版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度医院建筑干挂石材分包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方:指具有独立法人资格的医院建筑项目甲方。1.2分包方:指具有独立法人资格的石材供应及干挂施工乙方。1.3干挂石材:指用于医院建筑外墙及内部装饰的高档石材,包括天然石材和人造石材。第二条合同范围及内容2.1分包范围:本合同范围内包括医院建筑干挂石材的设计、采购、加工、运输、安装、调试及售后服务等。2.2分包内容:具体包括石材选材、加工尺寸、质量标准、施工工艺、安全防护等。第三条合同价格及支付3.1合同总价:双方根据石材种类、数量、单价等因素,确定合同总价。3.2支付方式:合同签订后,甲方向乙方支付一定比例的预付款;工程验收合格后,甲方向乙方支付剩余款项。第四条工期及进度4.1工程期限:本合同约定的工程期限为自合同签订之日起至工程验收合格之日止。4.2进度要求:乙方应按照甲方提供的工程进度计划进行施工,确保工程按时完成。第五条质量标准及验收5.1质量标准:乙方应按照合同约定的质量标准进行施工,确保干挂石材的色泽、纹理、尺寸等符合要求。5.2验收程序:工程完成后,甲方组织验收,乙方应按照验收标准进行自检、互检和交接检。第六条安全及环保6.1乙方应严格按照国家及地方有关安全生产的法律、法规和标准进行施工,确保施工过程中的安全。6.2乙方应采取有效措施,减少施工过程中的噪音、粉尘、废水等对环境的影响。第七条变更及调整7.1合同执行过程中,如因设计变更、工程量增减等原因导致合同总价调整,双方应签订补充协议。7.2变更内容应符合国家及地方相关法律法规,确保工程质量和安全。第八条违约责任8.1乙方未按照约定完成工程,应承担相应的违约责任。8.2甲方未按照约定支付款项,应承担相应的违约责任。第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。9.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条保密条款10.1双方在合同执行过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息,应予以严格保密。第十一条合同的生效、变更和终止11.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同的变更或终止,应经双方协商一致,并签订书面协议。第十二条法律适用及争议解决12.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。12.2如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十三条其他约定13.1双方应遵守国家及地方相关法律法规,共同维护合同的履行。13.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。第十四条合同附件14.1本合同附件包括:石材样品、设计图纸、施工方案、质量验收标准等。第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义第二条合同范围及内容2.2分包内容:具体包括但不限于石材选材、加工尺寸、质量标准、施工工艺、安全防护等,乙方应按照甲方的要求及本合同的约定完成分包工程。第三条合同价格及支付3.2支付方式:合同签订后三个工作日内,甲方向乙方支付合同总价的一定比例作为预付款;分包工程验收合格后,甲方向乙方支付剩余款项。具体支付比例和方式详见附件。第四条工期及进度4.1工程期限:本合同约定的工程期限为自合同签订之日起至分包工程验收合格之日止。4.2进度要求:乙方应按照甲方提供的工程进度计划进行施工,确保分包工程按时完成。如因特殊情况导致无法按进度完成,乙方应及时通知甲方,并采取措施解决问题。第五条质量标准及验收5.1质量标准:乙方应按照合同约定的质量标准进行施工,确保干挂石材的色泽、纹理、尺寸等符合要求。具体质量标准详见附件。5.2验收程序:分包工程完成后,甲方组织验收,乙方应按照验收标准进行自检、互检和交接检。如验收不合格,乙方应按照甲方的要求进行整改,直至验收合格。第六条安全及环保6.1乙方应严格按照国家及地方有关安全生产的法律、法规和标准进行施工,确保施工过程中的安全。如乙方在施工过程中发生安全事故,应立即报告甲方,并按照相关法律法规进行处理。6.2乙方应采取有效措施,减少施工过程中的噪音、粉尘、废水等对环境的影响。如乙方未采取有效措施导致环境污染,应承担相应的法律责任。第七条变更及调整7.1合同执行过程中,如因设计变更、工程量增减等原因导致合同总价调整,双方应签订补充协议,并明确补充协议的金额、付款方式等事项。7.2变更内容应符合国家及地方相关法律法规,确保工程质量和安全。如乙方未经甲方同意擅自变更合同内容,乙方应承担由此产生的全部责任。第八条违约责任8.1乙方未按照约定完成分包工程,应承担相应的违约责任。甲方有权要求乙方支付违约金,违约金的具体数额双方另行约定。8.2甲方未按照约定支付款项,应承担相应的违约责任。乙方有权要求甲方支付违约金,违约金的具体数额双方另行约定。8.3双方因违约行为导致合同无法履行,守约方有权要求解除合同,并要求违约方支付合同总价一定比例的赔偿金。第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2诉讼过程中,双方应继续履行合同,除非有法院判决否则不影响合同的执行。第十条保密条款10.1双方在合同执行过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息,应予以严格保密。保密信息包括但不限于合同内容、技术资料、客户信息等。10.2双方在本合同签订后五年内,未经对方书面同意,不得向任何第三方披露保密信息。第十一条合同的生效、变更和终止11.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同的变更或终止,应经双方协商一致,并签订书面协议。变更或终止协议自双方签字盖章之日起生效。第十二条法律适用及争议解决12.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。12.2如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十三条其他约定13.1双方应遵守国家及地方相关法律法规,共同维护合同的履行。13.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。第十四条合同附件14.1本合同附件包括:石材样品、设计图纸、施工方案、质量验收标准等。附件内容为本合同不可分割的一部分,与合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1定义:第三方指本合同执行过程中除甲乙双方外,参与分包工程的其他各方,包括但不限于中介方、设计方、施工设备供应方、原材料供应方等。15.2第三方责任:第三方应按照合同约定及法律规定,对其提供的服务或产品负责。如第三方未能履行其责任,导致分包工程受到影响,乙方应承担相应责任,并向甲方赔偿因此造成的损失。第十六条第三方选择16.1甲方应负责选择合适的第三方,并确保第三方具备相应的资质和能力。16.2乙方应根据甲方的要求,与第三方签订相应的合同,并按照合同约定履行其义务。第十七条第三方合同管理17.1乙方应负责管理第三方合同的履行,确保第三方按照合同约定完成其工作。17.2乙方应确保第三方合同中约定的权利和义务符合本合同的约定。第十八条第三方责任限制18.1第三方应对其提供服务或产品范围内的事务负责,并承担相应的责任。18.2第三方责任限额:如第三方因其违约行为导致分包工程损失,乙方应承担的赔偿责任不超过合同总价的一定比例。具体比例双方另行约定。第十九条第三方违约处理19.1如第三方未能按照合同约定履行其义务,乙方应与第三方协商解决。协商不成的,乙方应向甲方报告,并按照本合同的争议解决条款处理。19.2乙方应确保第三方在分包工程中的违约行为不影响甲方的利益。如因此导致甲方损失,乙方应承担相应的赔偿责任。第二十条第三方与甲乙方的关系20.1第三方与甲方、乙方之间均为独立的合同关系。第三方不免除乙方对本合同的履行义务。20.2第三方与甲方、乙方之间的合同纠纷,不影响本合同的履行。第二十一条第三方信息的披露21.1乙方应按照甲方的要求,向甲方披露与第三方相关的合同信息,包括但不限于合同内容、履行情况等。21.2乙方应确保第三方不违反本合同的约定,包括但不限于质量标准、安全要求等。第二十二条第三方介入的变更管理22.1如甲方要求变更第三方的服务或产品,乙方应与第三方协商,并按照本合同的变更条款处理。22.2变更后的第三方服务或产品应符合本合同的约定。第二十三条第三方退出23.1如第三方提前退出分包工程,乙方应与甲方协商,并按照本合同的变更条款处理。23.2第三方退出不影响乙方对本合同的履行义务。第二十四条第三方保险24.1第三方应为其提供服务或产品范围内的事务购买相应的保险,并提交给乙方和甲方。24.2乙方应确保第三方保险的有效性,并保障甲方的利益不受损失。第二十五条甲方对第三方的权利25.1甲方对本合同约定的第三方有监督权,并有权要求乙方提供第三方的履行情况。25.2甲方对第三方提供的服务或产品不满意时,有权要求乙方进行整改或更换。第二十六条乙方对第三方的义务26.1乙方应确保第三方按照本合同的约定履行其义务。26.2乙方应对第三方提供的服务或产品质量负责,并承担因此导致的损失。第二十七条第三方与甲方、乙方的沟通27.1乙方应负责协调甲方与第三方之间的沟通,确保工程顺利进行。27.2乙方应确保甲方、乙方与第三方之间的信息传递及时、准确。第二十八条本合同的第三方条款的解释和执行,应符合国家相关法律法规,确保甲乙双方的合法权益。第二十九条本合同的第三方条款与本合同其他条款具有同等法律效力,双方应严格遵守。第三十条本合同的第三方条款自双方签字盖章之日起生效。如双方对本合同的第三方条款有争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件1:石材样品详细要求:石材样品应包括石材的色泽、纹理、质地等详细信息,以便甲方确认石材的质量。附件2:设计图纸详细要求:设计图纸应包括石材干挂的详细设计方案,包括石材的尺寸、安装位置、施工工艺等。附件3:施工方案详细要求:施工方案应包括石材干挂的施工步骤、工艺流程、施工要求等,以确保施工的顺利进行。附件4:质量验收标准详细要求:质量验收标准应包括石材的质量要求、验收程序、验收方法等,以确保石材干挂工程的质量达到甲方要求。附件5:安全生产措施详细要求:安全生产措施应包括施工过程中的安全操作规程、安全防护设施、应急预案等,以确保施工过程中的人员安全。附件6:环境保护措施详细要求:环境保护措施应包括施工过程中的环境保护措施、污染物处理方法、环保要求等,以确保施工对环境的影响降到最低。说明二:违约行为及责任认定:违约行为:1.乙方未按照约定时间完成分包工程。2.乙方提供的石材质量不符合合同约定。3.乙方未按照设计图纸或施工方案进行施工。4.乙方未按照质量验收标准进行自检、互检和交接检。5.乙方未按照安全生产措施进行施工。6.乙方未按照环境保护措施进行施工。违约责任认定:1.乙方未按照约定时间完成分包工程的,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金的具体数额双方另行约定。2.乙方提供的石材质量不符合合同约定的,甲方有权要求乙方更换符合质量要求的石材,并支付因此产生的费用。3.乙方未按照设计图纸或施工方案进行施工的,甲方有权要求乙方按照设计图纸或施工方案进行整改,并支付因此产生的费用。4.乙方未按照质量验收标准进行自检、互检和交接检的,甲方有权要求乙方重新进行自检、互检和交接检,并支付因此产生的费用。5.乙方未按照安全生产措施进行施工的,甲方有权要求乙方立即停止施工,并按照安全生产措施进行整改,并支付因此产生的费用。6.乙方未按照环境保护措施进行施工的,甲方有权要求乙方立即停止施工,并按照环境保护措施进行整改,并支付因此产生的费用。示例说明:如果乙方未按照约定时间完成分包工程,甲方可以要求乙方支付违约金,违约金的具体数额可以根据合同约定或双方协商确定。例如,如果合同总价为一百万元,乙方未按照约定时间完成工程,甲方可以要求乙方支付十万元的违约金。全文完。2024年度医院建筑干挂石材分包合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方:指负责医院建筑项目的主体单位。1.2分包方:指承担医院建筑干挂石材施工的分包单位。1.3干挂石材:指用于医院建筑外墙及内部装饰的天然石材,通过特殊的固定方式悬挂在墙面上。第二条合同范围及内容2.1范围:分包方负责医院建筑项目中所涉及干挂石材的采购、加工、运输、安装及售后服务。2.2内容:包括干挂石材的设计、制作、施工、验收等环节。第三条合同价格及支付3.1价格:双方根据市场行情及石材质量,协商确定干挂石材的总价。3.2支付:按照工程进度及合同约定,分阶段支付分包方工程款。第四条工程进度及质量4.1进度:分包方应按照发包方提供的工程进度计划进行施工。4.2质量:分包方应保证干挂石材的安装质量,符合国家及行业相关标准。第五条材料供应及验收5.1供应:分包方负责提供符合设计要求的干挂石材。5.2验收:发包方对分包方提供的石材进行验收,不符合要求的石材应及时更换。第六条施工安全及环保6.1安全:分包方应严格按照国家及地方安全生产规定进行施工,确保施工过程中的人员安全。6.2环保:分包方应遵守国家及地方环保法规,做好施工现场的环保工作。第七条违约责任7.1分包方违约:分包方未按约定完成工程,应承担相应的违约责任。7.2发包方违约:发包方未按约定支付工程款,应承担相应的违约责任。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。8.2若协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条合同的生效、变更与解除9.1本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同的变更:双方协商一致,可以变更合同内容。9.3合同的解除:因不可抗力等原因导致合同无法履行,双方协商一致可以解除合同。第十条保密条款10.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密,应予以严格保密。10.2违反保密条款的一方,应承担相应的法律责任。第十一条合同的转让11.1未经对方同意,任何一方不得将合同的权利和义务转让给第三方。第十二条不可抗力12.1因不可抗力导致合同无法履行,双方均不承担违约责任。第十三条送达13.1双方的函件、通知或其他书面文件,应送达对方指定的联系地址。第十四条其他约定14.1本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义第二条合同范围及内容2.2内容:包括干挂石材的设计、制作、施工、验收等环节,具体工作内容详见附件一。第三条合同价格及支付3.2支付:按照工程进度及合同约定,分阶段支付乙方工程款,具体支付方式和时间详见附件二。第四条工程进度及质量4.1进度:乙方应按照甲方提供的工程进度计划进行施工,具体工程进度计划详见附件三。4.2质量:乙方应保证干挂石材的安装质量,符合国家及行业相关标准,具体质量要求详见附件四。第五条材料供应及验收5.1供应:乙方负责提供符合设计要求的干挂石材,具体材料要求详见附件五。5.2验收:甲方对乙方提供的石材进行验收,不符合要求的石材应及时更换,具体验收标准详见附件六。第六条施工安全及环保6.1安全:乙方应严格按照国家及地方安全生产规定进行施工,确保施工过程中的人员安全,具体安全措施详见附件七。6.2环保:乙方应遵守国家及地方环保法规,做好施工现场的环保工作,具体环保要求详见附件八。第七条违约责任7.1乙方违约:乙方未按约定完成工程,应承担相应的违约责任,具体违约责任详见附件九。7.2甲方违约:甲方未按约定支付工程款,应承担相应的违约责任,具体违约责任详见附件十。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。8.2若协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条合同的生效、变更与解除9.1本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同的变更:双方协商一致,可以变更合同内容。变更事项应当采用书面形式,并由双方签字或者盖章确认。9.3合同的解除:因不可抗力等原因导致合同无法履行,双方协商一致可以解除合同。解除合同的事宜应当采用书面形式,并由双方签字或者盖章确认。第十条保密条款10.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密,应予以严格保密。10.2违反保密条款的一方,应承担相应的法律责任。第十一条合同的转让11.1未经对方同意,任何一方不得将合同的权利和义务转让给第三方。11.2双方同意,本合同权利和义务的转让应当采取书面形式,并由双方签字或者盖章确认。第十二条不可抗力12.1因不可抗力导致合同无法履行或者履行困难,遭受不可抗力影响的一方应当及时通知对方,并在合理时间内提供相关证明文件。12.2遭受不可抗力影响的一方根据本条第一款的规定履行了通知义务后,可以根据不可抗力的影响,部分或者全部免除其违约责任。第十三条送达13.1双方的函件、通知或其他书面文件,应送达对方指定的联系地址。13.2任何一方变更联系地址的,应当及时通知对方,并书面确认。第十四条其他约定14.1本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方:指本合同履行过程中,除甲乙方之外,参与工程建设的其他单位或个人,包括但不限于设计单位、监理单位、施工单位、材料供应商、中介机构等。第二条第三方介入的程序2.1甲方应在合同签订后,将工程相关信息通知第三方,并确保第三方了解合同内容。2.2乙方应在施工过程中,与第三方保持良好沟通,确保工程顺利进行。第三条第三方责任限额3.1第三方介入工程时,应承担与其角色相应的责任。各方的责任限额详见附件十一。第四条第三方违约处理4.1第三方未按约定履行义务,导致工程受到影响,应承担相应的违约责任。4.2甲方和乙方均有权就第三方的违约行为向其追偿。第五条第三方权益保护5.1甲方和乙方应尊重第三方的合法权益,不得擅自变更第三方的工作内容和要求。5.2甲方和乙方不得泄露与第三方相关的商业秘密。第六条第三方费用支付6.1甲方应按照合同约定,支付第三方相关的费用。6.2乙方应按照甲方的指示,协助甲方支付第三方费用。第七条第三方工作监督7.1甲方有权对第三方的工作进行监督,确保工程质量、进度和安全。7.2乙方应协助甲方进行第三方工作的监督。第八条第三方变更处理8.1若有必要变更第三方,甲方应及时通知乙方,并说明变更原因和影响。8.2乙方应根据甲方的通知,调整施工计划,确保工程顺利进行。第九条第三方引起的争议解决9.1因第三方引起的争议,甲方和乙方应尝试协商解决。9.2若协商不成,甲方和乙方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条第三方介入的合同变更10.1若第三方介入导致合同内容需要变更,甲方和乙方应签订书面补充协议,明确变更事项。10.2补充协议与本合同具有同等法律效力。第十一条第三方与甲乙方的关系11.1第三方与甲方、乙方之间的合同关系,不影响本合同的履行。11.2甲方和乙方均有权就第三方的违约行为向其追偿。第十二条第三方责任免除12.1第三方因不可抗力导致无法履行合同义务,经甲方和乙方确认,可免除其责任。12.2免除第三方责任的事宜,应采用书面形式,并由甲方、乙方和第三方签字或者盖章确认。第十三条第三方资料保管13.1第三方应将其与工程相关的资料,包括但不限于设计文件、施工图纸等,交给甲方和乙方。13.2甲方和乙方应妥善保管第三方提供的资料,确保其不被损坏或遗失。第十四条第三方退出处理14.1第三方因故退出工程,应提前通知甲方和乙方。14.2甲方和乙方应根据第三方退出的情况,调整施工计划,确保工程顺利进行。第十五条附件15.1本合同附件十一详细列出了各方在不同情况下的责任限额。15.2本合同附件十二为第三方介入工程时,需签订的额外条款和说明。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:工程设计文件附件二:施工图纸附件三:工程进度计划附件四:质量要求标准附件五:材料要求及规格附件六:安全措施及规定附件七:环保要求及规定附件八:违约行为及责任认定附件九:争议解决方式附件十:保密协议附件十一:各方责任限额附件十二:第三方介入的额外条款和说明说明二:违约行为及责任认定:1.甲方违约行为及责任认定:1.1未按约定时间支付工程款:甲方应按照附件七的约定,按时支付工程款。若甲方延迟支付,应承担延迟支付的违约责任。1.2未提供施工条件:甲方应提供适宜的施工场地、施工用水、用电等施工条件。若甲方未提供或提供的条件不符合要求,导致乙方无法正常施工,甲方应承担相应的违约责任。2.乙方违约行为及责任认定:2.2工程质量不符合要求:乙方提供的工程质量应符合附件四的质量要求标准。若工程质量不符合要求,乙方应承担返工、修复等费用。3.第三方违约行为及责任认定:3.1未按约定提供服务:第三方应按照合同约定,提供相应的服务。若第三方未按约定提供服务,第三方应承担违约责任。3.2服务不符合要求:第三方提供的服务应符合合同约定的标准。若服务不符合要求,第三方应承担相应的责任。4.示例说明:4.1若甲方延迟支付工程款,乙方可以依据附件七的约定,向甲方追讨延迟支付的违约金。4.3若第三方未按约定提供服务,甲方和乙方可以依据合同约定,向第三方追讨违约金或要求其承担相应的责任。全文完。2024年度医院建筑干挂石材分包合同2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方:详细名称1.2承包方:详细名称1.3干挂石材:指用于医院建筑的外墙及内部装饰的石材材料,包括花岗岩、大理石等。第二条合同范围及内容2.1承包方负责医院建筑干挂石材的设计、采购、加工、运输、安装及售后服务等工作。2.2承包方应按照发包方提供的图纸、规范及要求进行干挂石材的施工。第三条合同价格及支付3.1本合同干挂石材的总价款为:金额。3.2发包方应在验收合格后支付合同总价款的90%。3.3发包方在验收合格后支付剩余的10%作为质保金,质保期为:时间。第四条施工期限4.1承包方应按照发包方提供的施工计划进行施工,确保工程按时完成。4.2施工期限自合同签订之日起计算,总工期为:时间。第五条质量标准5.1承包方应保证干挂石材的质量符合国家及行业标准。5.2干挂石材的安装应平整、牢固,接缝应均匀一致。第六条材料供应6.1承包方负责干挂石材的采购,并保证材料供应的及时性。6.2承包方应提供材料合格证明及检测报告。第七条施工安全7.1承包方应严格按照国家及行业的安全生产规定进行施工。7.2承包方应承担施工过程中的安全事故责任。第八条知识产权8.1承包方应保证干挂石材的设计及施工不侵犯他人的知识产权。8.2承包方应承担因侵犯知识产权而产生的责任。第九条变更及解除合同9.1合同履行过程中,如需变更或解除合同,应双方协商一致。9.2变更或解除合同应签订书面协议,并经双方盖章生效。第十条违约责任10.1双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。10.2违约方应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。第十一条争议解决11.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。11.2若协商不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十二条合同生效12.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。第十三条其他约定13.1双方同意本合同未尽事宜,可另行签订补充协议。13.2本合同及其补充协议构成双方就干挂石材分包工程的完整协议。第十四条信息保密14.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和机密信息,应予以严格保密。14.2未经对方同意,任何一方不得向第三方披露合同内容及相关保密信息。第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1发包方:指具有合法经营资格和履行合同能力的医院建筑项目业主或其授权的代表。1.2承包方:指具有合法经营资格和履行合同能力的设计、采购、加工、安装及售后服务为一体的石材分包企业。1.3干挂石材:指用于医院建筑的外墙及内部装饰的石材材料,包括花岗岩、大理石等,以块状形式固定在墙体上,不包含石材荒料、半成品及加工设备。第二条合同范围及内容2.1承包方负责医院建筑干挂石材的设计、采购、加工、运输、安装及售后服务等工作,并提供相应的技术支持和服务。2.2承包方应按照发包方提供的图纸、规范及要求进行干挂石材的施工,确保工程质量符合相关标准。2.3承包方应在合同约定的工期内完成施工,并承担由于自身原因导致的工期延误的责任。第三条合同价格及支付3.1本合同干挂石材的总价款为:人民币【金额】。3.2发包方应在验收合格后支付合同总价款的90%。3.3发包方在验收合格后支付剩余的10%作为质保金,质保期为:【时间】。3.4发包方支付价款时,应提供等额的正规发票。第四条施工期限4.1承包方应按照发包方提供的施工计划进行施工,确保工程按时完成。4.2施工期限自合同签订之日起计算,总工期为:【时间】。4.3承包方在约定的工期内完成施工,如有提前完成,需经发包方确认。第五条质量标准5.1承包方应保证干挂石材的质量符合国家及行业标准,包括但不限于《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB502102001)等。5.2干挂石材的安装应平整、牢固,接缝应均匀一致,满足外观和功能要求。5.3承包方应对提供的石材进行质量检测,并提供检测报告。第六条材料供应6.1承包方负责干挂石材的采购,并保证材料供应的及时性。6.2承包方应提供材料合格证明及检测报告,以证明材料的质量符合合同要求。6.3承包方在材料供应过程中,如有质量问题,应负责更换或修复。第七条施工安全7.1承包方应严格按照国家及行业的安全生产规定进行施工,并承担施工过程中的安全事故责任。7.2承包方应在施工现场设置安全警示标志,采取必要的安全防护措施,确保施工安全。7.3承包方应负责对施工现场员工的安全教育和培训,确保施工人员熟悉并掌握安全操作规程。7.4承包方在施工过程中发生安全事故,应立即报告发包方,并采取措施防止事故扩大。第八条知识产权8.1承包方应保证干挂石材的设计及施工不侵犯他人的知识产权。8.2承包方应承担因侵犯知识产权而产生的责任。8.3发包方应保证其提供的设计图纸、技术规范等不侵犯他人的知识产权。8.4发包方应承担因侵犯知识产权而产生的责任。第九条变更及解除合同9.1合同履行过程中,如需变更或解除合同,应双方协商一致。9.2变更或解除合同应签订书面协议,并经双方盖章生效。9.3变更或解除合同不影响双方的权利和义务,包括但不限于已发生的债权债务、质保责任等。第十条违约责任10.1双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。10.2违约方应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。10.3承包方如未能按照约定的工期完成施工,应按照逾期天数向发包方支付违约金,违约金计算方式为:总价款的【百分比】%。10.4发包方如未能按照约定时间支付价款,应按照逾期天数向承包方支付违约金,违约金计算方式为:总价款的【百分比】%。第十一条争议解决11.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。11.2若协商不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。11.3诉讼过程中,双方应继续履行合同,除非有法院的生效判决或裁定。第十二条合同生效12.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。12.3本合同的修改、补充必须采用书面形式,经双方盖章确认。第十三条其他约定13.1双方同意本合同未尽事宜,可另行签订补充协议。13.2本合同及其补充协议构成双方就干挂石材分包工程的完整协议。13.3本合同的履行、解释及适用法律等均适用中华人民共和国法律。第十四条信息保密14.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和机密信息,应予以严格保密。14.2未经对方同意,任何一方不得向第三方披露合同内容及相关保密信息。14.3保密义务在本合同终止后仍然有效,持续时间为:【时间】。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义及责任1.1第三方是指本合同履行过程中除甲乙方之外的参与方,包括但不限于中介方、监理方、设计方、施工分包方等。1.2第三方介入时,应明确其身份和职责,并在合同中予以规定。1.3第三方应遵守合同约定,按照甲乙方的指示和要求履行相关义务。第二条第三方介入的程序2.1甲乙双方同意,第三方介入应经过双方的协商一致,并签订书面协议。2.2第三方介入前,甲乙双方应明确第三方的职责、权利和义务,以及介入的时间、范围和方式。2.3甲乙双方应监督第三方按照约定履行合同义务,确保工程质量、安全及进度。第三条第三方责任及限额3.1第三方应对其在合同履行过程中的一切行为负责,并承担由此产生的法律责任。3.2第三方如未能按照约定履行义务,应承担相应的违约责任,并赔偿甲乙双方因此造成的损失。3.3甲乙双方应有权根据合同约定,要求第三方承担相应的赔偿责任。3.4甲乙双方应明确第三方的责任限额,包括但不限于赔偿金额、赔偿范围等。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲乙方之间的合同关系,不影响甲乙双方之间的合同关系。4.2第三方应理解并同意,其在本合同中的权利和义务,不受甲乙方之间争议的影响。4.3甲乙双方应承担因第三方原因导致合同履行不能的责任,并有权向第三方追偿。第五条第三方介入的变更与解除5.1甲乙双方如需变更或解除与第三方的合同,应协商一致,并签订书面协议。5.2变更或解除合同不得影响甲乙双方之间的合同履行。5.3甲乙双方应确保与第三方的变更或解除合同,不影响甲乙方之间的合同关系。第六条第三方违约处理6.1第三方如发生违约行为,甲乙双方应协商解决,如协商不成,甲乙双方有权向法院提起诉讼。6.2甲乙双方应有权根据合同约定,要求第三方承担违约责任。6.3甲乙双方应明确第三方的违约处理程序,包括但不限于违约责任的认
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年全方位服务合作合同一
- 2024年专业消防技术支持与服务合同版B版
- 2024年公共建筑转型私营养老院合作合同样例版B版
- 2024年度货物采购合同支付方式及条件2篇
- 2024利息借款合同正规范本
- 基于物联网的智能家居产品2024年度研发合同2篇
- 2024员工出差期间综合安全防护合同版B版
- 2024临时工简易劳动合同范本
- 2024外协加工合同
- 2024年品牌机床试用样品买卖合同版B版
- 幼儿故事-老虎拔牙课件
- 消渴病(2型糖尿病)中医临床路径方案临床疗效总结分析报告
- 双减作业分层设计-六年级上册语文分层作业设计案例12《桥》课课练含答案
- 六年级上册心理健康教育课件-战胜挫折走向成功 全国通用(共19张PPT)
- 影视鉴赏课件
- 如何读懂欧央行资产负债表
- 幼儿园中班社会:《爱要大胆说出来》 课件
- 新入职教师、新授课教师听课评估表(模板)
- 艺术设计高水平专业群建设方案
- 版商业伦理学精品电子教案8公司治理中的伦理问题课件
- 芜湖市教育高层次人才分层培养实施方案
评论
0/150
提交评论