工程分包协议书样本

合同编号：__________工程分包协议书一、分包工程概况1.1分包工程名称：__________1.2分包工程地点：__________1.3分包工程规模：__________1.4分包工程内容：__________1.5分包工程工期：自____年__月__日起至____年__月__日止。二、分包范围及要求2.1乙方应按照甲方的要求，完成分包工程的设计、施工、验收等全部工作。2.2乙方应严格按照国家及地方相关法律法规、规范标准、设计文件和甲方的要求进行施工，确保分包工程的质量、安全、进度等满足合同约定。2.3乙方在分包工程中产生的废弃物、垃圾等，应按照甲方及当地政府的要求进行处理，不得随意堆放、丢弃。2.4乙方应承担分包工程的所有风险，包括但不限于工程质量、安全事故、工期延误等。三、分包价格及支付3.1乙方向甲方承诺，分包工程的总价为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。3.2甲方应按照双方约定的付款进度，向乙方支付分包工程款项。具体付款进度如下：（1）合同签订后____日内，支付分包工程总价的____%；（2）分包工程进度达到____%后，支付分包工程总价的____%；（3）分包工程验收合格后，支付分包工程总价的____%。3.3乙方应提供合法、有效的税务发票，甲方按照税务规定支付相关税费。四、工期及质量保证4.1乙方应保证分包工程按期完成，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担因此产生的一切损失及费用。4.2乙方应保证分包工程的质量，确保分包工程满足设计文件、国家及地方相关法律法规、规范标准的要求。如分包工程出现质量问题，乙方应负责修复，并承担由此产生的费用。五、安全及环保要求5.1乙方应严格按照国家及地方安全生产法律法规的要求，加强施工现场的安全管理，确保分包工程的安全。5.2乙方应承担分包工程现场的安全防护、文明施工等责任，确保施工现场的环境符合相关要求。六、违约责任6.1任何一方违反本协议的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为本协议总金额的____%。6.2乙方如未按照约定完成分包工程，甲方有权按照合同约定扣除相应的款项，并有权解除本协议。七、争议解决7.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，至分包工程验收合格且款项支付完毕后终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：____年__月__日注意事项及解决办法：1.注意事项：（1）甲乙双方应严格遵循《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，平等、自愿、公平、诚信地签订和履行本协议。（2）甲乙双方应明确分包工程的具体内容、范围、工期、质量要求等，确保分包工程的顺利进行。（3）甲乙双方应严格按照约定履行付款进度、税务发票等事项，确保合同的顺利进行。（4）甲乙双方应加强施工现场的安全、环保管理，确保分包工程的安全和环境符合相关要求。2.解决办法：（1）如双方在履行本协议过程中发生争议，通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。（2）如乙方未按照约定完成分包工程，甲方有权按照合同约定扣除相应的款项，并有权解除本协议。关键词语的法律名词解释：1.合同法：指《中华人民共和国合同法》，是调整平等主体之间合同关系的法律规范总称。2.分包人：指承担分包工程的施工单位，即本协议中的甲方。3.承包人：指委托分包人进行分包工程的单位，即本协议中的乙方。4.分包工程：指承包人将其所承揽的工程中的一部分工作分包给分包人完成的行为。5.工期延误：指分包人未按照合同约定的工期完成分包工程的情况。6.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金，通常为本协议总金额的一定比例。7.友好协商：指双方在解决争议时，采取平等、自愿、公平、诚信的原则，进行相互沟通、谅解和协商的过程。8.有管辖权的人民法院：指根据我国《民事诉讼法》的规定，具有审理案件权限的人民法院。特殊应用场合及补充条款：1.应用场合：分包工程涉及知识产权补充条款：10.1乙方保证分包工程不侵犯任何第三方的知识产权，如分包工程涉及第三方知识产权，乙方应负责处理相关知识产权问题，并承担由此产生的费用。2.应用场合：分包工程所在地为外国补充条款：11.1由于分包工程所在地为外国，双方同意适用国际商会（ICC）制定的国际仲裁规则，如发生争议，双方同意将争议提交国际仲裁。3.应用场合：分包工程需要特殊材料或设备补充条款：9.1乙方应负责采购分包工程所需的特殊材料或设备，并保证其质量、安全符合合同要求。如乙方未能按照约定提供特殊材料或设备，甲方有权解除本协议。附件列表：1.分包工程设计文件2.分包工程施工方案3.分包工程相关法律法规、规范标准文件4.分包工程安全防护、文明施