风电场建设项目招投标

风电场建设项目招投标合同编号：__________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________一、项目概述1.1项目名称：风电场建设项目1.2项目地点：____________________1.3项目规模：____________________1.4项目投资估算：________________1.5项目工期：自双方签订合同之日起至项目验收合格之日止。二、招投标2.1乙方应按照业主发布的招标文件要求，提交投标文件。2.2乙方应对招标文件中的疑问和业主的要求进行澄清和说明。2.3乙方应按照招标文件的要求，提交投标保证金。2.4乙方应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件。2.5业主有权对乙方提交的投标文件进行审查，以确保乙方符合招标文件的要求。2.6业主有权根据招标文件和投标文件，确定中标人。2.7业主应在确定中标人之日起三个工作日内通知乙方。2.8乙方应在收到中标通知书之日起五个工作日内与业主签订合同。三、合同价格与支付3.1双方同意，本项目合同价格为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。3.2业主应按照本合同约定的付款进度，向乙方支付合同价款。3.3乙方应提供合法的发票，作为业主支付合同价款的依据。（1）合同签订后五个工作日内，业主支付合同总价款的10%；（2）工程进度达到50%时，业主支付合同总价款的30%；（3）工程进度达到100%且验收合格后，业主支付合同总价款的50%；（4）剩余的10%作为质量保证金，在质保期内无质量问题的情况下，予以支付。四、合同履行4.1乙方应按照本合同约定的工期完成项目建设。4.2乙方应按照业主的要求和行业标准，保证项目建设质量。4.3乙方应按照项目所在地政府的规定，办理相关建设手续。4.4乙方应保证项目建设的安全生产，防止安全事故的发生。4.5乙方应按照合同约定，承担项目建设过程中的费用。4.6乙方应按照业主的要求，对项目进行维护和保养。五、违约责任5.1乙方未按照约定的工期完成项目建设，应按照逾期交付部分的工程价款每日支付违约金，违约金计算方式为：逾期交付部分工程价款×日违约金率。日违约金率为千分之五。5.2乙方未按照约定的质量要求完成项目建设，应承担重新建设的费用，并支付违约金，违约金计算方式为：重新建设费用×违约金率。违约金率为千分之五。5.3业主未按照约定的付款进度支付合同价款，应按照逾期支付部分的合同价款每日支付违约金，违约金计算方式为：逾期支付部分合同价款×日违约金率。日违约金率为千分之五。六、争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至项目验收合格且双方履行完毕合同约定的义务之日终止。甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________签订日期：________________一、附件列表：1.风电场建设项目招投标文件2.乙方投标文件3.中标通知书4.合同签订证明5.工程进度报告6.质量保证金支付凭证7.项目验收报告8.维护和保养记录9.支付凭证和银行流水10.法院诉讼文件二、违约行为及认定：1.乙方未按约定工期完成项目建设，认定违约。2.乙方未按约定质量要求完成项目建设，认定违约。3.业主未按约定付款进度支付合同价款，认定违约。4.乙方未按合同约定办理相关建设手续，认定违约。5.乙方未保证项目建设安全生产，导致安全事故发生，认定违约。6.乙方未按约定维护和保养项目，认定违约。三、法律名词及解释：1.招投标：公开邀请潜在承包商参与项目建设的活动。2.合同价款：双方约定的承包商完成项目建设所需支付的金额。3.违约金：违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。4.质保期：双方约定的对项目建设质量承担保证责任的期限。5.项目验收：对项目建设成果进行评估，以确定是否符合约定标准的程序。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：按照合同约定，每日计算违约金，督促乙方加快进度。2.质量问题：解决办法：要求乙方按照约定重新建设，并支付违约金。3.付款争议：解决办法：查阅合同约定的付款进度，协调双方达成一致。4.安全事故：解决办法：立即启动应急预案，追究乙方责任，索赔损失。5.维护和保养纠纷：解决办法：查阅合同约定的维护和保养条款，协调双方履行义务。五、所有应用场景：1.风电场建设项目招投标阶段。2.承包商签订合同