介入的保密条款6.1第三方应保守甲乙双方的商业秘密、技术秘密、市场信息等,包括但不限于合同内容、设计文件、施工图纸等。6.2保密期限:自合同签订之日起至合同终止或失效之日起两年。6.3违约保密条款:违反保密条款的第三方应向守约方支付违约金,违约金计算方式为:违约金=泄露信息造成的实际损失×2。第七条第三方介入的法律适用与争议解决7.1第三方介入的法律适用:本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。7.2争议解决:甲乙双方与第三方发生任何争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条第三方介入的其他条款8.1不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,甲乙双方与第三方均不承担违约责任。不可抗力包括:自然灾害、政府行为、社会异常事件等。8.2合同的转让:未经甲乙双方同意,第三方不得将合同权利义务全部或部分转让给第三方。8.3合同的份数:本合同一式三份,甲乙双方各执一份,第三方执一份,具有同等法律效力。8.4附件:本合同附件包括合同约定的设计文件、技术标准、施工图纸等。第九条第三方介入的签署与日期9.1甲方代表签字:9.2乙方代表签字:9.3第三方代表签字:9.4签署日期:____年____月____日。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:设计文件1.1风力发电机组设计图纸1.2配套设施设计图纸1.3施工组织设计附件二:技术标准2.1风力发电机组技术规格书2.2施工及验收标准规范2.3安全防护措施标准附件三:施工图纸3.1风力发电机组安装施工图3.2电缆线路施工图3.3控制系统施工图附件四:工程量清单4.1风力发电机组设备清单4.2配套设施设备清单4.3工程材料清单附件五:付款凭证5.1工程预付款支付凭证5.2工程进度款支付凭证5.3工程尾款支付凭证附件六:验收报告6.1工程中间验收报告6.2工程竣工验收报告附件七:培训资料7.1施工人员培训资料7.2操作人员培训资料附件八:保修条款8.1保修范围8.2保修期限8.3保修服务流程说明二:违约行为及责任认定:1.乙方未按照约定的时间、质量、标准完成工程,视为违约。示例:乙方未能在合同约定的时间内完成工程,导致工程进度延误。2.乙方提供的材料、设备不符合合同约定的质量标准。示例:乙方提供的风力发电机组设备存在质量问题,影响工程正常进行。3.乙方违反合同约定的保密条款,泄露甲方的商业秘密。示例:乙方在未经甲方同意的情况下,向第三方透露了甲方的商业秘密。4.乙方未按照合同约定的时间支付工程款项。示例:乙方延迟支付工程进度款,导致工程无法按计划进行。5.乙方未按照合同约定的标准进行施工,导致工程质量问题。示例:乙方在施工过程中,未按照技术标准进行施工,导致工程质量不符合要求。6.甲方未按照合同约定的时间支付款项或提供施工条件。示例:甲方延迟支付工程预付款,导致乙方无法及时购买施工材料。7.甲方未按照合同约定的标准进行工程验收。示例:甲方在工程验收过程中,未按照约定的标准进行验收,导致工程验收不合格。违约责任认定标准:1.违约金计算:违约金=合同总价×违约天数×0.1%。示例:乙方延迟完成工程,违约金计算为:合同总价×50天×0.1%=50,000元。2.赔偿损失计算:赔偿损失=因违约行为导致的实际损失×2。示例:乙方提供的设备质量问题,导致甲方损失100,000元,赔偿损失为:100,000元×2=200,000元。3.违约行为导致的额外费用,由违约方承担。示例:乙方违约导致工程延期,产生的额外费用由乙方承担。4.违约行为导致的工程质量问题,由违约方负责修复或赔偿。示例:乙方施工质量问题,导致工程验收不合格,乙方负责修复或赔偿。全文完。2024年度恒大总包风力发电工程承包合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程概述第二条合同范围与工程内容2.1工程范围2.2工程内容第三条合同价格与支付方式3.1合同价格3.2支付方式第四条工程进度与工期4.1工程进度计划4.2工期要求第五条质量标准与要求5.1质量标准5.2质量要求第六条安全文明施工6.1安全管理6.2文明施工第七条技术与设计7.1技术支持7.2设计变更第八条材料与设备8.1材料供应8.2设备供应第九条违约责任9.1发包方违约9.2承包方违约第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构第十一条合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件11.2合同变更11.3合同解除第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决第十四条其他条款14.1不可抗力14.2合同附件14.3合同签署日期与地点第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程概述本合同所述工程为2024年度恒大总包风力发电工程,工程地点位于省市县。工程内容包括但不限于风力发电机的安装、调试、运行及维护等。第二条合同范围与工程内容2.1工程范围本合同约定的工程范围包括但不限于:风力发电机的运输、安装、调试、运行、维护及拆除等工作。2.2工程内容乙方应按照甲方的要求,完成风力发电机的安装、调试、运行及维护等工作。同时,乙方应提供相关技术支持,确保工程的顺利进行。第三条合同价格与支付方式3.1合同价格本合同总价款为人民币元整(大写:人民币元整),付款方式为进度付款。3.2支付方式甲方根据乙方完成工程进度的情况,按照合同约定的比例支付合同价款。具体支付方式为:(1)合同签订后七个工作日内,甲方支付合同总价款的10%;(2)工程进度达到50%时,甲方支付合同总价款的30%;(3)工程进度达到100%时,甲方支付合同总价款的60%;(4)剩余的10%作为质量保证金,待工程验收合格后支付。第四条工程进度与工期4.1工程进度计划乙方应按照甲乙双方约定的工程进度计划完成工程。4.2工期要求本工程计划开工日期为2024年X月X日,计划竣工日期为2024年X月X日。乙方应确保工程在计划竣工日期前完成。第五条质量标准与要求5.1质量标准乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工,确保工程质量。5.2质量要求(1)风力发电机安装后,运行稳定,各项性能指标达到国家标准和行业标准;(2)工程验收合格后,质保期内出现的质量问题,乙方负责免费维修或更换;(3)乙方应提供完整的施工资料、验收资料和运行维护资料。第六条安全文明施工6.1安全管理乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求,做好施工现场的安全管理工作。6.2文明施工乙方应遵守施工现场的文明施工规定,做到文明施工,确保施工现场的整洁有序。第七条技术与设计7.1技术支持乙方应提供完整的技术支持,确保工程的顺利进行。技术支持包括但不限于:(1)提供风力发电机的技术参数、安装要求等相关技术资料;(2)对甲方人员进行技术培训;(3)解决施工过程中遇到的技术问题。7.2设计变更如施工过程中出现设计变更,乙方应按照甲方的要求进行设计变更,并承担相应的设计变更费用。第八条材料与设备8.1材料供应乙方应按照甲方的要求,提供合格的风力发电机材料。材料供应包括但不限于:(1)风力发电机本体;(2)控制系统;(3)传动系统;(4)其他相关配件。8.2设备供应乙方应负责风力发电机的设备供应,并确保设备质量符合国家标准和行业标准。第九条违约责任9.1发包方违约如甲方违反合同约定,导致工程无法正常进行,乙方有权要求甲方支付违约金,并赔偿因此造成的损失。9.2承包方违约如乙方违反合同约定,导致工程无法正常进行,甲方有权要求乙方支付违约金,并赔偿因此造成的损失。第十条争议解决10.1争议解决方式如合同执行过程中发生争议,双方应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构本合同争议的解决机构为合同签订地人民法院。第十一条合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。11.2合同变更合同履行过程中,如双方同意变更合同内容,应签订书面变更协议,经双方盖章确认后生效。11.3合同解除如合同执行过程中发生不可抗力或其他特殊情况,导致合同无法继续履行,双方可协商解除合同。合同解除后,双方应按照约定办理相关手续。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等,应予以保密。12.2保密期限保密期限自合同签订之日起算,至合同解除或履行完毕之日止。第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决如合同执行过程中发生争议,双方应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十四条其他条款14.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,双方均不承担违约责任。14.2合同附件本合同附件包括:合同图纸、技术参数、工程量清单等。14.3合同签署日期与地点本合同于2024年X月X日在省市县签署。第二部分:第三方介入后的修正为明确第三方在本合同中的地位和责任,以及第三方介入后对甲乙方权益的影响,特对原合同进行如下修正和补充:第一条第三方概念界定1.1第三方定义本合同中所称第三方,是指除甲乙方之外,参与或涉及本合同工程的其他各方,包括但不限于设计单位、监理单位、施工单位、材料供应商、设备供应商、检测机构等。1.2第三方责任第三方应按照合同约定和相关法律法规,对工程质量、安全、进度等方面承担相应责任。第二条第三方介入后的合同修正2.1第三方介入方式第三方介入合同的方式包括但不限于:提供专业技术服务、参与工程设计与施工、提供材料与设备、进行质量检测等。2.2第三方选择甲乙双方应共同协商确定第三方,并确保第三方具备相应的资质和能力。2.3第三方合同签订甲乙双方与第三方签订的合同,应作为本合同的附件,具有同等法律效力。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限制第三方对工程质量、安全、进度等方面的责任,应限于第三方与甲乙双方签订的合同约定范围内。3.2第三方赔偿责任如第三方未能按照合同约定履行义务,导致工程损失或损害,第三方应承担相应的赔偿责任。3.3第三方责任保险第三方应依法购买并维持相应的责任保险,以确保能够承担赔偿责任。第四条第三方与甲乙方权益划分4.1第三方权益第三方依据与甲乙双方签订的合同,享有合同约定的权益。4.2甲乙方权益甲乙双方依据本合同,享有合同约定的权益。第五条第三方协调与管理5.1第三方协调甲乙双方应负责协调第三方的工作,确保第三方按照合同约定履行义务。5.2第三方管理甲乙双方应加强对第三方的管理工作,确保第三方施工过程中的质量、安全、进度等方面的要求得到满足。第六条第三方违约处理6.1第三方违约如第三方未能按照合同约定履行义务,甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。6.2违约处理甲乙双方应与第三方协商处理违约事宜,如协商不成,甲乙双方均有权向第三方提起诉讼。第七条第三方退出与替代7.1第三方退出如第三方未经甲乙双方同意擅自退出合同,应承担违约责任。7.2第三方替代如第三方无法继续履行合同义务,甲乙双方有权选择合适的替代方,并与替代方签订补充协议。第八条第三方权益保护8.1第三方权益保护甲乙双方应尊重第三方的合法权益,不得擅自侵犯第三方的知识产权、商业秘密等。8.2第三方权益维护如第三方权益受到侵犯,甲乙双方应协助第三方维护其合法权益。第九条第三方税务与合规9.1第三方税务第三方应依法缴纳合同履行过程中的各项税费。9.2第三方合规第三方应遵守合同履行过程中的法律法规、行业规范等。第十条第三方资料与档案管理10.1第三方资料管理第三方应按照甲乙双方的要求,提供合同履行过程中的相关资料。10.2第三方档案管理第三方应建立健全档案管理制度,确保合同履行过程中的档案资料的完整与准确。第十一条第三方审计与评估11.1第三方审计甲乙双方有权对第三方的财务状况、工程质量等方面进行审计。11.2第三方评估甲乙双方有权对第三方的合同履行情况进行评估。第十二条第三方保密义务12.1保密内容第三方应对甲乙双方在合同履行过程中提供的技术秘密、商业秘密等予以保密。12.2保密期限保密期限自合同签订之日起算,至合同解除或履行完毕之日止。第十三条第三方法律适用与争议解决13.1法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 房屋租赁合同(2024版)含家具家电配套3篇
- 2024年度一一卫星导航系统建设合同2篇
- 二零二四年度商铺物业管理合同3篇
- 2024年度游戏开发专属引擎授权使用合同
- 基于人工智能的智慧教育服务平台建设合同(2024版)3篇
- 二零二四年度产品研发与技术共享合同3篇
- 2024年度特许经营合同:知名快餐品牌加盟与合作事宜3篇
- 二零二四年度应急物资储备融资租赁合同
- 消防设备采购合同
- 提前解除合同模板
- 北京版四年级上册数学计算题专项练习1000道带答案
- 人教版一年级上册《劳动教育》-全册课件
- 健身器材采购合同
- 移动厕所投标方案(技术方案)
- 2024-2030年中国聚醚醚酮树脂行业市场发展趋势与前景展望战略分析报告
- 农村修墓承包合同模板范本
- GA/T 2133.1-2024便携式微型计算机移动警务终端第1部分:技术要求
- 2024中国人民保险集团校园招聘【重点基础提升】模拟试题(共500题)附带答案详解
- 办公楼室内装饰工程施工设计方案技术标范本
- 研学开营仪式讲话稿
- 药物分析考试题(附答案)
评论
0/150
提交评论