大型体育馆建设施工合同

大型体育馆建设施工合同合同编号：__________合同各方：甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方为大型体育馆的建设项目业主，乙方为具有相应资质和能力的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，订立本施工合同，共同完成甲方大型体育馆项目建设。第一条合同工程概况1.1工程名称：大型体育馆建设项目1.2工程地点：（具体地址）1.3工程规模：（工程规模描述）1.4工程总投资：（总投资金额）1.5工程质量标准：符合国家及行业相关质量标准和设计文件要求。第二条合同范围及内容2.1合同范围：本合同包括但不限于土建、安装、装修、绿化等工程。2.2合同内容：乙方应按设计文件、施工图纸及相关技术规范要求，完成本合同范围内的全部施工工作。第三条合同价格3.1合同总价：本合同总价包括工程一切费用，经双方协商一致，合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。3.2合同价格调整：合同履行过程中，如遇设计变更、材料价格波动等不可抗力因素，双方可按合同约定的价格调整条款进行调整。第四条合同工期4.1工期要求：乙方应按照甲方的要求，确保工程按时完工。4.2工期延误：乙方如因自身原因导致工程延误，应按合同约定的违约责任条款向甲方支付违约金。第五条合同的履行5.1乙方向甲方承诺，施工过程中严格遵循国家及行业相关法律法规，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。5.2甲方应按合同约定履行付款义务，确保乙方的施工资金需求。5.3双方应共同协调解决施工过程中的问题，确保工程顺利进行。第六条合同的变更和解除6.1合同变更：合同履行过程中，如一方提出变更需求，应提前书面通知对方，并经双方协商一致后签署变更协议。6.2合同解除：在合同履行过程中，如一方违约导致合同无法履行，对方有权解除合同，并按合同约定的违约责任条款追究违约方的责任。第七条违约责任7.1乙方如违反合同约定，导致工程质量、安全、进度等目标未能实现，应承担相应的违约责任。7.2甲方如未按合同约定履行付款义务，应支付违约金，并承担相应责任。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕全部合同价款之日起终止。9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.施工图纸和技术规范2.设计文件和变更通知书3.工程质量检验标准4.工程安全规范5.工程进度计划6.材料和设备清单7.施工组织设计8.施工人员名单和资质证明9.保险证明文件10.其他相关法律法规要求的文件和资料二、违约行为及认定：1.乙方未按照设计文件、施工图纸及相关技术规范要求完成施工工作的，视为违约。2.乙方未按照合同约定的工期完成工程建设的，视为违约。3.甲方未按合同约定履行付款义务的，视为违约。4.甲方未提供施工所需的现场、材料、设备等条件的，视为违约。5.双方未履行合同约定的其他义务的，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指大型体育馆建设项目的业主。2.乙方：指具有相应资质和能力的施工单位。3.合同价款：指双方约定的合同总价。4.工期：指乙方完成合同范围内施工工作的时间。5.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。6.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到设计变更或施工图纸修改，应及时与甲方沟通，按照甲方的要求进行调整，并签署变更协议。2.如遇材料价格波动或供应链问题，可按照合同约定的价格调整条款进行处理。3.如有工期延误，乙方应提前与甲方沟通，制定详细的工期延误计划，并按照合同约定的违约责任条款承担责任。4.甲乙双方应严格按照合同约定的付款条款履行付款义务，如有分歧，应及时协商解决。5.在施工过程中，如发生安全事故，应立即启动应急预案，严格按照相关法律法规进行处理。五、所有应用场景：1.适用于大型体育馆建设项目的施工合同。2.适用于具有相应资质和能力的施工单位与业主之间的合同。3.适用于土建、安装、装修