精简版建筑装饰工程施工合同范本

精简版建筑装饰工程施工合同范本鉴于甲方为进行房屋装饰、装修，乙方具备装饰工程施工资质，经双方友好协商，甲方同意乙方以其资质和能力承担该工程的施工，乙方向甲方承诺按本合同约定的条款完成施工。双方本着平等、自愿、诚实守信的原则，订立本合同，共同遵照执行。第一条工程内容及要求1.1本工程内容为甲方提供的房屋进行装饰、装修，包括但不限于墙面、地面、天花板的施工，水电改造，家具安装等。1.2乙方应按照双方确认的设计方案和施工图纸进行施工，确保工程质量。1.3乙方应在合同约定的工期内完成施工，如有特殊情况需延长工期，应提前向甲方提出申请，经甲方同意后方可延长。第二条工程质量及标准2.1乙方应严格按照国家相关标准和行业规范进行施工，保证工程质量。2.2工程质量标准应符合双方约定的质量要求，包括但不限于材料质量、施工工艺、工程验收等。2.3乙方应在施工过程中对工程质量进行自检，并接受甲方的检查和监督。第三条工程材料3.1乙方应按照甲方提供的材料清单及品牌要求采购施工材料，并保证材料质量。3.2乙方应在施工前将材料清单提交甲方确认，甲方有权对乙方的材料供应商进行考察。3.3乙方应在施工过程中对材料的使用进行严格控制，确保材料合理利用，减少浪费。第四条工程费用4.1工程总价款为双方约定的金额，具体金额详见附件。4.2乙方应在合同签订后七个工作日内向甲方提交工程预付款，预付款为工程总价款的30%。4.3甲方应在乙方完成工程进度约定的70%后支付工程进度款。4.4工程验收合格后，甲方应支付乙方剩余的30%工程尾款。第五条工期延误5.1乙方如因自身原因导致工期延误，应按照每延误一天向甲方支付合同总价款的1%作为违约金。5.2甲方如因自身原因导致工期延误，不承担违约责任。第六条工程验收6.1工程完成后，乙方应按照约定时间通知甲方进行验收。6.2甲方应在验收合格后七个工作日内支付工程尾款。6.3如甲方对工程验收结果有异议，应在验收合格后七个工作日内向乙方提出，并提供书面材料。第七条保修7.1乙方应对施工工程提供的材料和施工质量承担保修责任，保修期为验收合格后一年。7.2保修期内，如出现施工质量问题，乙方应在接到甲方通知后七个工作日内到达现场进行修复。7.3保修期内，如出现材料质量问题，乙方应负责联系材料供应商进行处理。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他9.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且尾款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________签订日期：____________精简版建筑装饰工程施工合同范本鉴于甲方为进行房屋装饰、装修，乙方具备装饰工程施工资质，经双方友好协商，甲方同意乙方以其资质和能力承担该工程的施工，乙方向甲方承诺按本合同约定的条款完成施工。双方本着平等、自愿、诚实守信的原则，订立本合同，共同遵照执行。工程内容及要求本工程内容为甲方提供的房屋进行装饰、装修，包括但不限于墙面、地面、天花板的施工，水电改造，家具安装等。乙方应按照双方确认的设计方案和施工图纸进行施工，确保工程质量。乙方应在合同约定的工期内完成施工，如有特殊情况需延长工期，应提前向甲方提出申请，经甲方同意后方可延长。工程质量及标准乙方应严格按照国家相关标准和行业规范进行施工，保证工程质量。工程质量标准应符合双方约定的质量要求，包括但不限于材料质量、施工工艺、工程验收等。乙方应在施工过程中对工程质量进行自检，并接受甲方的检查和监督。工程材料乙方应按照甲方提供的材料清单及品牌要求采购施工材料，并保证材料质量。乙方应在施工前将材料清单提交甲方确认，甲方有权对乙方的材料供应商进行考察。乙方应在施工过程中对材料的使用进行严格控制，确保材料合理利用，减少浪费。工程费用工程总价款为双方约定的金额，具体金额详见附件。乙方应在合同签订后七个工作日内向甲方提交工程预付款，预付款为工程总价款的30%。甲方应在乙方完成工程进度约定的70%后支付工程进度款。工程验收合格后，甲方应支付乙方剩余的30%工程尾款。工期延误乙方如因自身原因导致工期延误，应按照每延误一天向甲方支付合同总价款的1%作为违约金。甲方如因自身原因导致工期延误，不承担违约责任。工程验收工程完成后，乙方应按照约定时间通知甲方进行验收。甲方应在验收合格后七个工作日内支付工程尾款。如甲方对工程验收结果有异议，应在验收合格后七个工作日内向乙方提出，并提供书面材料。保修乙方应对施工工程提供的材料和施工质量承担保修责任，保修期为验收合格后一年。保修期内，如出现施工质量问题，乙方应在接到甲方通知后七个工作日内到达现场进行修复。保修期内，如出现材料质量问题，乙方应负责联系材料供应商进行处理。争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。其他本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且尾款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________签订日期：____________重点：1.工程内容与要求：明确乙方需按照双方确认的设计方案和施工图纸进行施工，确保工程质量，并在约定的工期内完成。2.工程质量及标准：乙方应按照国家相关标准和行业规范进行施工，保证工程质量符合双方约定的质量要求。3.工程材料：乙方应按照甲方提供的材料清单及品牌要求采购施工材料，并保证材料质量。4.工程费用：明确工程总价款、预付款、进度款和尾款的支付方式和时间。5.工期延误：规定乙方因自身原因导致工期延误需支付的违约金，以及甲方因自身原因导致工期延误不承担违约责任。6.工程验收：规定工程完成后乙方应通知甲方进行验收，以及甲方支付工程尾款的时限和如有异议的处理方式。7.保修：明确乙方对施工工程提供的材料和施工质量承担保修责任，以及保修期内出现质量问题的处理方式。8.争议解决：规定双方在履行合同过程中发生的争议应通过友好协商解决，如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。难点：1.乙方需要在约定的工期内完成施工，同时保证工程质量符合双方约定的质量要求。2.乙方需按照甲方提供的材料清单及品牌要求采购施工材料，并保证材料质量。3.在工程验收过程中，甲方如有异议，需在验收合格后七个工作日内向乙方提出，并提供书面材料。注意事项：1.双方在签订合同时应仔细阅读合同条款，确保各自权益。2.乙