版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑施工合同工程验收与移交本合同目录一览第一条工程验收1.1验收标准1.2验收程序1.3验收资料第二条工程移交2.1移交时间2.2移交地点2.3移交程序第三条验收不合格的处理3.1不合格原因3.2整改措施3.3重新验收第四条工程质量保证4.1质量标准4.2质量监督4.3质量责任第五条工程进度5.1施工计划5.2进度报告5.3进度调整第六条工程变更6.1变更条件6.2变更程序6.3变更责任第七条合同价款7.1合同金额7.2支付方式7.3支付时间第八条违约责任8.1违约行为8.2违约责任8.3违约赔偿第九条争议解决9.1争议方式9.2调解程序9.3法律适用第十条合同的解除10.1解除条件10.2解除程序10.3解除后的责任处理第十一条合同的终止11.1终止条件11.2终止程序11.3终止后的责任处理第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3泄露后果第十三条法律、法规和政策13.1遵守法律法规13.2政策要求13.3合规性检查第十四条其他约定14.1附加条款14.2附件说明14.3双方声明第一部分:合同如下:第一条工程验收1.1验收标准本合同工程验收将遵循《建筑工程质量验收统一标准》(GB503002013)以及相关行业标准进行。验收内容包括建筑工程的质量、安全、功能、外观、环保等方面,具体验收标准详见附件一。1.2验收程序工程验收分为初步验收和最终验收两个阶段。初步验收在工程进度达到70%时进行,最终验收在工程全部完成后进行。验收程序包括验收申请、验收准备、验收会议、验收报告和验收合格证书的发放。具体验收程序详见附件二。1.3验收资料承包商应按照验收标准准备并提供完整的验收资料,包括但不限于工程设计文件、施工记录、材料检验报告、施工过程监控记录、安全文明施工记录等。具体资料清单详见附件三。第二条工程移交2.1移交时间工程验收合格后,承包商应按照合同约定的时间将工程移交给业主。具体移交时间见附件四。2.2移交地点工程移交地点为工程项目的现场,具体位置见附件五。2.3移交程序工程移交程序包括但不限于工程资料移交、设备钥匙移交、操作和维护手册移交等。具体移交程序详见附件六。第三条验收不合格的处理3.1不合格原因工程验收不合格的原因可能包括但不限于设计缺陷、施工质量问题、材料不合格等。3.2整改措施承包商应根据验收委员会提出的整改要求,制定整改计划,并采取有效措施进行整改。整改措施及计划详见附件七。3.3重新验收整改完成后,承包商应向业主提出重新验收的申请,按照合同约定的验收程序进行重新验收。第四条工程质量保证4.1质量标准工程质量保证标准应符合国家相关法律法规、行业标准及本合同约定的质量标准。4.2质量监督业主或其委托的第三方机构对工程质量进行监督,监督方式包括现场监督、资料审核等。4.3质量责任承包商应对工程的质量和安全负全责,如因质量问题导致工程事故,承包商应承担相应的责任和损失。第五条工程进度5.1施工计划承包商应按照合同约定的工期制定施工计划,并提交给业主审批。施工计划应包括工程的各个阶段的开始和结束时间。5.2进度报告承包商应定期向业主提交工程进度报告,报告应包括工程当前进度、存在的问题及解决措施等。5.3进度调整如因特殊情况导致工程进度需要调整,承包商应提前向业主提出调整申请,并征得业主同意。第六条工程变更6.1变更条件工程变更的条件包括但不限于设计变更、业主需求变更、法律法规变更等。6.2变更程序工程变更应按照合同约定的程序进行,包括但不限于变更申请、变更审批、变更实施等。6.3变更责任工程变更的责任根据变更的原因和责任方确定,具体责任分配见附件八。第八条违约责任8.1违约行为违约行为包括但不限于未按合同约定时间完成工程、工程质量不符合约定标准、未按合同约定提供服务等情况。8.2违约责任违约方应承担违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等。具体违约责任见附件九。8.3违约赔偿违约赔偿的计算方法和赔偿限额详见附件十。第九条争议解决9.1争议方式9.2调解程序如选择调解,双方可共同委托第三方调解机构进行调解。调解不成的,可继续选择仲裁或诉讼。9.3法律适用本合同适用中华人民共和国法律,除非双方另有约定。第十条合同的解除10.1解除条件双方同意解除合同的条件包括但不限于工程进度严重滞后、一方明确表示不履行合同、一方严重违约等。10.2解除程序合同解除应通过书面形式通知对方,并办理相关手续。10.3解除后的责任处理合同解除后,双方应按照合同约定处理已履行部分的责任和权益,包括但不限于支付已发生的费用、退还已支付的款项等。第十一条合同的终止11.1终止条件合同终止的条件包括但不限于工程全部完成、合同到期、双方协商一致等。11.2终止程序合同终止时,双方应共同办理合同终止手续,包括但不限于验收、移交、结算等。11.3终止后的责任处理合同终止后,双方应按照合同约定处理已履行部分的责任和权益,包括但不限于支付未支付的款项、退还已收到的费用等。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、运营秘密等。12.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止或解除之日止。12.3泄露后果泄露保密信息的一方应承担泄露造成的损失赔偿责任。第十三条法律、法规和政策13.1遵守法律法规双方在履行合同过程中应遵守中华人民共和国相关法律法规、政策。13.2政策要求双方应按照政策要求进行合同履行,包括但不限于环保、安全、质量等。13.3合规性检查双方应接受政府相关部门的合规性检查,并按照要求提供相关资料。第十四条其他约定14.1附加条款本合同未尽事宜,双方可签订附加条款予以明确。14.2附件说明本合同附件包括合同、附件一、附件二、附件三、附件四、附件五、附件六、附件七、附件八、附件九、附件十等。14.3双方声明双方声明,本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的条件和范围1.1第三方介入的条件本合同涉及的第三方介入包括但不限于政府监管部门、专业检测机构、调解机构、仲裁机构、法院等。1.2第三方介入的范围第三方介入的范围包括合同履行过程中的质量监督、进度检查、争议解决等。第二条第三方介入的程序和方式2.1第三方介入的程序第三方介入的程序应符合国家相关法律法规、政策要求。2.2第三方介入的方式第三方介入的方式包括但不限于审查、检测、评估、调解、仲裁、判决等。第三条第三方介入的费用3.1第三方介入费用的承担(1)双方约定由甲方承担的;(2)双方约定由乙方承担的;(3)按照法律法规、政策规定由双方承担的。3.2第三方介入费用的支付第三方介入费用支付的方式和时间见附件十一。第四条第三方介入的决定和执行4.1第三方介入的决定双方在合同履行过程中认为需要第三方介入的,可协商确定第三方介入的决定。4.2第三方介入的执行双方应按照协商确定的第三方介入决定执行,并按照本合同约定的方式处理第三方介入结果。第五条第三方介入结果的认可和执行5.1第三方介入结果的认可第三方介入结果包括但不限于检测报告、调解书、仲裁裁决书、判决书等。5.2第三方介入结果的执行双方应按照第三方介入结果执行,并承担相应的义务和责任。第六条第三方责任限额6.1第三方责任限额的确定第三方责任限额根据第三方的性质、介入的方式和结果等因素确定。6.2第三方责任限额的说明第三方责任限额包括但不限于第三方介入的费用、第三方过失造成的损失等。具体责任限额见附件十二。第七条第三方与其他各方的关系7.1第三方与甲乙方的关系第三方介入时,不代表甲乙方任何一方,独立进行介入活动。7.2第三方与甲乙方其他方的关系第三方介入时,与甲乙方其他方无直接合同关系,不承担甲乙方其他方的义务和责任。7.3第三方与其他方的划分说明第三方介入的结果对甲乙方具有约束力,甲乙方应按照第三方介入结果承担相应的义务和责任。第八条第三方介入的终止8.1第三方介入终止的条件第三方介入终止的条件包括但不限于介入目的达到、合同履行完毕、双方协商一致等。8.2第三方介入终止的程序第三方介入终止时,应通过书面形式通知甲乙方,并办理相关手续。8.3第三方介入终止后的处理第三方介入终止后,甲乙方应按照本合同约定处理已履行部分的责任和权益。第九条第三方介入的补充约定9.1补充约定的内容甲乙方可根据合同履行情况,签订补充约定,明确第三方介入的相关事项。9.2补充约定的效力补充约定与本合同具有同等法律效力,甲乙方应严格按照补充约定执行。第十条第三方介入的适用法律和争议解决10.1适用法律本合同涉及的第三方介入,适用中华人民共和国法律,除非双方另有约定。10.2争议解决双方在履行本合同过程中发生的与第三方介入相关的争议,可按照本合同第九条的规定选择争议解决方式。第十一条附件附件包括附件十一和附件十二,详细规定了第三方介入费用的支付、责任限额等内容。甲乙双方声明,本附加条款与本合同具有同等法律效力,甲乙双方应严格按照本附加条款执行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:合同本附件包含合同的基本条款,如工程验收、工程移交、违约责任等。附件二:工程验收标准本附件详细列出工程验收的各项标准,包括质量、安全、功能、外观、环保等方面的要求。附件三:工程验收程序本附件描述工程验收的具体程序,包括初步验收和最终验收的流程和要求。附件四:工程移交时间及地点本附件明确工程移交的时间和地点,具体包括移交的时间节点和移交地点的详细信息。附件五:工程移交程序本附件详细规定工程移交的具体程序,包括资料移交、设备钥匙移交、操作和维护手册移交等。附件六:工程进度报告本附件规定承包商应定期提交的工程进度报告的内容和要求。附件七:工程变更条件及程序本附件详细说明工程变更的条件和程序,包括变更申请、变更审批、变更实施等。附件八:工程质量保证本附件规定工程质量保证的标准、监督方式以及质量责任等内容。附件九:违约行为及责任认定本附件列出各种违约行为,并明确相应的违约责任认定标准。附件十:合同价款及支付方式本附件详细规定合同价款的金额、支付方式及支付时间等。附件十一:第三方介入费用支付本附件规定第三方介入费用的支付方式和时间,包括检测费用、调解费用、仲裁费用等。附件十二:第三方责任限额本附件明确第三方的责任限额,包括介入费用、过失造成的损失等。说明二:违约行为及责任认定:1.未按合同约定时间完成工程2.工程质量不符合约定标准3.未按合同约定提供服务4.未按合同约定支付价款5.未按合同约定提供资料6.未按合同约定进行变更7.未按合同约定解除合同违约的责任认定标准:1.违约金:按照合同金额的一定比例计算违约金。2.赔偿损失:根据违约行为导致的实际损失金额进行赔偿。3.延长工期:按照合同约定的工期,根据违约行为延长工期。4.支付违约造成的额外费用:包括第三方介入费用、检测费用、调解费用等。示例说明:如果承包商未按合同约定时间完成工程,导致工程延期,则承包商应支付合同金额5%的违约金,并赔偿因延期导致的业主损失。同时,承包商还需支付因第三方介入所产生的检测费用和调解费用。全文完。2024年度建筑施工合同工程验收与移交1本合同目录一览第一条工程验收1.1验收标准1.2验收程序1.3验收资料第二条工程移交2.1移交时间2.2移交地点2.3移交程序第三条验收不合格的处理3.1不合格情况3.2处理措施3.3重新验收第四条工程质量保证4.1质量标准4.2质量保证措施4.3质量问题处理第五条工程进度5.1施工计划5.2进度调整5.3进度延误处理第六条合同价款6.1合同金额6.2付款方式6.3付款条件第七条合同变更7.1变更条件7.2变更程序7.3变更费用第八条违约责任8.1违约情形8.2违约责任8.3违约赔偿第九条争议解决9.1争议方式9.2争议处理机构9.3争议解决费用第十条合同解除10.1解除条件10.2解除程序10.3解除后的处理第十一条合同的生效、变更和终止11.1生效条件11.2变更条件11.3终止条件第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3泄露后果第十三条法律适用及争议解决13.1法律适用13.2争议解决13.3其他法律问题第十四条其他条款14.1合同的签订、修改和解除14.2合同的附件14.3合同的生效日期第一部分:合同如下:第一条工程验收1.1验收标准1.1.1本工程的验收标准应符合国家及行业的相关标准和规定,包括但不限于《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300)、《建筑结构工程质量验收规范》(GB50205)等。1.1.2验收标准的具体内容应以合同双方确认的施工图纸、设计文件、技术规范和施工方案为准。1.2验收程序1.2.1工程验收分为初步验收和最终验收两个阶段。初步验收在工程进度达到70%时进行,最终验收在工程全部完成后进行。1.2.2初步验收由合同双方共同组织,最终验收由合同双方和相关部门共同组织。1.2.3验收程序应按照合同约定的时间、地点和方式进行,验收小组应由具有相关资质的专业人员组成。1.3验收资料1.3.1承包商应按照验收标准准备完整的验收资料,包括但不限于施工图纸、设计文件、施工记录、试验报告、质量保证书等。1.3.2验收资料应按照合同约定的时间和方式提交给合同双方,以便进行验收。第二条工程移交2.1移交时间2.1.1工程移交时间应在工程验收合格后七个工作日内完成。2.1.2若验收不合格,承包商应在整改合格后七个工作日内完成移交。2.2移交地点2.2.1工程移交地点为工程项目的实际使用地点。2.2.2移交地点的具体位置应以合同双方确认的施工图纸和设计文件为准。2.3移交程序2.3.1移交程序应按照合同约定的时间和方式进行,包括工程资料的移交、设备的交接、钥匙的交付等。2.3.2承包商应在移交时提供设备使用和维护手册,并对使用人员进行培训。第三条验收不合格的处理3.1不合格情况3.1.1工程验收不合格的情况包括但不限于工程质量不符合验收标准、施工记录不完整、试验报告不合规等。3.2处理措施3.2.1对于验收不合格的情况,合同双方应共同制定整改措施,并明确整改责任和时间。3.2.2承包商应按照整改措施进行整改,并在整改合格后重新进行验收。3.3重新验收3.3.1整改后的工程应重新进行验收,验收程序和标准与初次验收相同。3.3.2若重新验收仍不合格,合同双方应根据合同约定协商处理。第四条工程质量保证4.1质量标准4.1.1工程质量应符合国家及行业的相关标准和规定,包括但不限于《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300)、《建筑结构工程质量验收规范》(GB50205)等。4.1.2质量标准的具体内容应以合同双方确认的施工图纸、设计文件、技术规范和施工方案为准。4.2质量保证措施4.2.1承包商应建立健全质量管理体系,并按照质量管理体系进行施工。4.2.2承包商应定期对施工过程进行质量检查,确保工程质量符合验收标准。4.3质量问题处理4.3.1对于工程质量问题,承包商应立即采取措施进行处理,并通知合同双方。4.3.2合同双方应共同对质量问题进行调查和处理,并采取措施防止类似问题再次发生。第五条工程进度5.1施工计划5.1.1承包商应根据工程项目的特点和施工条件,制定详细的施工计划,并报合同双方批准。5.1.2施工计划应包括施工进度、施工人员、施工材料、施工设备等内容。5.2进度调整5.2.1若因特殊情况需要调整施工进度,承包商应提前向合同双方提出申请,并说明调整原因和影响。5.2.2合同双方应根据实际情况审批或要求承包商调整施工计划。5.3进度延误处理5.3.1若承包商未能按照施工计划完成工程,应按照合同约定向合同双方支付违约金。5.3.2合同双方应共同协商解决进度延误问题,并采取措施保证工程按时完成。第八条违约责任8.1违约情形8.1.1违约情形包括但不限于未能按照合同约定时间完成工程、工程质量不符合验收标准、未能按照合同约定支付价款等。8.1.2违约情形的具体界定应以合同双方确认的合同条款为准。8.2违约责任8.2.1违约方应承担因违约所造成的直接经济损失,并支付合同总价款的5%作为违约金。8.2.2违约方应承担因违约所造成的一切费用和损失,包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费等。8.3违约赔偿8.3.1违约方应按照合同约定和法律规定,承担相应的违约赔偿责任。8.3.2赔偿金额的计算和支付方式应以合同双方确认的合同条款为准。第九条争议解决9.1争议方式9.1.1合同双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。9.1.2若协商不成,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2争议处理机构9.2.1争议处理机构应为具有管辖权的人民法院。9.2.2诉讼过程中,合同双方应遵守法院的审判规则,并按照法院的要求提供证据和陈述。9.3争议解决费用9.3.1争议解决费用包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费等,由败诉方承担。9.3.2若双方均有责任,争议解决费用的分担比例应以法院判决为准。第十条合同解除10.1解除条件10.1.1合同解除的条件包括但不限于一方严重违约、不可抗力等。10.1.2解除条件的具体界定应以合同双方确认的合同条款为准。10.2解除程序10.2.1合同一方拟解除合同时,应提前三十个工作日向对方发出解除合同的通知。10.2.2合同解除通知应以书面形式发出,并注明解除合同的原因和日期。10.3解除后的处理10.3.1合同解除后,合同双方应按照合同约定和法律规定处理合同解除后的相关事宜。10.3.2合同解除后,承包商应立即停止施工,并按照合同约定办理工程移交手续。第十一条合同的生效、变更和终止11.1生效条件11.1.1合同自双方签字盖章之日起生效。11.1.2合同生效后,合同双方应严格按照合同条款履行合同义务。11.2变更条件11.2.1合同变更的条件包括但不限于合同履行过程中出现重大情势变更等。11.2.2变更条件的具体界定应以合同双方确认的合同条款为准。11.3终止条件11.3.1合同终止的条件包括但不限于工程验收合格、合同到期等。11.3.2终止条件的具体界定应以合同双方确认的合同条款为准。第十二条保密条款12.1保密内容12.1.1合同双方应对合同内容、商业秘密、技术秘密等予以保密。12.1.2保密内容的具体界定应以合同双方确认的保密协议为准。12.2保密期限12.2.1保密期限自合同生效之日起计算,至合同终止或解除后五年内有效。12.2.2保密期限的具体界定应以合同双方确认的保密协议为准。12.3泄露后果12.3.1若合同一方泄露保密信息,泄露方应承担相应的法律责任。12.3.2泄露后果的具体界定应以合同双方确认的保密协议为准。第十三条法律适用及争议解决13.1法律适用13.1.1本合同的签订、履行、变更、解除和终止等均适用中华人民共和国法律。13.1.2本合同的具体法律适用问题应以合同双方确认的合同条款为准。13.2争议解决13.2.1合同双方的争议应通过友好协商解决。13.2.2若协商不成,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。13.3其他法律问题13.3.1合同双方在履行合同过程中涉及的其他法律问题,应第二部分:第三方介入后的修正引入第三方介入的概念和条件1.1本合同涉及的第三方介入包括但不限于中介方、监理方、审计方、检测方等。1.2第三方介入的条件包括但不限于合同双方协商一致、合同条款规定、法律法规要求等。第三方介入后的责任分配2.1第三方介入后,合同双方应与第三方共同签订补充协议,明确第三方的权利、义务和责任。2.2补充协议应详细界定第三方的职责范围、工作内容、质量标准、保密要求等。2.3补充协议应明确第三方的责任限额,包括但不限于赔偿限额、违约金限额等。第三方介入后的合同修改3.1合同双方应根据第三方介入的具体情况,对原合同进行相应的修改和补充。3.2修改和补充的内容包括但不限于合同条款的调整、合同价格的变更、合同履行期限的延长等。3.3修改和补充后的合同应经合同双方和第三方共同签署,并具备法律效力。第三方介入后的权利义务4.1第三方应按照补充协议的约定,履行其职责,并保证工程质量、进度和投资控制等符合合同要求。4.2合同双方应协助第三方进行工作,提供必要的资料、信息和资源。4.3第三方不履行约定的职责或违反合同条款的,应承担相应的违约责任。第三方介入后的争议解决5.1合同双方与第三方之间的争议,应通过友好协商解决。5.2若协商不成,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。5.3诉讼过程中,合同双方应遵守法院的审判规则,并按照法院的要求提供证据和陈述。第三方介入后的费用承担6.1第三方介入所需的费用,包括但不限于第三方的人工费、材料费、差旅费等,由合同双方按照约定承担。6.2费用的承担方式包括但不限于按比例分担、一方承担、第三方承担等。6.3费用的支付方式应按照补充协议的约定执行。第三方介入后的合同终止7.1合同终止的条件包括但不限于工程验收合格、合同到期、第三方解除合同等。7.2合同终止后,第三方应按照补充协议的约定,办理相关手续,并交接工作。7.3合同终止后,合同双方应按照补充协议的约定,支付相关费用,并解除与第三方的合同关系。根据本合同明确第三方的责任限额8.1合同双方应根据第三方的资质、经验和业绩等因素,明确第三方的责任限额。8.2责任限额的具体界定应以补充协议为准,包括但不限于赔偿限额、违约金限额等。8.3合同双方应监督第三方按照约定履行合同义务,并按照补充协议的约定处理第三方未履行义务造成的问题。本部分的修正条款应由合同双方和第三方共同签署,并作为本合同的附件。本部分的修正条款与本合同具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:合同双方的基本信息1.1甲方的基本信息,包括名称、地址、联系方式、法定代表人等。1.2乙方的基本信息,包括名称、地址、联系方式、法定代表人等。附件二:工程项目的详细信息2.1工程项目的名称、地点、规模、总投资等。2.2工程项目的施工图纸、设计文件、技术规范等。附件三:合同价格和支付条款3.1合同总价款、付款方式、付款条件等。3.2付款时间表,包括预付款、进度付款、验收付款等。附件四:工程质量保证协议4.1工程质量标准和要求。4.2质量保证措施,包括质量管理体系、质量检查、质量问题处理等。附件五:工程进度计划5.1工程整体的施工进度计划。5.2关键节点和时间表。附件六:合同变更协议6.1变更的条件和程序。6.2变更的费用和时间影响。附件七:违约责任协议7.1违约行为的界定和描述。7.2违约责任的承担方式,包括违约金、赔偿责任等。附件八:争议解决协议8.1争议解决的途径,包括协商、调解、仲裁、诉讼等。8.2仲裁或诉讼的机构选择和地域限制。附件九:保密协议9.1保密内容的界定,包括商业秘密、技术秘密等。9.2保密期限和泄露后的责任承担。附件十:第三方介入协议10.1第三方介入的条件和程序。10.2第三方的权利、义务和责任。10.3第三方责任限额的界定。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方未能按照合同约定支付价款或预付款。2.乙方未能按照合同约定完成工程或交付货物。3.乙方使用的材料、设备不符合合同约定的质量标准。4.乙方未能按照合同约定的时间完成工程或交付货物。5.乙方未能履行合同中的其他义务。违约责任认定标准:1.违约金:按照合同约定的违约金计算方式进行计算。2.赔偿责任:根据违约行为造成的实际损失进行赔偿,包括但不限于直接经济损失、利润损失、额外费用等。3.工期延误:按照合同约定的工期延误计算方式进行计算。4.质量问题:根据工程质量标准进行判定,并根据合同约定进行处理。示例说明:1.若甲方未能按照合同约定支付预付款,乙方有权暂停工程,并要求甲方支付违约金。2.若乙方未能按照合同约定完成工程,甲方有权解除合同,并要求乙方支付违约金和赔偿损失。3.若乙方使用的材料不符合质量标准,甲方有权要求乙方更换材料,并要求乙方支付违约金和赔偿损失。全文完。2024年度建筑施工合同工程验收与移交2本合同目录一览第一条工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容第二条验收标准与要求2.1验收依据2.2验收条件2.3验收程序2.4验收标准第三条验收时间安排3.1初步验收时间3.2正式验收时间3.3验收前准备3.4验收后的整改第四条验收组成员4.1验收组组成4.2验收组职责4.3验收组权利4.4验收组义务第五条工程移交5.1移交条件5.2移交程序5.3移交时间5.4移交资料第六条质量保修6.1保修范围6.2保修期限6.3保修责任6.4保修程序第七条违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担7.3违约金计算7.4违约解决方式第八条争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁机构8.3仲裁地点8.4仲裁费用第九条合同的变更与解除9.1变更条件9.2变更程序9.3解除条件9.4解除程序第十条合同的效力10.1合同生效条件10.2合同生效时间10.3合同无效情形10.4合同解除后的权益处理第十一条合同的附件11.1附件名称11.2附件内容11.3附件效力11.4附件更新第十二条合同的签署与备案12.1签署程序12.2签署地点12.3备案程序12.4备案时间第十三条保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3保密义务13.4违约保密责任第十四条其他约定14.1附加条款14.2补充协议14.3通知与送达14.4合同的完整性和修改记录第一部分:合同如下:第一条工程概况1.1工程名称:根据双方约定,本合同所指工程名称为“X建设项目”。1.2工程地点:工程位于市区街道,具体位置以合同附件为准。1.3工程规模:工程总占地面积平方米,总建筑面积平方米,包括栋建筑物、个配套设施等。1.4工程内容:包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程、园林绿化工程等。第二条验收标准与要求2.1验收依据:本工程的验收依据为国家及地方法律法规、行业标准及本合同的约定。2.2验收条件:工程必须按照设计文件、施工规范和本合同的约定全部完成,并符合验收标准。2.3验收程序:验收分为初步验收和正式验收两个阶段,具体程序如下:a)初步验收:工程完成后,由施工方提交验收申请,双方共同组成验收组进行初步验收。b)正式验收:在初步验收合格后,由施工方提交正式验收申请,双方共同组成验收组进行正式验收。2.4验收标准:工程质量应符合国家及地方法律法规、行业标准及本合同的约定。第三条验收时间安排3.1初步验收时间:工程完成后个工作日内。3.2正式验收时间:初步验收合格后个工作日内。3.3验收前准备:施工方应按照验收要求准备相关资料,包括但不限于施工图纸、施工记录、检验报告等。3.4验收后的整改:验收组对工程提出整改要求后,施工方应按照要求进行整改,并重新提交验收申请。第四条验收组成员4.1验收组组成:验收组由双方代表及有关专家组成,双方各指定一名组长。4.2验收组职责:负责对工程进行验收,提出验收意见,并对工程质量进行评定。4.3验收组权利:有权对工程的施工质量、进度、安全等方面进行监督和检查。4.4验收组义务:保密验收过程中获取的信息,客观公正地进行验收。第五条工程移交5.1移交条件:工程验收合格后,双方按照本合同的约定进行移交。5.2移交程序:施工方应向业主方提供完整的工程资料,包括但不限于施工图纸、施工记录、检验报告等。5.3移交时间:工程验收合格后个工作日内。5.4移交资料:包括但不限于施工图纸、施工记录、检验报告、操作手册、维修保养资料等。第六条质量保修6.1保修范围:保修范围包括但不限于建筑物、构筑物、安装设备、园林绿化等。6.2保修期限:保修期限自工程移交之日起计算,按照国家和地方法律法规、行业标准及本合同的约定执行。6.3保修责任:施工方对保修期内出现的质量问题负责修复,并承担相应费用。6.4保修程序:业主方发现质量问题后,应及时通知施工方,施工方应在接到通知后个工作日内进行处理。第八条违约责任8.1违约情形:包括但不限于未按约定时间完成工程、工程质量不符合约定标准、擅自变更合同内容等。8.2违约责任承担:违约方应向守约方支付违约金,并承担相应赔偿责任。8.3违约金计算:违约金计算方式按照本合同约定的违约金计算公式执行。8.4违约解决方式:双方应友好协商解决,协商不成的,可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条争议解决9.1争议解决方式:包括但不限于协商、调解、仲裁和诉讼等。9.2仲裁机构:双方约定选择仲裁委员会进行仲裁。9.3仲裁地点:仲裁地点为市。9.4仲裁费用:包括但不限于仲裁申请费、仲裁员报酬、仲裁庭费用等,由违约方承担。第十条合同的变更与解除10.1变更条件:合同变更需经双方协商一致,并签订书面变更协议。10.2变更程序:变更协议应明确变更内容、范围、时间等,并经双方签字盖章生效。10.3解除条件:合同解除需经双方协商一致,并签订书面解除协议。10.4解除程序:解除协议应明确解除原因、解除时间、解除后的权益处理等,并经双方签字盖章生效。第十一条合同的附件11.1附件名称:包括但不限于设计文件、施工图纸、技术规范、验收标准等。11.2附件内容:附件内容应真实、完整、准确,与合同具有同等法律效力。11.3附件效力:附件是本合同不可分割的一部分,与合同具有同等法律效力。11.4附件更新:附件如有变更,应经双方协商一致,并签订书面变更协议。第十二条合同的签署与备案12.1签署程序:合同经双方代表签字盖章后生效。12.2签署地点:合同签署地点为市。12.3备案程序:合同签署后,双方应按照相关法律法规规定进行备案。12.4备案时间:合同签署后个工作日内。第十三条保密条款13.1保密内容:包括但不限于合同内容、技术秘密、商业秘密等。13.2保密期限:自合同签署之日起至合同解除或终止之日起年。13.3保密义务:双方应对保密内容予以保密,未经对方同意不得向第三方披露。13.4违约保密责任:违约方应向守约方支付违约金,并承担相应赔偿责任。第十四条其他约定14.1附加条款:本合同未尽事宜,双方可签订附加条款予以明确。14.2补充协议:合同签订后,双方可就合同执行过程中的事宜签订补充协议。14.3通知与送达:双方之间的通知与送达,应以书面形式进行,送达对方指定的联系方式即视为有效送达。14.4合同的完整性和修改记录:本合同及其附件、补充协议等均为完整合同,任何修改均应以书面形式进行,并由双方签字盖章确认。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义与范围1.1第三方定义:本合同所称第三方,是指除甲乙方之外,参与或涉及本合同执行过程的各方,包括但不限于监理方、设计方、材料供应商、施工分包商、检测机构、质监部门等。1.2第三方范围:第三方包括但不限于为本合同工程提供服务、产品或协助的各方,以及依法对本合同工程进行监管的政府部门和机构。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入程序:第三方介入应遵循相关法律法规和本合同的约定,如需第三方介入,甲乙方应共同协商确定第三方介入的时间、方式和相关条件。2.2第三方介入条件:第三方介入的条件包括但不限于工程质量问题、合同纠纷、安全事故处理等,具体条件由甲乙方根据实际情况确定。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额:第三方对甲乙方承担的责任限额,应根据第三方介入的具体情形和合同约定确定。3.2第三方责任限额的确定:第三方责任限额的确定应考虑第三方的资质、信誉、能力等因素,并由甲乙方在合同中明确。3.3第三方责任限额的调整:如第三方因特殊情况导致责任限额需要调整,甲乙方应协商一致并书面确认。第四条第三方权利与义务4.1第三方权利:包括但不限于获得合同约定的报酬、拒绝非法要求、要求甲乙方提供必要的协助等。4.2第三方义务:包括但不限于按照合同约定提供服务、保证服务质量、遵守相关法律法规等。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲乙方关系:第三方与甲乙方均为独立的主体,第三方对甲乙方承担的责任,不涉及甲乙方之间的合同关系。5.2第三方与甲乙方的权益划分:第三方介入所涉及的权益划分,应按照合同约定和第三方介入的具体情形确定。第六条第三方介入后的合同变更6.1合同变更:如第三方介入导致合同内容发生变化,甲乙方应协商一致并签订书面变更协议。6.2变更程序:变更协议应明确变更内容、范围、时间等,并经甲乙方签字盖章生效。第七条第三方介入后的争议解决7.1争议解决方式:第三方介入所引起的争议,甲乙方可选择协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。7.2仲裁机构:如选择仲裁,甲乙方可约定选择仲裁委员会进行仲裁。7.3仲裁地点:仲裁地点为市。7.4仲裁费用:仲裁费用包括但不限于仲裁申请费、仲裁员报酬、仲裁庭费用等,由败诉方承担。第八条第三方介入后的违约责任8.1违约情形:包括但不限于第三方未按合同约定提供服务、未保证服务质量等。8.2违约责任承担:第三方应向甲乙方承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第九条第三方介入后的保密条款9.1保密内容:包括但不限于合同内容、技术秘密、商业秘密等。9.2保密期限:
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 芯片制造的工艺流程
- 项目成本效益分析
- 读《灯光》有感15篇
- 参加军训的心得体会5篇
- 江西省万载县株潭中学高中语文 1 荷塘月色教学实录 新人教版必修2
- 重阳节主题活动方案-15篇
- 2024春七年级语文下册 第3单元 10阿长与《山海经》教学实录 新人教版
- 北师大版八年级上册数学期末考试试题带答案
- 美食节活动策划方案合集9篇
- 2024年春八年级地理下册 第七章 第三节 东方明珠 香港和澳门教学实录 (新版)新人教版
- 垃圾焚烧发电厂消防系统安装方案
- 露天矿山危险源辨识与风险评价
- 履带吊司机安全技术交底
- 班级管理(第3版)教学课件汇总全套电子教案(完整版)
- 2022年度母婴护理师技能试卷题库
- 玻璃采光顶施工工艺
- 2024年义务教育国家课程设置实施方案
- 某乳业公司价格策略研究
- T∕CIAPS 0012-2021 磷酸铁锂电池寿命加速循环试验方法
- 低压配电柜GGD技术规范方案设计
- 汽车维修项目明细表76608
评论
0/150
提交评论