建筑供电安防施工合同

建筑供电安防施工合同合同编号：__________建筑供电安防施工合同地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于：1.业主为满足自身业务发展需要，决定进行建筑供电安防施工；2.施工方具备供电安防施工的资质和能力，愿意承担该施工任务；3.双方本着平等互利的原则，经协商一致，决定签订本合同。第一条施工内容1.1本合同范围内的施工内容主要包括：（1）建筑供电系统施工；（2）安防系统施工；（3）其他相关施工。1.2施工方应按照业主提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保施工质量符合国家相关标准和规范。第二条施工期限2.1本合同的施工期限为____年__月__日至____年__月__日。2.2施工方如因特殊情况需延长施工期限，应提前向业主提出申请，经业主批准后方可延长。第三条施工质量3.1施工方应严格按照施工图纸、技术要求和国家相关标准进行施工，确保施工质量。3.2施工过程中，业主有权对施工质量进行监督检查，施工方应积极配合。3.3工程验收合格后，施工方应向业主提供完整的施工资料和保修卡。第四条合同价款4.1本合同的合同价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。4.2合同价款支付方式如下：（1）合同签订后____日内，业主支付合同价款的____%；（2）施工进度达到____%后，业主支付合同价款的____%；（3）工程验收合格并交付使用后，业主支付剩余的合同价款。第五条违约责任5.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2施工方如未按期完成施工任务，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：合同价款的__%乘以逾期天数。5.3业主如未按约定支付合同价款，施工方有权暂停施工，并按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式同上。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的施工期限届满之日终止。甲方（业主）：乙方（施工方）：签订日期：____年__月__日一、附件列表：1.施工图纸2.技术要求文档3.国家相关标准4.施工资料5.保修卡二、违约行为及认定：1.施工方未按期完成施工任务：按照合同约定逾期天数，计算违约金。2.业主未按约定支付合同价款：按照合同约定逾期天数，计算违约金。3.施工质量不符合国家相关标准和规范：视为违约，需重新施工或支付违约金。三、法律名词及解释：1.甲方（业主）：指合同一方，承担合同权利和义务。2.乙方（施工方）：指合同另一方，承担合同权利和义务。3.施工期限：指合同约定的施工开始和结束时间。4.合同价款：指双方约定的工程总价。5.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：及时与业主沟通，调整施工计划，确保按期完成。2.施工质量问题：立即整改，符合标准后继续施工。3.业主支付延迟：提醒业主履行合同约定，按时支付合同价款。4.工程变更：双方协商一致，签订变更协议，调整合同内容。五、所有应用场景：1.