2024年度房地产开发商合同:断桥铝合金门窗批量采购与安装3篇_第1页
2024年度房地产开发商合同:断桥铝合金门窗批量采购与安装3篇_第2页
2024年度房地产开发商合同:断桥铝合金门窗批量采购与安装3篇_第3页
2024年度房地产开发商合同:断桥铝合金门窗批量采购与安装3篇_第4页
2024年度房地产开发商合同:断桥铝合金门窗批量采购与安装3篇_第5页
已阅读5页,还剩39页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度房地产开发商合同:断桥铝合金门窗批量采购与安装本合同目录一览1.总则1.1定义与解释1.2适用法律1.3合同的生效与终止2.产品与服务2.1产品描述2.2产品质量标准2.3产品交付3.采购数量与价格3.1采购数量3.2价格条款3.3付款方式与时间4.门窗安装4.1安装标准4.2安装时间4.3安装团队的资质与培训5.质量保证5.1产品质量的责任5.2安装质量的责任5.3保修条款6.违约责任6.1卖方的违约行为6.2买方的违约行为6.3违约赔偿7.争议解决7.1协商解决7.2调解解决7.3法律诉讼8.合同的变更与解除8.1变更条件8.2解除条件9.保密条款9.1保密信息的定义9.2保密义务9.3泄露的后果10.合同的转让10.1转让的条件10.2转让的通知11.ForceMajeure(不可抗力)11.1不可抗力的定义11.2不可抗力的后果12.一般条款12.1完整协议12.2合同的修改12.3通知13.附录13.1产品技术规格13.2安装指南14.签署页14.1卖方信息14.2买方信息14.3日期第一部分:合同如下:第一条总则1.1定义与解释1.1.1“卖方”指的是X公司,地址位于市区路号。1.1.2“买方”指的是X房地产开发商,地址位于市区路号。1.1.3“产品”指的是卖方根据本合同条款所提供的断桥铝合金门窗。1.1.4“安装”指的是卖方根据本合同条款所述标准,在买方指定地点进行门窗的安装工作。1.1.5“合同”指的是本合同目录所述的2024年度房地产开发商合同:断桥铝合金门窗批量采购与安装。1.2适用法律本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。1.3合同的生效与终止本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为一年。除非一方提前终止本合同,否则本合同将自动续约一年。任何一方提前终止本合同,应提前三个月书面通知对方。第二条产品与服务2.1产品描述卖方应提供符合国家相关标准和买方要求的断桥铝合金门窗,门窗的具体型号、规格和数量详见附录中的产品技术规格。2.2产品质量标准卖方提供的门窗应符合国家相关法律法规和行业标准,同时应满足买方提供的技术要求。2.3产品交付卖方应按照买方的要求,将产品运输至买方指定的地点,并承担运输过程中的风险和费用。第三条采购数量与价格3.1采购数量买方应在本合同有效期内向卖方采购门窗的数量详见附录中的产品技术规格。3.2价格条款门窗的单价和总价详见附录中的产品技术规格。卖方应在合同约定的时间内向买方提供正式的发票。3.3付款方式与时间买方应按照本合同约定的付款方式,分批次向卖方支付门窗的采购金额。每批次的付款比例和时间详见附录中的产品技术规格。第四条门窗安装4.1安装标准卖方应按照附录中的安装指南进行门窗的安装,并确保安装质量符合国家相关法律法规和行业标准。4.2安装时间卖方应按照买方的要求,在约定的时间内完成门窗的安装工作。具体的安装时间详见附录中的安装指南。4.3安装团队的资质与培训卖方应确保其安装团队具备相应的资质,并在安装前向买方提供安装团队的资质证明。如有需要,卖方还应提供安装团队的培训资料。第五条质量保证5.1产品质量的责任卖方对所提供的产品质量负责,如出现质量问题,卖方应负责修复或更换。5.2安装质量的责任卖方对安装质量负责,如因安装原因导致门窗出现质量问题,卖方应负责修复或更换。5.3保修条款卖方提供的门窗应享有五年质保期,自验收合格之日起计算。在质保期内,卖方应负责门窗的维修和更换。第六条违约责任6.1卖方的违约行为如卖方未能按照本合同的约定履行其义务,应承担违约责任,向买方支付违约金。6.2买方的违约行为如买方未能按照本合同的约定履行其义务,应承担违约责任,向卖方支付违约金。6.3违约赔偿违约金的计算方式和赔偿范围详见附录中的产品技术规格。第八条争议解决8.1协商解决双方应通过友好协商的方式解决本合同履行过程中发生的任何争议。8.2调解解决如协商不成,任何一方均可向卖方所在地的人民调解委员会申请调解。8.3法律诉讼如调解不成,任何一方均有权向卖方所在地的人民法院提起诉讼。第九条合同的变更与解除9.1变更条件任何一方因客观原因需要变更本合同的,应向对方提出书面变更请求,并说明变更的理由和内容。9.2解除条件除非双方达成书面一致解除合同的协议,否则任何一方不得单方面解除本合同。第十条保密条款10.1保密信息的定义保密信息指的是本合同的签订过程、内容以及与本合同相关的任何商业秘密和技术秘密。10.2保密义务双方应对保密信息予以保密,未经对方同意,不得向任何第三方披露。10.3泄露的后果如任何一方泄露了保密信息,泄露方应承担相应的违约责任,向守约方支付违约金。第十一条合同的转让11.1转让的条件未经对方同意,任何一方不得将本合同的全部或部分权利和义务转让给第三方。11.2转让的通知如双方同意转让,转让方应提前三十天书面通知对方。第十二条ForceMajeure(不可抗力)12.1不可抗力的定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。12.2不可抗力的后果如因不可抗力导致任何一方不能履行或部分履行本合同,受影响的一方应立即通知对方,并在合理时间内提供相关证明。第十三条一般条款13.1完整协议本合同及其附件构成双方之间关于本合同主题的完整协议,取代了所有之前的口头或书面协议和谈判。13.2合同的修改本合同的修改和补充必须采用书面形式,并由双方签字或盖章生效。13.3通知任何一方发出的通知或其他通信均应以书面形式送达对方指定的地址。第十四条签署页14.1卖方信息卖方名称:X公司地址:市区路号联系人:X联系电话:X14.2买方信息买方名称:X房地产开发商地址:市区路号联系人:X联系电话:X14.3日期本合同一式两份,卖方和买方各持一份,双方签字盖章后生效,两份合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1第三方定义本合同所述第三方指的是除甲乙方之外,协助甲乙方履行本合同义务的各方,包括但不限于中介方、运输方、安装施工方等。15.2第三方选择甲乙方应选择具备相应资质和良好信誉的第三方,以确保本合同的顺利履行。15.3第三方责任第三方对本合同的履行承担连带责任。第三方未能履行或部分履行本合同义务的,甲乙方均有权要求其承担相应责任。第十六条第三方介入的额外条款16.1第三方选择甲乙方选择第三方时,应向对方提供第三方的详细信息,包括但不限于名称、地址、联系人、联系电话等。16.2第三方合同甲乙方与第三方签订的合同应包括但不限于服务内容、服务期限、服务质量、费用支付等条款。16.3第三方责任限额甲乙方与第三方签订的合同中应明确第三方的责任限额,包括但不限于赔偿限额、维修期限等。第十七条第三方与甲乙方的关系17.1第三方与甲乙方的关系第三方与甲乙方之间的合同关系独立于本合同,本合同不对第三方与甲乙方之间的合同关系产生影响。17.2第三方与甲乙方的责任划分如第三方未能履行或部分履行本合同义务,导致甲乙方损失的,甲乙方均有权要求第三方承担责任。第三方承担责任后,有权向甲乙方追偿。17.3第三方与甲乙方的权利划分第三方根据本合同产生的权利和义务,不得对抗甲乙方。甲乙方根据本合同产生的权利和义务,不得对抗第三方。第十八条第三方介入的争议解决18.1第三方介入的争议解决如第三方介入导致本合同履行发生争议,甲乙方应尝试协商解决。协商不成的,可以依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。18.2第三方作为被告如第三方被诉,甲乙方应提供必要的协助,包括但不限于提供合同副本、相关证据等。18.3第三方作为原告第三方如对本合同履行提起诉讼,甲乙方应按照本合同约定履行各自的权利和义务。第十九条第三方介入的违约责任19.1第三方违约如第三方违反其与甲乙方之间的合同,导致甲乙方损失的,甲乙方均有权要求第三方承担违约责任。19.2甲乙方违约如甲乙方违反本合同,导致第三方损失的,甲乙方应承担违约责任。第二十十条第三方介入的赔偿限额20.1赔偿限额甲乙方与第三方签订的合同中应明确赔偿限额,以确保甲乙方的利益得到保障。20.2赔偿限额的调整如赔偿限额不足以弥补甲乙方的损失,甲乙方有权要求第三方增加赔偿限额。第二十一条合同的继续履行21.1第三方介入不影响本合同的继续履行。即使第三方未能履行或部分履行本合同义务,甲乙方仍应按照本合同约定履行各自的权利和义务。第二十二条附件本合同附件包括第三方合同、第三方提供的服务标准、费用支付证明等。附件与本合同具有同等法律效力。第二十三条签署页本合同一式两份,甲乙双方各持一份,双方签字盖章后生效,两份合同具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:产品技术规格详细描述断桥铝合金门窗的型号、尺寸、材质、颜色、工艺等技术参数。附件二:安装指南详细说明门窗安装的步骤、注意事项、技术要求等。附件三:第三方合同包括与中介方、运输方、安装施工方等第三方的合同协议,明确双方的权利和义务。附件四:第三方提供的服务标准详细列出第三方应提供的服务内容、服务质量、服务时间等。附件五:费用支付证明包括支付给第三方的费用凭证,以及支付给卖方的门窗采购金额的凭证。附件六:验收标准详细说明门窗验收的标准和流程,以及验收不合格的处理方式。附件七:保修条款明确卖方提供的门窗的保修期限、保修范围、保修服务等内容。附件八:违约金计算公式详细列出违约金的计算方式和计算公式。说明二:违约行为及责任认定:违约行为:1.卖方未能按照约定时间、数量交付产品。2.卖方提供的产品不符合约定的质量标准。3.卖方未能按照约定提供安装服务或安装质量不符合标准。4.买方未能按照约定时间、数量支付货款。5.买方未能按照约定提供安装场地或安装条件。责任认定:1.卖方违约行为导致的损失,卖方应承担赔偿责任。示例:卖方未能按时交付产品,导致买方项目延期,买方有权要求卖方支付违约金。2.买方违约行为导致的损失,买方应承担赔偿责任。示例:买方未能按时支付货款,导致卖方生产线停滞,卖方有权要求买方支付违约金。3.第三方违约行为导致的损失,第三方应承担赔偿责任。示例:安装施工方未能按时完成安装工作,导致买方项目延期,买方有权要求安装施工方支付违约金。4.买方未能按照约定提供安装场地或安装条件,导致卖方或第三方损失的,买方应承担赔偿责任。示例:买方提供的安装场地不符合要求,导致安装工作无法正常进行,卖方有权要求买方支付违约金。全文完。2024年度房地产开发商合同:断桥铝合金门窗批量采购与安装1本合同目录一览第一条:合同主体及定义1.1甲方:指2024年度房地产开发商,全称房地产开发有限公司。1.2乙方:指断桥铝合金门窗有限公司,全称断桥铝合金门窗有限公司。1.3断桥铝合金门窗:指具有断桥隔热性能的铝合金门窗,包括窗户、门等。第二条:合同范围及内容2.1乙方同意向甲方提供断桥铝合金门窗的批量采购与安装服务。2.2甲方同意按照本合同的约定支付乙方的服务费用。第三条:数量及规格3.1乙方应根据甲方的实际需求,提供符合约定的断桥铝合金门窗数量和规格。3.2甲方应提供详细的需求清单,包括门窗的数量、尺寸、颜色等。第四条:质量标准4.1乙方提供的断桥铝合金门窗应符合国家相关标准和行业规定。4.2乙方应提供产品的质量合格证明和检测报告。第五条:价格及支付方式5.1乙方向甲方提供的断桥铝合金门窗价格为本合同附件一中所列明的价格。5.2甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付乙方的服务费用。第六条:交货及安装时间6.1乙方应按照本合同约定的时间完成断桥铝合金门窗的生产和供应。6.2乙方应负责断桥铝合金门窗的安装工作,并按照约定的时间完成安装。第七条:售后服务7.1乙方应对提供的断桥铝合金门窗提供一定的售后服务,包括保修、维修等。7.2具体的售后服务内容和期限见本合同附件二。第八条:合同的变更和解除8.1任何一方不得单方面变更或解除本合同,除非经双方协商一致。8.2合同的变更或解除应签订书面协议。第九条:违约责任9.1任何一方违反本合同的约定,应承担相应的违约责任。9.2违约方的赔偿金额应根据实际情况确定,并应承担因此给对方造成的损失。第十条:争议解决10.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。10.2若协商不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十一条:合同的生效、终止和解除11.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2在合同约定的服务完成后,本合同自然终止。11.3合同的解除应签订书面协议,并经双方同意。第十二条:保密条款12.1双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密和机密信息,应予以保密。12.2保密期限自本合同生效之日起计算,至合同终止或解除之日起五年。第十三条:法律适用和争议解决13.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.2双方同意提交合同签订地的人民法院管辖。第十四条:其他条款14.1本合同附件一和附件二为本合同的组成部分,与具有同等法律效力。14.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份。第一部分:合同如下:第一条:合同主体及定义1.1甲方:指2024年度房地产开发商,全称房地产开发有限公司,营业执照号码:X,地址:省市区路号,联系人:X,联系电话:X。1.2乙方:指断桥铝合金门窗有限公司,全称断桥铝合金门窗有限公司,营业执照号码:X,地址:省市区路号,联系人:X,联系电话:X。1.3断桥铝合金门窗:指具有断桥隔热性能的铝合金门窗,包括窗户、门等,具体型号、规格、数量等详见本合同附件一。第二条:合同范围及内容2.1乙方同意向甲方提供断桥铝合金门窗的批量采购与安装服务,包括但不限于:门窗的生产、供应、运输、安装、调试及售后服务。2.2甲方同意按照本合同的约定支付乙方的服务费用,包括但不限于:门窗采购价款、安装费用、运输费用及售后服务费用。第三条:数量及规格3.1乙方应根据甲方的实际需求,提供符合约定的断桥铝合金门窗数量和规格,具体数量、型号、规格等详见本合同附件一。3.2甲方应提供详细的需求清单,包括门窗的数量、尺寸、颜色等,需求清单作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。第四条:质量标准4.1乙方提供的断桥铝合金门窗应符合国家相关标准和行业规定,包括但不限于:GB/T84782020《铝合金门窗》标准、GB502102018《建筑装饰装修工程质量验收标准》等。4.2乙方应提供产品的质量合格证明和检测报告,以证明所提供的门窗符合国家相关标准和行业规定。第五条:价格及支付方式5.1乙方向甲方提供的断桥铝合金门窗价格为本合同附件一中所列明的价格。5.2甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付乙方的服务费用。5.2.1甲方支付乙方的款项,应以银行转账的方式进行,账号信息详见本合同附件三。5.2.2甲方应在收到乙方提供的门窗并验收合格后,按照约定的付款比例支付款项。第六条:交货及安装时间6.1乙方应按照本合同约定的时间完成断桥铝合金门窗的生产和供应。6.1.1门窗生产完成时间:自甲方支付预付款之日起,乙方应在约定的时间内完成门窗的生产。6.1.2门窗供应时间:乙方应在生产完成后,按照约定的时间将门窗交付给甲方。6.2乙方应负责断桥铝合金门窗的安装工作,并按照约定的时间完成安装。6.2.1门窗安装完成时间:乙方应在门窗交付给甲方之日起,按照约定的时间内完成安装。6.2.2安装过程中,乙方应确保安装质量,如有质量问题,乙方应负责及时整改。第七条:售后服务7.1乙方应对提供的断桥铝合金门窗提供一定的售后服务,包括保修、维修等。7.2具体的售后服务内容和期限见本合同附件二。7.2.1保修期限:自门窗安装验收合格之日起计算,一般为五年。7.2.2保修期内,如门窗出现非人为损坏的质量问题,乙方应负责免费维修或更换。7.2.3保修期外,乙方应提供有偿的维修服务,具体费用双方可协商确定。第八条:合同的变更和解除8.1任何一方不得单方面变更或解除本合同,除非经双方协商一致。8.2合同的变更或解除应签订书面协议,并经双方同意。8.3合同变更或解除后,乙方应按照本合同约定退还已收取的款项,如有损失,双方应按照实际情况承担相应的责任。第九条:违约责任9.1任何一方违反本合同的约定,应承担相应的违约责任。9.2违约方的赔偿金额应根据实际情况确定,并应承担因此给对方造成的损失。9.3违约方应承担因违约产生的额外费用,包括但不限于诉讼费、律师费等。第十条:争议解决10.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。10.2若协商不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十一条:合同的生效、终止和解除11.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2在合同约定的服务完成后,本合同自然终止。11.3合同的解除应签订书面协议,并经双方同意。第十二条:保密条款12.1双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密和机密信息,应予以保密。12.2保密期限自本合同生效之日起计算,至合同终止或解除之日起五年。第十三条:法律适用和争议解决13.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.2双方同意提交合同签订地的人民法院管辖。第十四条:其他条款14.1本合同附件一和附件二为本合同的组成部分,与具有同等法律效力。14.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份。第二部分:第三方介入后的修正第十条:第三方介入10.1本合同履行过程中,如涉及第三方介入,包括但不限于中介方、监理方、验收方等,各方应遵循本合同的约定,并尊重甲乙双方的合法权益。10.2第三方介入时,甲方应提前通知乙方,并告知介入的目的、范围和期限。10.3乙方应积极配合第三方的介入工作,提供必要的资料、信息和便利条件。第十一条:第三方责任11.1第三方介入本合同履行过程中,如因其原因导致合同无法正常履行,应承担相应的责任。11.2第三方应按照合同约定和法律法规的规定,对自己的行为承担责任,并不得侵犯甲乙双方的合法权益。11.3第三方介入时,乙方应保持必要的沟通和协调,以确保合同的顺利履行。第十二条:第三方费用12.1第三方介入本合同履行所发生的费用,包括但不限于中介费、监理费、验收费等,由甲方承担。12.2甲方应在第三方介入前,与第三方协商确定费用,并将其纳入本合同的价款中。12.3乙方应按照甲方的要求,提供相关费用支付的必要协助。第十三条:第三方与甲乙方的关系13.1第三方与甲方、乙方之间是独立的法律主体,各自独立承担合同责任。13.2第三方与甲方、乙方之间的合同关系,不影响本合同的履行和效力。13.3本合同的履行,不应受第三方与甲方、乙方之间关系的影响。第十四条:第三方责任限额14.1第三方对甲乙双方的赔偿责任限额,按照本合同约定的金额或者数量进行限制。14.2甲方、乙方与第三方之间,可另行签订补充协议,明确第三方的责任限额。14.3第三方责任限额的约定,不影响甲乙双方根据本合同向第三方追偿的权利。第十五条:第三方介入的终止15.1第三方介入完成后,应按照约定及时终止介入。15.2第三方终止介入时,应向甲方和乙方提交介入报告,并办理相关手续。15.3第三方终止介入后,本合同继续有效,甲乙双方应按照合同约定履行各自的义务。第十六条:其他事项16.1本合同的第三方介入条款,如需进一步明确或补充,双方可签订书面补充协议。16.2本合同的第三方介入条款,不构成甲方、乙方与第三方之间合同关系的法律依据。16.3本合同的第三方介入条款,不影响甲乙双方根据本合同向第三方追偿的权利。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:断桥铝合金门窗的数量、规格、价格等信息附件一提供详细的产品列表,包括门窗的型号、尺寸、颜色、单价、总价等信息。列表中应详细注明每种产品的规格、数量和价格,并以表格形式清晰展示。附件二:售后服务内容和期限附件二明确乙方提供的售后服务内容,包括保修、维修等服务。同时,应详细注明保修期限、维修费用等事项。附件三:甲方支付款项的银行账号信息附件三提供甲方的支付款项银行账号信息,包括开户银行、账号、户名等。附件四:第三方介入协议附件四为本合同的第三方介入后的补充协议,明确第三方的责任、义务和责任限额等事项。附件五:合同履行过程中的变更和解除协议附件五明确合同履行过程中的变更和解除事项,包括变更和解除的条件、程序、违约责任等。附件六:争议解决协议附件六明确双方在履行合同过程中发生争议的解决方式,包括协商、调解、仲裁或诉讼等。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方违约行为及责任认定示例:甲方未按约定时间支付预付款,导致乙方无法按时生产门窗。责任认定:甲方应承担违约责任,按照合同约定支付违约金,并承担因此给乙方造成的损失。2.乙方违约行为及责任认定示例:乙方提供的门窗质量不符合合同约定,存在严重的质量问题。责任认定:乙方应承担违约责任,按照合同约定支付违约金,并承担因此给甲方造成的损失。3.第三方违约行为及责任认定示例:第三方介入过程中,未按照约定履行监理职责,导致工程质量问题。责任认定:第三方应承担违约责任,按照合同约定支付违约金,并承担因此给甲方和乙方造成的损失。全文完。2024年度房地产开发商合同:断桥铝合金门窗批量采购与安装2本合同目录一览第一条:合同主体及定义1.1甲方(房地产开发商):详细名称1.2乙方(门窗供应商):详细名称第二条:合同范围及内容2.1批量采购内容:断桥铝合金门窗的型号、规格、数量等详细信息2.2安装内容:门窗的安装位置、安装时间、安装质量等详细信息第三条:合同价格及支付方式3.1合同总价:人民币元整3.2支付方式:分期支付,具体支付时间及比例由双方协商确定第四条:交货及验收4.1交货时间:根据甲方项目进度,具体交货时间由双方协商确定4.2验收标准:按照乙方提供的产品标准及技术文件进行验收第五条:质量保证5.1乙方提供的门窗产品应符合国家相关标准和行业规定5.2乙方对提供的产品承担质量保证责任,如出现质量问题,乙方应及时予以解决第六条:售后服务6.1乙方提供产品的安装、调试、维修等服务6.2售后服务电话:X第七条:合同的变更和解除7.1合同的变更需双方协商一致,并书面确认7.2合同的解除需双方协商一致,并书面确认第八条:违约责任8.1乙方未按合同约定时间、数量交货的,甲方有权解除合同,并要求乙方支付违约金8.2乙方提供的产品质量不符合合同约定的,甲方有权要求乙方更换或修复,并承担相应费用第九条:争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决9.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼第十条:合同的有效期和终止10.1本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为一年10.2合同期满后,如双方无异议,本合同自动续约一年第十一条:保密条款11.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和机密信息,应予以严格保密11.2违反保密条款的,违约方应承担相应的法律责任第十二条:法律法规本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律法规第十三条:其他约定13.1双方约定的其他事项13.2如合同中存在未尽事宜,双方应友好协商,签订补充协议第十四条:合同附件14.1门窗产品技术文件14.2门窗安装施工方案14.3双方盖章的合同正本副本各一份第一部分:合同如下:第一条:合同主体及定义第二条:合同范围及内容2.1批量采购内容:乙方应向甲方提供指定型号的断桥铝合金门窗,具体规格、数量、单价等信息详见附件一。2.2安装内容:乙方负责将门窗安装到甲方指定的位置,并确保安装质量符合国家标准及甲方要求,具体安装时间、安装流程等信息详见附件二。第三条:合同价格及支付方式3.1合同总价:人民币【】元整(大写:【】元整),包括但不限于门窗产品的购买价格、运输费用、安装费用及合同约定的其他费用。3.2支付方式:甲方按照双方约定的付款计划分阶段支付款项,具体支付时间及比例由双方协商确定,并在附件三中详细列明。第四条:交货及验收4.1交货时间:乙方应按照甲方项目进度及合同约定的时间节点交付门窗产品,具体交货时间由双方协商确定,并在附件四中详细列明。4.2验收标准:甲方按照乙方提供的产品标准及技术文件进行验收,如产品存在质量问题,乙方应在接到甲方通知后【】日内负责更换或修复。第五条:质量保证5.1乙方保证提供的门窗产品符合国家相关标准和行业规定,并具备合格的产品质量认证。5.2乙方对提供的产品承担质量保证责任,自交货之日起【】年内,如门窗产品出现非人为损坏的质量问题,乙方应负责免费维修或更换。第六条:售后服务6.1乙方提供产品的安装、调试、维修等服务,并确保门窗的正常使用。6.2乙方设立售后服务电话:X,以便甲方在合同履行过程中咨询、报修。第七条:合同的变更和解除7.1合同的变更需双方协商一致,并书面确认。变更内容应明确、具体,并作为合同的附件予以补充。7.2合同的解除需双方协商一致,并书面确认。解除合同后,乙方应按照甲方要求将已交付的门窗产品拆除,并承担因解除合同而产生的相关费用。第八条:违约责任8.1乙方未按合同约定时间、数量交货的,甲方有权解除合同,并要求乙方支付违约金,违约金计算方式为:延迟交货部分货款总额的【】%。8.2乙方提供的产品质量不符合合同约定的,甲方有权要求乙方更换或修复,并承担相应费用。如乙方未能在规定时间内更换或修复,甲方有权解除合同,并要求乙方支付违约金,违约金计算方式为:违约部分货款总额的【】%。8.3甲方未按约定时间支付款项的,乙方有权暂停交付门窗产品,并要求甲方支付滞纳金,滞纳金计算方式为:逾期支付款项的【】%。第九条:争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。9.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条:合同的有效期和终止10.1本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为一年。10.2合同期满后,如双方无异议,本合同自动续约一年。10.3合同终止后,乙方应按照甲方要求将门窗产品拆除,并承担因拆除产生的相关费用。第十一条:保密条款11.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和机密信息,应予以严格保密。11.2违反保密条款的,违约方应承担相应的法律责任。第十二条:法律法规本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律法规。第十三条:其他约定13.1双方约定的其他事项:(1)门窗产品的安装由甲方负责监督,乙方应严格按照甲方的要求进行安装。(2)乙方应在合同签订后【】日内向甲方提供门窗产品的生产许可证和质量检验报告。(3)如甲方因特殊情况需要提前交货或延迟交货,双方应协商一致,并书面确认。13.2如合同中存在未尽事宜,双方应友好协商,签订补充协议。第十四条:合同附件14.1门窗产品技术文件,包括产品规格、型号、技术参数等详细信息。14.2门窗安装施工方案,包括施工流程、施工要求、安全措施等详细信息。14.3双方盖章的合同正本副本各一份。第二部分:第三方介入后的修正第一条:第三方定义及责任1.1第三方是指除甲方和乙方之外的合同之外的第三方个体或实体,包括但不限于中介方、监理方、施工方、验收方等。1.2第三方介入时,应明确其角色和职责,并在本合同附件中列明第三方的详细信息及责任范围。第二条:第三方介入程序2.1甲方和乙方应与第三方协商一致,并签订书面协议,明确第三方的职责、权利和义务。2.2第三方介入前,应向甲方和乙方提交详细的工作计划和进度安排,并取得双方同意。2.3第三方介入过程中,应严格按照工作计划和进度安排进行,并确保不影响甲方和乙方的正常履行合同。第三条:第三方责任及限额3.1第三方应按照双方约定和相关法律法规的要求,履行其职责,并对其行为承担法律责任。3.2第三方在履行合同过程中造成甲方或乙方损失的,由第三方承担相应的赔偿责任。3.3甲方和乙方应尽力避免第三方的不当行为,如发现第三方的不当行为,应及时制止并通知对方。第四条:第三

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论