绿化工程承包合同书

合同编号：__________绿化工程承包合同书合同双方：鉴于甲方需要进行绿化工程，乙方具备绿化工程的施工能力，经双方友好协商，就绿化工程承包事宜达成如下合同：第一条工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程内容：_______第二条合同金额2.1双方确认，本合同绿化工程的承包金额为人民币_______元整（大写：_______元整）。第三条工程质量3.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准，保证工程质量。3.2工程验收标准：_______第四条工程期限4.1双方确认，本合同绿化工程的工期为_______天。4.2乙方如因特殊情况不能按期完成工程，应提前_______天向甲方申请延期，并经甲方批准。第五条付款方式及进度5.1双方确认，本合同的付款方式为_______。5.2付款进度：_______第六条乙方义务6.1乙方应按照合同约定的工程内容、工程质量、工程期限完成工程。6.2乙方应保证工程期间内工程的安全，防止安全事故的发生。6.3乙方应按照甲方的要求提供与工程相关的各类资料、文件等。第七条甲方义务7.1甲方应按照合同约定及时支付工程款项。7.2甲方应提供乙方施工所需的场地、水源、电源等。7.3甲方应对乙方施工过程中遇到的问题提供必要的协助和配合。第八条违约责任8.1乙方如未按照约定完成工程，应按照合同约定承担违约责任。8.2甲方如未按照约定支付工程款项，应按照合同约定承担违约责任。第九条争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且工程款项支付完毕之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同双方应确保各自的代表或授权人有权签订合同，并具有相应的民事行为能力。2.合同中的工程概况、工程质量、工程期限等关键条款需双方详细明确，以免产生歧义。3.付款方式、付款进度等经济条款需双方充分沟通，确保利益平衡。4.乙方应严格按照国家相关标准和甲方要求进行施工，确保工程质量。5.甲方应按照合同约定及时支付工程款项，并提供乙方施工所需的场地、水源、电源等。6.双方应遵守合同约定的违约责任，确保合同履行。解决办法：1.双方在履行合同过程中如发生争议，应通过友好协商解决。2.若协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查和审理，以便尽快解决争议。关键词语的法律名词解释：1.绿化工程：指在城市和乡村进行植物栽种、景观建设等活动，以改善环境、美化景观、提高生态质量的工程。2.承包合同：指承包人承担完成某项工程或提供某项服务，并由发包人支付相应价款的合同。3.工程质量：指工程符合国家法律、法规、技术规范、标准、设计文件和合同要求的状态。4.工程期限：指双方约定的工程完成的期限。5.付款方式：指双方约定的支付工程款项的方式，如预付、进度付款、竣工后付款等。6.违约责任：指合同当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，应承担的法律责任。7.争议解决：指当合同双方在履行合同过程中产生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷的过程。特殊应用场合：1.甲方为政府机关，乙方为中标私营企业，合同需符合政府采购的相关规定和要求。2.甲方为房地产开发商，乙方为园林绿化公司，合同涉及住宅小区绿化工程。3.甲方为公共设施管理部门，乙方为专业绿化施工单位，合同针对城市公园绿化维护工程。4.甲方为学校，乙方为绿化企业，合同关于校园绿化建设项目。5.甲方为企事业单位，乙方为园林绿化企业，合同涉及厂区或办公区绿化工程。针对每个特殊场合的补充条款：1.甲方为政府机关，乙方需按照政府采购程序进行，提交相关投标文件、资质证明等。同时，合同履行过程中，乙方应遵守政府机关的相关规定，确保工程顺利进行。2.甲方为房地产开发商，乙方在施工过程中应确保绿化质量，符合住宅小区的环境规划和居民需求。同时，乙方应承担绿化工程的维护保养责任，确保绿化效果长期稳定。3.甲方为公共设施管理部门，乙方在施工过程中要注重城市公园绿化景观的审美搭配，提高绿化空间的利用效率。同时，乙方需按照管理部门的要求，做好绿化工程的后期养护工作。4.甲方为学校，乙方在施工过程中应注重校园文化氛围的营造，选择适合学校环境的植物种类。同时，乙方应定期进行绿化维护，为学生和教职工提供一个优美的学习和工作环境。5.甲方为企事业单位，乙方在施工过程中应充分考虑厂区或办公区的功能需求和空间布局，确保绿化工程与现有设施和谐共存。同时，乙方需按照甲方要求，做好绿化工程的安全生产管理