2024年度工程清包劳务分包协议2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度工程清包劳务分包协议本合同目录一览第一条：协议概述1.1：工程概况1.2：分包内容1.3：合同金额第二条：分包商的义务和责任2.1：分包商的资质和能力2.2：分包商的工作范围和任务2.3：分包商的安全责任第三条：发包人的义务和责任3.1：提供施工场地和条件3.2：支付分包费用3.3：提供技术支持和指导第四条：合同的履行和验收4.1：工程进度和质量要求4.2：工程验收标准和方法4.3：验收不合格的处理方式第五条：合同价款及支付方式5.1：合同价款的确定5.2：支付方式和时间5.3：价款调整的条件和方式第六条：违约责任6.1：分包商的违约行为及责任6.2：发包人的违约行为及责任第七条：争议解决7.1：争议解决方式7.2：仲裁或诉讼地点及适用法律第八条：合同的变更和解除8.1：合同变更的条件和程序8.2：合同解除的条件和程序第九条：合同的终止和解除9.1：合同终止的条件9.2：合同解除后的处理事项第十条：保密条款10.1：保密信息的范围和内容10.2：保密信息的保护措施和期限第十一条：不可抗力11.1：不可抗力的定义和范围11.2：不可抗力事件的影响和处理方式第十二条：税收和费用12.1：税收责任及承担方式12.2：其他相关费用的承担方式第十三条：适用法律和争议解决13.1：适用法律的确定13.2：争议解决方式的选择和程序第十四条：其他条款14.1：合同的签订地点和日期14.2：合同附件和补充协议14.3：合同的生效和终止日期第一部分：合同如下：第一条：协议概述1.1：工程概况本合同所述工程为项目，位于地区，工程内容包括、、等。工程总面积为平方米，建筑结构为。1.2：分包内容分包商同意按照发包人的要求，分包上述工程中的部分，包括但不限于、、等工作。1.3：合同金额双方经协商一致，确定本合同的合同金额为元（大写：元整）。第二条：分包商的义务和责任2.1：分包商的资质和能力分包商应具备相应的资质，并保证其具备完成分包工程所需的技能、技术和管理能力。2.2：分包商的工作范围和任务分包商应按照发包人的要求和工程进度，完成分包工程的所有工作，包括但不限于、、等。2.3：分包商的安全责任分包商应严格遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和规定，加强施工现场的安全管理，确保分包工程的安全。第三条：发包人的义务和责任3.1：提供施工场地和条件发包人应提供适合分包工程的施工场地和条件，包括但不限于、、等。3.2：支付分包费用发包人应按照本合同的约定，及时支付分包费用。3.3：提供技术支持和指导发包人应提供必要的工程技术支持和指导，协助分包商完成分包工程。第四条：合同的履行和验收4.1：工程进度和质量要求分包商应按照发包人要求，保证分包工程的进度和质量，满足工程验收标准。4.2：工程验收标准和方法分包工程的验收标准和方法应符合国家相关法律法规、行业标准和发包人的要求。4.3：验收不合格的处理方式如分包工程验收不合格，分包商应按照发包人的要求，及时进行整改，直至满足验收标准。第五条：合同价款及支付方式5.1：合同价款的确定本合同的合同价款为元（大写：元整）。5.2：支付方式和时间发包人应在本合同签订后个工作日内，向分包商支付合同价款的%。剩余的%将在分包工程验收合格后支付。5.3：价款调整的条件和方式合同价款调整的条件和方式按照双方另行签订的补充协议执行。第六条：违约责任6.1：分包商的违约行为及责任分包商如违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿发包人的损失、延迟履行的违约金等。6.2：发包人的违约行为及责任发包人如违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿分包商的损失、延迟支付的违约金等。第七条：争议解决7.1：争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2：仲裁或诉讼地点及适用法律本合同的争议解决地点为，适用法律为中华人民共和国法律。第八条：合同的变更和解除8.1：合同变更的条件和程序合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议应明确变更的内容、范围、时间和价款等。8.2：合同解除的条件和程序合同解除需经双方协商一致，并签订书面解除协议。解除协议应明确解除的原因、时间和双方的责任等。第九条：合同的终止和解除9.1：合同终止的条件合同终止的条件包括但不限于：工程全部完成并验收合格；合同约定的其他终止条件。9.2：合同解除后的处理事项合同解除后，分包商应按照发包人的要求，完成工程的收尾工作，并清理施工现场。发包人应按照约定支付分包商的剩余合同价款。第十条：保密条款10.1：保密信息的范围和内容保密信息包括合同内容、技术资料、商业秘密等。分包商应对保密信息保密，不得向第三方泄露。10.2：保密信息的保护措施和期限分包商应采取适当措施保护保密信息，确保其不被未经授权的第三方获取。保密信息的保护期限为本合同签订之日起至合同解除或终止之日起年。第十一条：不可抗力11.1：不可抗力的定义和范围不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。11.2：不可抗力事件的影响和处理方式如发生不可抗力事件，受影响的一方应立即通知对方，并采取合理措施减少损失。双方应协商确定不可抗力事件对合同履行的影响和处理方式。第十二条：税收和费用12.1：税收责任及承担方式分包商应依法缴纳与分包工程有关的税收，并承担相应的税收责任。12.2：其他相关费用的承担方式其他相关费用包括但不限于施工许可费、临时设施费等，由双方协商确定承担方式。第十三条：适用法律和争议解决13.1：适用法律的确定本合同适用中华人民共和国法律。13.2：争议解决方式的选择和程序双方发生争议时，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十四条：其他条款14.1：合同的签订地点和日期本合同签订地点为，签订日期为年月日。14.2：合同附件和补充协议本合同附件包括但不限于工程图纸、技术规范等。补充协议应经双方书面确认。14.3：合同的生效和终止日期本合同自双方签字盖章之日起生效，合同终止日期为合同约定的工程验收合格之日。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方介入的概念和界定1.1：第三方概念第三方指非本合同主体外的其他个人或实体，包括但不限于中介方、咨询机构、检测机构、保险公司等。1.2：第三方介入的情形第三方介入包括但不限于：工程质量检测、保险理赔、技术咨询、争议调解等。第二条：第三方的责任和权益2.1：第三方责任第三方应按照合同约定和法律法规的规定，提供专业服务，并对其提供的服务质量负责。2.2：第三方权益第三方有权根据合同约定收取服务费用，并对其提供的服务享有知识产权。第三条：第三方介入的程序和条件3.1：第三方选择双方应共同协商选择合适的第三方，并签订相应的服务合同。3.2：第三方介入的条件第三方介入需满足合同约定的条件，包括但不限于专业资质、信誉良好等。第四条：甲乙方的义务和责任4.1：甲方义务甲方应按照合同约定，及时支付第三方服务费用，并提供必要的配合和支持。4.2：乙方义务乙方应按照合同约定，配合第三方的介入，并承担由第三方服务引起的额外费用。第五条：第三方服务费用的支付和结算5.1：费用支付甲方应按照合同约定和第三方服务合同的约定，及时支付第三方服务费用。5.2：费用结算第三方服务费用结算方式应按照合同约定和第三方服务合同的约定执行。第六条：第三方责任限额6.1：责任限额的确定第三方责任限额应根据合同约定和第三方服务合同的约定确定。6.2：责任限额的调整责任限额的调整需经甲方、乙方和第三方协商一致，并签订书面调整协议。第七条：第三方介入的变更和解除7.1：变更条件第三方介入的变更需经甲方、乙方和第三方协商一致，并签订书面变更协议。7.2：解除条件第三方介入的解除需经甲方、乙方和第三方协商一致，并签订书面解除协议。第八条：第三方介入的违约责任8.1：第三方违约如第三方违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方和乙方的损失。8.2：甲方和乙方违约如甲方和乙方违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿第三方的损失。第九条：争议解决9.1：争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2：仲裁或诉讼地点及适用法律本合同的争议解决地点为，适用法律为中华人民共和国法律。第十条：其他条款10.1：合同的签订地点和日期本合同签订地点为，签订日期为年月日。10.2：合同附件和补充协议本合同附件包括但不限于工程图纸、技术规范等。补充协议应经双方书面确认。10.3：合同的生效和终止日期本合同自双方签字盖章之日起生效，合同终止日期为合同约定的工程验收合格之日。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸附件二：技术规范附件三：分包工程量清单附件四：分包工程进度计划附件五：安全防护措施方案附件六：质量控制措施方案附件七：施工组织设计附件八：材料采购合同附件九：施工设备租赁合同附件十：保险单据附件十一：第三方服务合同附件十二：工程验收标准及方法附件十三：分包商资质证明文件附件十四：发包人资质证明文件附件的详细要求和说明：1.工程图纸：应包括建筑平面图、立面图、剖面图等，详细表示出工程的具体设计要求。2.技术规范：应包括材料要求、施工工艺、质量标准等技术要求。3.分包工程量清单：详细列出分包工程的所有工作内容和工程量。4.分包工程进度计划：明确分包工程的开始时间、结束时间以及各阶段的完成时间。5.安全防护措施方案：包括施工现场的安全防护措施、安全标志布置等。6.质量控制措施方案：包括质量控制流程、质量检查标准等。7.施工组织设计：明确施工组织架构、施工人员配置、施工流程等。8.材料采购合同：包括材料种类、规格、数量、价格等。9.施工设备租赁合同：包括租赁设备清单、租赁期限、租金等。10.保险单据：包括工程保险、第三方责任保险等。11.第三方服务合同：包括第三方服务的范围、内容、费用等。12.工程验收标准及方法：明确工程验收的标准和验收的程序和方法。13.分包商资质证明文件：包括分包商的营业执照、资质证书等。14.发包人资质证明文件：包括发包人的营业执照、资质证书等。说明二：违约行为及责任认定：1.分包商未按照约定完成分包工程的工作。示例说明：如果分包商未能在约定的时间内完成分包工程的工作，属于违约行为。2.分包商未按照约定质量标准完成分包工程。示例说明：如果分包商完成的分包工程质量不符合约定的质量标准，属于违约行为。3.发包人未按照约定支付分包费用。示例说明：如果发包人未能在约定的时间内支付分包费用，属于违约行为。4.发包人未提供约定的施工场地和条件。示例说明：如果发包人未能提供适合分包工程的施工场地和条件，属于违约行为。5.分包商未按照约定保密信息。示例说明：如果分包商未经授权泄露了保密信息，属于违约行为。违约的责任认定标准：1.违约方应承担因违约产生的损失赔偿责任。2.违约方应按照合同约定承担违约金或者其他违约责任。3.违约方应承担因违约导致的额外费用支出。全文完。2024年度工程清包劳务分包协议1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1分包方名称1.2分包方地址1.3总包方名称1.4总包方地址第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同金额及支付方式3.1合同金额3.2支付方式3.3支付时间第四条工期及进度4.1计划开工日期4.2计划竣工日期4.3工程进度要求第五条劳务人员管理5.1劳务人员数量5.2劳务人员素质要求5.3劳务人员管理责任第六条质量及安全6.1工程质量要求6.2安全防护措施6.3安全事故处理第七条材料及设备7.1材料供应7.2设备供应7.3材料及设备质量要求第八条变更及解除合同8.1合同变更条件8.2合同解除条件第九条违约责任9.1分包方违约责任9.2总包方违约责任第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决地点10.3争议解决时效第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同终止条件第十二条其他条款12.1保密条款12.2广告宣传条款12.3法律适用条款12.4不可抗力条款第十三条附件13.1工程图纸13.2技术要求13.3工程量清单第十四条签署14.1分包方代表14.2总包方代表14.3签署日期第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1分包方名称：×××工程有限责任公司1.2分包方地址：××省××市××区××路××号1.3总包方名称：×××建设集团有限公司1.4总包方地址：××省××市××区××路××号第二条工程概况2.1工程名称：2024年度×××项目工程2.2工程地点：××省××市××区××路××号2.3工程规模：平方米2.4工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰等工程清包劳务分包。第三条合同金额及支付方式3.1合同金额：人民币万元（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整）3.2支付方式：银行转账3.3支付时间：按照工程进度分阶段支付。第四条工期及进度4.1计划开工日期：2024年X月X日4.2计划竣工日期：2024年X月X日4.3工程进度要求：按照总包方提供的施工进度计划执行，分包方需确保劳务人员及工程设备的及时到位。第五条劳务人员管理5.1劳务人员数量：共计X人，具体人员名单及岗位由分包方提供。5.2劳务人员素质要求：分包方应确保派遣的劳务人员具备相应的技能和资质，不得使用无证人员。5.3劳务人员管理责任：分包方应对派遣的劳务人员进行管理，确保其遵守法律法规及施工现场的规章制度。第六条质量及安全6.1工程质量要求：分包方应严格按照总包方提供的技术要求和施工图纸进行施工，确保工程质量达到国家标准。6.2安全防护措施：分包方应制定并实施施工现场的安全防护措施，确保施工过程中的安全。6.3安全事故处理：一旦发生安全事故，分包方应立即采取措施进行处理，并及时报告总包方。第七条材料及设备7.1材料供应：总包方负责提供工程所需的全部材料，并确保材料质量符合要求。7.2设备供应：总包方负责提供施工所需的设备，并确保设备正常运行。7.3材料及设备质量要求：总包方提供的材料和设备应符合国家相关标准及技术要求。第八条变更及解除合同8.1合同变更条件：（1）合同履行过程中，如需变更合同内容，应由双方协商一致，并签订书面变更协议。（2）合同变更需在变更事项发生前书面通知对方，并经对方确认。8.2合同解除条件：（1）双方协商一致解除合同，并签订书面解除协议。（2）一方违反合同规定，严重影响到工程进度及质量，对方有权解除合同。（3）不可抗力因素导致合同无法履行，双方协商解除合同。第九条违约责任9.1分包方违约责任：（2）分包方违反合同规定，导致工程质量不符合要求的，应负责返工、修复，并承担相应费用。9.2总包方违约责任：（1）总包方未按约定时间支付工程款，应向分包方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：应付款项金额的0.5%。（2）总包方提供的设计图纸、技术要求等存在问题，导致工程进度延误或质量问题，应承担相应责任。第十条争议解决10.1争议解决方式：双方发生合同争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。10.2争议解决地点：合同签订地。10.3争议解决时效：自双方知道或应当知道争议发生之日起一年内提出。第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件：本合同自双方代表签字并加盖公章之日起生效。11.2合同变更程序：如需变更合同，应签订书面变更协议，并由双方代表签字盖章。11.3合同终止条件：合同约定的工程全部完成后，本合同自行终止。第十二条其他条款12.1保密条款：双方应对合同内容及履行过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。12.2广告宣传条款：未经对方同意，任何一方不得在合同履行过程中以对方名义进行广告宣传。12.3法律适用条款：本合同适用中华人民共和国法律。12.4不可抗力条款：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，受影响方应及时通知对方，并采取措施减轻损失。不可抗力因素消失后，双方应尽快恢复履行合同。第十三条附件13.1工程图纸：附件一，包括但不限于土建、安装、装饰等工程图纸。13.2技术要求：附件二，包括工程质量、材料、设备等技术要求。13.3工程量清单：附件三，详细列出工程量及工程款项。第十四条签署14.1分包方代表：（签名）14.2总包方代表：（签名）14.3签署日期：（年月日）第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1定义：第三方是指除甲乙方之外的，与本合同无关的个体或组织，包括但不限于中介方、监理方、政府部门等。15.2第三方介入的条件：（1）如需第三方介入，应由甲乙方共同协商确定，并签订书面协议。（2）第三方介入应不影响甲乙双方的权益，且不得违反本合同的约定。第十六条第三方责任16.1第三方责任限额：第三方对甲乙方造成的损失承担有限责任，其责任限额由甲乙方在书面协议中约定。16.2第三方义务：第三方应按照甲乙双方的约定履行相关义务，并接受甲乙双方的监督。16.3第三方权利：第三方有权按照甲乙双方的约定获得相应的权益。第十七条第三方与甲乙方的关系17.1第三方与甲方：第三方与甲方之间不存在任何合同关系，甲方不承担第三方的任何责任。17.2第三方与乙方：第三方与乙方之间不存在任何合同关系，乙方不承担第三方的任何责任。17.3甲乙方与第三方：甲乙方与第三方之间不存在任何代理、合作关系，甲乙方不承担第三方的任何责任。第十八条第三方介入的变更和解除18.1变更：如第三方介入的条件、义务、责任等发生变更，甲乙方应签订书面协议予以确认。18.2解除：如第三方介入的条件消除，甲乙方应签订书面协议解除第三方介入。第十九条第三方介入的争议解决19.1如第三方介入引起的争议，甲乙方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。第二十条第三方介入的保密条款20.1甲乙方应对第三方介入的相关信息予以保密，未经第三方同意不得向第三方披露。第二十一条第三方介入的广告宣传条款21.1甲乙方不得以第三方名义进行广告宣传，不得在合同履行过程中损害第三方权益。第二十二条第三方介入的法律适用22.1本合同及第三方介入相关事宜适用中华人民共和国法律。第二十三条第三方介入的不可抗力23.1如因不可抗力导致第三方不能履行或部分履行合同，第三方应及时通知甲乙方，并采取措施减轻损失。不可抗力因素消失后，第三方应尽快恢复履