输电线路招标须知

输电线路招标须知合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为输电线路工程的建设单位，乙方为具备相应资质的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方承建输电线路工程的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程进度：__________二、工程承包2.1乙方应按照甲方的要求，按时完成工程的建设，确保工程质量、安全、进度达到甲方的要求。2.2乙方应按照合同约定的时间和质量要求，完成工程的施工，不得擅自停工、窝工。2.3乙方应承担工程建设的全部费用，包括材料、设备、人工等费用。三、合同价格3.1双方同意，本合同的合同价格为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2乙方应在合同签订后七个工作日内，向甲方支付合同价格的10%作为预付款。3.3乙方应在工程进度达到甲方要求的情况下，按实际完成工程量的90%支付合同价格。3.4乙方应在工程验收合格后，向甲方支付合同价格的10%作为质量保证金。四、工程质量4.1乙方应按照甲方的要求和标准，组织施工，确保工程质量达到设计要求和国家相关标准。4.2乙方应承担工程质量的责任，如发生质量问题，乙方应负责及时整改，并承担由此产生的全部费用。4.3乙方应按照甲方的要求，进行工程验收，如验收不合格，乙方应负责整改，直到达到甲方的要求。五、工程安全5.1乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方的要求，组织施工，确保工程安全。5.2乙方应承担工程安全的责任，如发生安全事故，乙方应负责及时处理，并承担由此产生的全部费用。5.3乙方应定期对施工现场进行安全检查，发现问题及时整改。六、工期6.1双方同意，本工程的工期为__________个月。6.2乙方应按照约定的工期完成工程建设，如乙方原因导致工期延误，乙方应承担由此产生的全部责任。七、违约责任7.1乙方未按照约定完成工程建设的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。7.2乙方未按照约定支付合同价格的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。7.3甲方未按照约定支付预付款、进度款的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________附件：输电线路工程设计文件、施工方案等一、附件列表：1.输电线路工程设计文件2.施工方案3.工程量清单4.材料和设备规格书5.安全施工措施6.工程验收标准和方法7.乙方资质证明文件8.相关法律法规和标准规范二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成工程建设的，属于违约行为。2.乙方未按照约定支付合同价格的，属于违约行为。3.甲方未按照约定支付预付款、进度款的，属于违约行为。4.乙方未按照设计和施工标准进行施工的，属于违约行为。5.乙方未按照约定时间完成工程建设的，属于违约行为。6.乙方未按照约定支付质量保证金的，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指输电线路工程的建设单位。2.乙方：指具备相应资质的施工单位。3.合同价格：指双方约定的工程承包价格。4.预付款：指乙方在合同签订后支付给甲方的合同价格的10%。5.进度款：指乙方在工程进度达到甲方要求的情况下，按实际完成工程量的90%支付的合同价格。6.质量保证金：指乙方在工程验收合格后支付给甲方的合同价格的10%。7.违约金：指违约方按照合同约定支付给守约方的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应与甲方沟通，制定合理的施工计划，确保工程进度。2.工程质量问题：乙方应按照设计要求和国家标准进行施工，及时整改质量问题。3.付款问题：乙方应按照合同约定的付款节点及时向甲方提出付款申请，甲方应当按照约定及时支付。4.安全事故：乙方应严格遵守安全生产规定，发生安全事故时及时报告并采取措施，确保人员安全。5.变更事项：如合同执行过程中出现变更事项，双方应协商一致，并签订补充协议。五、所有应用场景：1.适用于甲方为输