建筑安装工程施工合同样本

合同编号：__________建筑安装工程施工合同鉴于：2.施工方具备相应的施工资质和能力，愿意承担项目的施工任务；3.双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，协商一致，签订本合同。第一条工程概况1.1项目名称：__________1.2项目地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程总投资：__________第二条合同价格2.1本合同的合同价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2合同价款包括：工程设计费、材料费、施工费、人工费、设备费、管理费、利润及风险费用等。2.3合同价款支付方式：（1）合同签订后____个工作日内，业主向施工方支付合同总价款的____%；（2）工程进度达到____%时，业主向施工方支付合同总价款的____%；（3）工程验收合格并交付使用后，业主向施工方支付剩余的合同总价款。第三条工程质量3.1工程质量应符合国家及行业的相关标准和规定，达到____级标准。3.2施工方应严格按照设计文件、施工图纸和施工规范进行施工，确保工程质量。3.3业主有权对施工过程进行监督检查，施工方应积极配合并提供必要的便利条件。第四条工程进度4.1施工方应按照约定的工期完成工程，工期自合同签订之日起计算，总工期为____天。4.2施工方应制定详细的施工计划，并报业主审批。4.3业主应按照约定时间提供施工场地、材料和其他必要的条件，确保工程顺利进行。第五条安全生产5.1施工方应严格遵守国家的安全生产法律法规，严格执行施工现场的安全规章制度。5.2施工方应定期进行安全教育培训，提高施工人员的安全意识。5.3施工方应负责施工现场的安全生产，确保施工现场的安全秩序。第六条违约责任6.1施工方未按照约定工期完成工程的，应按照逾期交付部分的工程价款支付违约金，违约金为逾期交付部分工程价款的____%。6.2业主未按照约定时间支付合同价款的，应按照逾期支付部分合同价款的____%支付违约金。6.3一方违反合同约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担相应的赔偿责任。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。8.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（业主）：__________乙方（施工方）：__________签订日期：____年____月____日注意事项：1.双方在签订合同时，应仔细阅读合同条款，确保了解合同内容，明确各自的权利和义务。2.合同中涉及的工程内容、工程规模、投资金额等关键信息，应详细核实，确保无误。3.合同价款的支付方式和时间，以及工程进度和质量要求，是合同中的重要内容，双方应充分沟通，达成一致。4.安全生产和违约责任等内容，也是合同中不可忽视的部分，双方应严格按照相关法律法规执行。5.双方在履行合同过程中，如有争议，应及时沟通，通过友好协商解决。解决办法：1.如双方在合同履行过程中发生争议，应进行友好协商，试图通过沟通达成一致。2.如果协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼，通过法律途径解决争议。关键词语的法律名词解释：1.甲方（业主）：指拥有项目所有权和决定权的当事人。2.乙方（施工方）：指承担项目施工任务的当事人。3.合同价款：指双方约定的为完成工程所需支付的金额。4.合同履行：指双方按照合同约定履行各自的权利和义务的过程。5.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金。6.安全生产：指在施工过程中，对人员、设备和环境的安全保护。7.争议解决：指通过协商、调解、仲裁或诉讼等途径，解决双方在合同履行过程中产生的分歧和争议。特殊应用场合：1.业主是房地产开发公司，施工方是中标的建设公司。2.工程是一个大型商场，包含购物中心、办公楼和停车场等不同功能区域。3.工程需要特殊的建筑材料，比如防火材料、高科技玻璃等。4.工程有特殊的环保要求，比如施工过程中不能产生噪音、粉尘等。5.工程有特殊的工期要求，比如需要在春节前完成，以便春节后开业。6.工程有特殊的质量要求，比如地基要达到一定的抗震级别。补充条款：1.鉴于业主是房地产开发公司，施工方应按照房地产开发商的要求，提供详细的工程进度报告，以便开发商能够及时向业主汇报工程进展。2.鉴于工程是一个大型商场，施工方应保证各个功能区域的施工进度和质量，确保商场能够按计划开业。3.鉴于工程需要特殊的建筑材料，合同附件中应详细列出所需材料的品牌、型号、数量等信息。4.鉴于工程有特殊的环保要求，施工方应采取相应的措施，确保施工过程中的环保指标达标。5.鉴于工程有特殊的工期要求，施工方应制定详细的施工计划，确保按时完成工程。6.鉴于工程有特殊的质量要求，施工方应严格按照相关标准进行施工，确保工程质量。附件列表：1.工程设计图