建筑壁画绘制安装施工合同工装

建筑壁画绘制安装施工合同工装合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于业主委托施工方进行建筑壁画绘制安装施工，为确保双方的权利和利益，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程内容1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程预算：____________________第二条施工要求2.1施工方应按照业主提供的施工图纸、施工方案及相关技术要求进行施工。2.2施工方应保证施工质量，确保壁画绘制安装的牢固、美观、耐用。2.3施工方应按照合同约定的工期完成施工。2.4施工过程中，业主有权对施工质量、进度进行监督和检查。第三条材料供应3.1业主负责提供壁画绘制安装所需的所有材料，并保证材料的质量。3.2业主应在施工前将材料送达施工现场，并负责材料的保管。3.3施工方应妥善使用业主提供的材料，不得挪作他用。第四条工程进度与付款4.1施工方应按照合同约定的工期完成施工。如因施工方原因导致工程延期，业主有权按逾期天数向施工方追讨违约金，违约金计算方式为：合同总价款的千分之五。4.2业主应在施工方完成施工后，对工程进行验收。验收合格的，业主应在验收合格之日起五个工作日内支付合同总价款的百分之九十。4.3业主在支付合同总价款的百分之九十后，施工方应按照合同约定的质保期提供质保服务。质保期结束后，业主应在五个工作日内支付剩余的百分之十。第五条违约责任5.1任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。5.2施工过程中，如施工方未按照约定质量完成施工，业主有权要求施工方重新施工，施工方应承担重新施工的费用。5.3如业主未按照约定时间支付款项，施工方有权暂停施工，并按逾期天数向业主追讨违约金。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的质保期满之日终止。甲方（业主）：____________乙方（施工方）：____________签订日期：____________一、附件列表：1.建筑壁画绘制安装施工图纸2.施工方案及相关技术要求3.材料供应清单4.施工进度计划5.验收标准和方法6.付款凭证7.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定时间完成施工，认定为违约行为。2.施工方未按照约定质量完成施工，认定为违约行为。3.业主未按照约定时间支付款项，认定为违约行为。4.业主未按照约定提供材料，认定为违约行为。5.双方未按照约定履行合同义务，导致合同无法履行或造成对方损失，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.建筑壁画：指在建筑物内外墙体、地面、天花板等部位绘制的艺术作品。2.施工图纸：指施工方根据业主要求绘制的，用于指导施工的图纸。3.质保期：指合同约定的施工方对工程质量承担保证责任的期限。4.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。5.合同总价款：指双方约定的合同履行完毕后，业主应支付给施工方的总金额。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工过程中出现质量问题：立即暂停施工，由施工方负责整改，并及时向业主报告情况。2.施工进度延误：按照合同约定向业主支付违约金，并采取措施加快施工进度。3.材料供应不足：及时与业主沟通，协调材料供应，确保施工正常进行。4.业主支付款项延误：向业主催收款项，并有权暂停施工，直至款项支付完毕。5.工程验收不合格：施工方负责整改，直至验收合格。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑壁画绘制安装工程。2.适用于需要定制化壁画设