建筑工程外脚手架施工分包

建筑工程外脚手架施工分包合同编号：__________分包协议书一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________二、分包范围及工程量2.1分包商承担工程的外脚手架施工，包括但不限于：（1）脚手架的搭设、拆除；（2）脚手架的维护、检查；（3）脚手架的加固、改造；（4）脚手架的安全防护设施的设置；2.2分包商应按照甲方的要求，完成相应的施工图、施工方案、施工组织设计等。2.3分包商应按照甲方的要求，提供相应的施工人员、设备、材料等。三、分包费用及支付方式3.1分包商应按照甲方的要求，提交分包费用的报价，报价应包括所有的人工、材料、设备、运输、管理、税费等费用。3.2甲方应在分包商提交报价后七个工作日内审批，审批通过后，双方签订正式的分包合同。3.3分包商应在每月末向甲方提交工程进度报告及相应的工程款项申请，甲方应在收到报告后七个工作日内审批，并在审批通过后五个工作日内支付相应的工程款项。四、施工期限4.1分包商应按照甲方的要求，提交施工进度计划，并按照计划完成施工。4.2分包商应保证施工的连续性和稳定性，不得无故停工、窝工。4.3甲方应按照分包商的施工进度计划，提供相应的施工条件，包括但不限于：施工场地、施工用水、施工用电等。五、质量及验收5.1分包商应按照甲方的要求，提交施工方案、施工组织设计等，并按照方案组织施工。5.2分包商应保证施工质量，工程质量应符合国家相关法律法规和行业标准的要求。5.3甲方应按照分包商的施工方案，对施工过程进行监督检查，并对工程质量进行验收。六、安全及环保6.1分包商应严格按照国家相关法律法规和行业标准的要求，做好施工现场的安全防护工作，包括但不限于：施工现场的临时设施、施工现场的安全标志、施工现场的安全防护网等。6.2分包商应做好施工现场的环保工作，包括但不限于：施工现场的垃圾清理、施工现场的噪音控制、施工现场的废料处理等。七、违约责任7.1双方应严格按照本协议的约定履行各自的义务，如一方违约，应承担违约责任。7.2分包商如未按照约定完成施工，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金金额为分包费用的千分之五。7.3甲方如未按照约定支付工程款项，应按照逾期天数向分包商支付违约金，违约金金额为应付款项的千分之五。八、争议解决8.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本协议一式两份，双方各执一份。9.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.分包协议书2.施工方案3.施工组织设计4.工程量清单5.工程进度计划6.安全防护措施方案7.环保措施方案8.工程质量验收标准9.违约金计算公式10.工程所在地法院管辖权确认文件二、违约行为及认定：1.分包商未按照约定完成施工，或施工质量不符合要求的，视为违约。2.甲方未按照约定支付工程款项，或提供施工条件的，视为违约。3.双方未按照协议约定的时间、质量、数量等履行义务的，视为违约。4.分包商未按照法律法规和行业标准进行施工，导致安全事故或环保问题的，视为违约。5.任何一方无正当理由提前解除协议的，视为违约。三、法律名词及解释：1.分包商：指承担工程分包范围内的施工任务，并与甲方签订分包合同的法人或其他组织。2.甲方：指承担工程总包责任的法人或其他组织。3.外脚手架施工：指在建筑施工过程中，为保证施工人员安全和顺利进行施工而在建筑物外部搭设的脚手架。4.违约金：指一方违反合同约定，应向另一方支付的赔偿金。5.工程验收：指工程完成后，按照约定的验收标准进行的质量、安全、环保等方面的检查。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：分包商应提前提交施工进度计划，并与甲方协商解决延误问题。2.工程质量问题：分包商应严格按照验收标准进行施工，发现问题及时整改。3.安全环保问题：分包商应遵守法律法规，做好施工现场的安全环保工作。4.支付款项问题：甲方应按照约定时间支付工程款项，分包商应提供相应的工程进度报告。5.争议解决：双方应通过友好协商解决争议，协商不成时可向工程所在地法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于建筑工程外脚手架施工的分包合同签订。2.适用于分包商