烟草工程款结算协议

烟草工程款结算协议合同编号：__________烟草工程款结算协议甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为烟草工程项目的业主单位，乙方为烟草工程项目的施工单位，双方为明确工程款项的结算事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程项目名称：__________1.2工程项目地点：__________1.3工程项目内容：__________1.4工程项目合同金额：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。二、工程款项结算方式2.1工程款项的结算按照工程进度、工程质量、工程变更等实际情况进行。2.2甲方根据乙方实际完成的工程量，按照合同约定的单价和总价进行结算。2.3工程款项的支付方式为：__________。2.4甲方支付工程款项时，乙方应提供合法、有效的发票。三、工程进度与质量3.1乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。3.2乙方应保证工程质量，符合国家相关法律法规和行业标准，如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相应的修复费用和赔偿责任。四、工程变更4.1如发生工程变更，双方应协商确定变更后的工程价款。4.2工程变更导致的工程价款增减，双方应按照本协议约定的结算方式进行结算。五、违约责任5.1任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2本协议约定的违约金为：__________元。六、争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至__________。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程项目的相关图纸和设计文件2.工程项目的施工方案和施工计划3.工程项目的质量标准和验收标准4.工程项目的进度计划和完成情况报告5.乙方提供的合法、有效的发票6.工程变更的详细记录和审批文件7.双方的签字盖章的协议正本二、违约行为及认定：1.甲方未按照约定时间支付工程款项，认定为违约行为。2.乙方未按照约定工期完成工程，认定为违约行为。3.乙方未保证工程质量，导致工程质量问题，认定为违约行为。4.任何一方未按照本协议约定履行义务，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指烟草工程项目的业主单位。2.乙方：指烟草工程项目的施工单位。3.工程款项：指甲方按照乙方完成的工程量，按照合同约定的单价和总价支付给乙方的费用。4.工程进度：指乙方按照合同约定的工期完成工程的情况。5.工程质量：指乙方完成的工程符合国家相关法律法规和行业标准的情况。6.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程款项支付问题：如甲方未按约定时间支付工程款项，乙方可以与甲方进行沟通协商，要求甲方尽快支付。如协商无果，乙方可以依法向法院提起诉讼。2.工程进度延误问题：如乙方未按约定工期完成工程，甲方可以与乙方进行沟通协商，要求乙方尽快完成工程。如协商无果，甲方可以依法向法院提起诉讼。3.工程质量问题：如乙方完成的工程出现质量问题，甲方可以与乙方进行沟通协商，要求乙方进行修复并承担相应的赔偿责任。如协商无果，甲方可以依法向法院提起诉讼。五、所有应用场景：本烟草工程款结算协议适用于烟草工程项目的施工单位与业主单位之间就工程款项结