交通工程招投标操作规程制度

交通工程招投标操作规程制度合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程投资估算：__________二、合同条款2.1乙方应按照甲方的要求，完成工程的设计、施工、验收等全部工作。2.2乙方应保证工程质量符合国家及行业相关标准，否则应承担相应的赔偿责任。2.3乙方应按照合同约定的工期完成工程，如有延期，应承担相应的违约责任。2.4乙方应按照合同约定的价格支付工程款，如有价格变动，双方应协商调整。2.5乙方应遵守国家及地方的法律法规，确保工程的安全、环保等要求。2.6乙方应承担工程期间的所有税费、保险等费用。2.7乙方应配合甲方进行工程审计、验收等工作。2.8乙方应承担因自身原因导致的工程损失及赔偿责任。2.9乙方应按照甲方的要求，提供与工程相关的各类资料、文件。2.10双方应共同努力，维护合同的履行，解决合同履行过程中的争议。三、合同价格3.1本合同总价款为：__________元（大写：__________元整）。3.2乙方应在合同签订后__________日内，向甲方支付合同总额的__________%作为预付款。3.3乙方应在工程进度达到__________%时，向甲方支付合同总额的__________%作为进度款。3.4乙方应在工程验收合格后__________日内，向甲方支付合同总额的__________%作为尾款。四、工期4.1本工程合同工期为__________日。4.2乙方应按照甲方要求，提前__________日提交工程进度计划。4.3乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。五、违约责任5.1乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。5.2乙方未按照合同约定质量要求完成工程，甲方有权要求乙方返工、维修，并承担相应费用。5.3乙方未按照合同约定支付工程款，甲方有权暂停工程，并要求乙方支付滞纳金。5.4甲方未按照合同约定支付预付款、进度款、尾款，乙方有权暂停工程，并要求甲方支付滞纳金。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。6.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。七、其他7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：__________日期：__________一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸3.工程量清单4.工程预算书5.工程进度计划6.工程验收标准7.乙方资质证明文件8.合同变更协议9.工程保修书10.法律法规要求的其他文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定完成工程，包括但不限于延期、质量不达标等。2.乙方未按照合同约定支付工程款。3.甲方未按照合同约定支付预付款、进度款、尾款。4.乙方未按照合同约定质量要求完成工程。5.乙方未遵守国家及地方的法律法规，导致工程安全、环保等要求不符合标准。6.乙方未配合甲方进行工程审计、验收等工作。7.乙方未按照甲方的要求，提供与工程相关的各类资料、文件。三、法律名词及解释：1.甲方：指交通工程项目的业主或委托人。2.乙方：指具备相应资质的交通工程承包商。3.工程验收：指工程完成后，由甲方组织进行的质量、安全、环保等方面的检查、评定。4.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。5.滞纳金：指未按照合同约定时间支付款项的一方应支付给对方的违约金。6.资质证明文件：指乙方为证明其具备从事交通工程承包的资格而提交的文件。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应制定合理的施工计划，确保工程按期完成。如遇不可抗力因素导致延误，应及时与甲方沟通，协商调整工期。2.工程质量问题：乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量。如出现质量问题，乙方应立即整改，并承担相应责任。3.工程款支付争议：双方应严格按照合同约定的付款条款进行支付。如发生争议，可协商解决，或依法向人民法院提起诉讼。4.法律法规变化：双方应密切关注法律法规的变化，如发生变化，应及时调整合同内容，确保合同合法有效。五、所有应用场景：1.适用于甲方为交通工程项目的业主或委托人，乙方为具备相应资质的交通工程承包商的场景。2.适用于双方为实现互利共赢，共同