基础版建筑工程合同样本

合同编号：__________基础版建筑工程合同样本一、工程概述1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：_______1.4工程规模：_______1.5工程预算：_______元二、合同主体2.1甲方名称：_______2.2甲方地址：_______2.3乙方名称：_______2.4乙方地址：_______三、合同价格3.1双方确认，工程总造价为人民币_______元（大写：_______________________元整）。3.2乙方报价是根据工程量清单、设计图纸、工程特点及市场行情综合报价，为优惠价格。四、合同履行4.1甲方责任：（1）按照合同约定的时间和要求，提供施工场地、施工条件、施工图纸及相关资料；（2）负责办理工程所需的各类审批、验收手续；（3）按时支付工程进度款；（4）协调解决工程施工中的有关问题，确保工程顺利进行。4.2乙方责任：（1）严格按照国家及地方施工标准、规范和甲方要求，进行工程施工；（2）确保工程质量、安全、进度达到合同约定要求；（3）负责工程现场的管理和整洁；（4）承担工程期间因施工原因导致的人身伤亡、财产损失等责任。五、合同支付5.1甲方支付工程进度款，具体支付时间及比例为：（1）工程开工后，支付合同总价的30%；（2）工程进度达到50%时，支付合同总价的30%；（3）工程竣工验收合格后，支付合同总价的20%；（4）剩余10%作为质保金，质保期满后无息支付。5.2支付方式：银行转账。六、工程验收6.1工程验收标准：（1）符合国家及地方施工标准、规范；（2）符合设计图纸及甲方要求；（3）工程质量合格，功能齐全，达到使用条件。6.2验收程序：（1）工程竣工后，乙方提交工程验收报告及有关资料；（2）甲方对工程进行初步验收，提出验收意见；（3）乙方根据甲方验收意见进行整改，直至达到验收标准；（4）双方共同办理最终验收手续，签订验收合格证书。七、质保期7.1质保期限：自工程竣工验收合格之日起，_______年。7.2质保期内，乙方负责免费维修、更换因施工原因导致的损坏部件。八、违约责任8.1甲方违约：（1）未按约定时间支付工程进度款，乙方有权按逾期支付金额的_______%计收滞纳金；（2）未按约定提供施工场地、施工条件、施工图纸等，导致工程延期，乙方有权要求延长工期；（3）其他违约行为，造成乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿。8.2乙方违约：（1）未按约定时间完成工程，甲方有权要求乙方支付逾期竣工违约金，违约金为合同总价的_______%；（2）工程质量、安全、进度等方面未达到约定要求，甲方有权要求乙方整改，并支付相应赔偿金；（3）其他违约行为，造成甲方损失的，乙方有权要求乙方赔偿。九、争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他约定10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质保期满之日终止。甲方（盖章）：__________日期：_______年_______月_______日乙方（盖章）：__________注意事项：1.确保合同主体的合法性，即甲乙双方应具备相应的民事权利能力和民事行为能力。2.明确工程项目的相关细节，包括工程名称、地点、内容、规模和预算等。3.合同价格应明确，包括报价依据、总价和付款方式等。4.合同履行过程中，甲方应按照约定提供施工条件和图纸，乙方应按照约定进行施工。5.注意工程验收标准和程序，确保工程质量符合要求。6.明确质保期限和违约责任，防止合同履行过程中出现纠纷。7.双方应协商解决履行过程中的争议，必要时可以向法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.民事权利能力：指民事主体依法享有民事权利和承担民事义务的能力。2.民事行为能力：指民事主体通过自己的行为取得民事权利和承担民事义务的能力。3.合同履行：指合同双方按照合同约定履行各自的权利和义务。4.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。5.质保期限：指商品或服务在一定期限内，生产者或提供者对其质量承担保证责任的期限。6.争议解决：指双方在合同履行过程中发生的纠纷通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。特殊应用场合：1.甲方为政府部门，乙方为中标建筑公司，工程为政府办公楼装修。2.甲方为房地产开发商，乙方为建筑公司，工程为新住宅小区的建设。3.甲方为国有企业，乙方为施工单位，工程为工厂生产线改造。针对每个特殊场合的补充条款：1.政府部门作为甲方，要求乙方在合同履行过程中，严格遵守国家法律法规，保证工程质量和安全，按时完成工程，以满足政府部门的工作需求。2.房地产开发商作为甲方，要求乙方在建设过程中，确保住宅小区的建设质量、环保标准和生活配套设施符合甲方要求，同时要遵守城市规划和土地使用权规定。3.国有企业作为甲方，要求乙方在改造过程中，确保生产线的技术升级符合国家产业政策和行业标准，同时要保证生产线的稳定运行和工人安全。合同附件列