建筑安装与施工合同范本

合同编号：__________建筑安装与施工合同地址：__________联系人：__________联系电话：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________第一条工程内容1.1本工程包括但不限于：_______（具体工程内容列出，如土建、装修、水电安装等）。1.2工程地点：_______。1.3工程预算：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。第二条合同价格及支付方式2.1双方确认，本工程合同价格为：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。2.2甲方应按照下列支付方式向乙方支付合同价款：（1）合同签订后_______日内，甲方支付合同总价款的_______%；（2）工程进度达到_______%时，甲方支付合同总价款的_______%；（3）工程验收合格后，甲方支付合同总价款的_______%；（4）剩余合同总价款的_______%，作为质量保证金，在工程验收合格后_______年内无质量问题的情况下，一次性支付给乙方。2.3乙方开具正规发票，甲方按约定时间支付价款。第三条工程质量及标准3.1乙方应按照甲方的要求及国家相关法律法规、规范、标准进行施工，保证工程质量。3.2工程质量标准应符合：_______（具体标准名称，如《建筑工程质量验收统一标准》等）。3.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。第四条工程进度及工期4.1乙方应按照甲方要求及合同约定的工期完成施工。4.2工程开工日期：_______年_______月_______日。4.3工程竣工日期：_______年_______月_______日。4.4乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。第五条合同的解除和终止5.1在合同履行过程中，如甲方违约，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。5.2在合同履行过程中，如乙方违约，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。5.3合同履行完毕，双方验收合格后，本合同自动终止。第六条违约责任6.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2违约金的计算方式为：违约方应支付给守约方的违约金=合同总价款×违约天数×日违约金比例。第七条争议解决7.1本合同的解释权归甲方所有。7.2对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同编号：确保填写正确的合同编号，以便于日后查询和管理。2.甲方信息：填写甲方的全称、地址、联系人和联系电话，确保信息的准确性和有效性。3.乙方信息：填写乙方的全称、地址、联系人和联系电话，确保信息的准确性和有效性。4.工程内容：详细列出工程的具体内容，包括但不限于土建、装修、水电安装等。5.合同价格：明确合同总价款，以及支付方式和支付时间。6.工程质量和标准：按照相关法律法规、规范和标准进行施工，确保工程质量。7.工程进度和工期：按照甲方要求和国家相关法律法规、规范、标准进行施工，确保工程按时完成。8.合同的解除和终止：明确合同解除和终止的条件和违约责任。9.违约责任：明确违约金的计算方式和违约责任。10.争议解决：明确争议解决的方式和法院管辖权。解决办法：1.双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。2.如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。3.对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。关键词语的法律名词解释：1.合同编号：用于标识合同的唯一编号，便于管理和查询。2.甲方：指合同中的一方，即委托方或发包方。3.乙方：指合同中的另一方，即受托方或承包方。4.工程内容：指合同中约定的具体施工项目。5.合同价格：指双方约定的工程总价款。6.支付方式：指双方约定的支付合同价款的方式，如分期支付、一次性支付等。7.工程质量：指工程满足规定要求的能力，包括适用性、安全性、耐久性、可靠性、经济性和环境性等。8.工程标准：指国家或行业规定的工程质量、安全、材料、施工等方面的标准和规范。9.工程进度：指工程按照预定计划完成的程度。10.工期：指完成工程所需的时间。11.违约责任：指一方未履行合同义务或履行义务不符合约定时，应承担的法律责任。12.违约金：指违约方应支付给守约方的经济赔偿。13.争议解决：指解决合同履行过程中发生的争议的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。特殊应用场合：1.甲方为房地产开发商，乙方为建筑工程公司。2.甲方为政府机关，乙方为施工单位。3.甲方为国有企业，乙方为私营企业。4.工程位于高风险地区，需要特殊安全措施。5.工程涉及文化遗产保护，有特殊规定和要求。6.工程为绿色建筑项目，需要特殊环保要求。7.工程为高层建筑，需要特殊施工技术。针对每个特殊场合的补充条款：1.甲方为房地产开发商，乙方应按照甲方提供的施工图纸和要求进行施工，确保工程质量符合甲方的要求。2.甲方为政府机关，乙方应遵守政府机关的相关规定和要求，确保工程顺利进行。3.甲方为国有企业，乙方应按照国有企业的规定和要求进行施工，确保工程质量符合国有企业的要求。4.工程位于高风险地区，乙方应采取特殊安全措施，确保施工现场的安全。5.工程涉及文化遗产保护，乙方应遵守相关法律法规，确保工程对文化遗产的保护。6.工程为绿色建筑项目，乙方应按照绿色建筑的标准和要求进行施工，确保工程的环保性能。7.工程为高层建筑，乙方应具备相