涂料分包施工合同范本_第1页
涂料分包施工合同范本_第2页
涂料分包施工合同范本_第3页
涂料分包施工合同范本_第4页
涂料分包施工合同范本_第5页
已阅读5页,还剩11页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

涂料分包施工合同范本通用本合同目录一览1.合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3丙方名称及地址1.4合同术语定义2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整条件3.3支付方式3.4支付时间表4.施工期限4.1施工开始日期4.2施工结束日期4.3延期条款5.施工质量标准5.1涂料质量要求5.2施工工艺要求5.3验收标准6.施工材料供应6.1材料供应责任6.2材料验收程序6.3材料质量问题处理7.施工安全与环保7.1安全生产责任7.2安全防护措施7.3环保要求8.变更与解除合同8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3变更与解除合同的程序9.违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任9.3丙方违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3诉讼管辖法院11.合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同终止条件12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约保密条款13.合同的附件13.1附件列表13.2附件的有效性14.其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同的语言版本14.4联系方式第一部分:合同如下:1.合同主体及定义1.1甲方名称及地址甲方全称:(甲方营业执照注册号:),地址:(甲方注册地址)。1.2乙方名称及地址乙方全称:(乙方营业执照注册号:),地址:(乙方注册地址)。1.3丙方名称及地址丙方全称:(丙方营业执照注册号:),地址:(丙方注册地址)。1.4合同术语定义(本合同中下列术语定义如下:(1)“甲方”指上述第一甲方名称。(2)“乙方”指上述第一乙方名称。(3)“丙方”指上述第一丙方名称。(4)“工程”指本合同所述的涂料分包施工工程。(5)“合同价款”指本合同约定的工程总价款。(6)“施工期限”指本合同约定的工程开工日期至工程竣工交付日期。(7)“违约”指合同一方不履行或者不适当履行合同约定的义务。(8)“不可抗力”指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。)2.工程概况2.1工程名称:(工程名称)。2.2工程地点:(工程具体地址)。2.3工程规模:(工程总体积或者面积等)。2.4工程内容:根据甲方的要求,乙方负责涂料分包施工,包括涂料的采购、施工、验收等全部工作。3.合同价格3.1合同总价:人民币(大写):(小写):(合同总价)。3.2价格调整条件:双方约定,如遇材料价格变动、政策调整等不可抗力因素,可按照双方商定的方式进行价格调整。3.3支付方式:乙方完成施工后,甲方按照合同约定的付款比例进行支付。3.4支付时间表:甲方应在验收合格后(时间内)支付合同价款的(比例)。4.施工期限4.1施工开始日期:双方约定,工程定于(日期)正式开工。4.2施工结束日期:双方约定,工程应于(日期)前竣工交付。4.3延期条款:如因乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应的违约责任;如因甲方原因导致工程延期,甲方应承担相应的违约责任。5.施工质量标准5.1涂料质量要求:乙方应按照甲方提供的涂料品牌、型号及技术要求进行采购和施工。5.2施工工艺要求:乙方应按照甲方提供的施工工艺标准进行施工,保证施工质量。5.3验收标准:工程验收应按照甲方提供的验收标准进行,如甲方对工程质量有异议,乙方应在甲方提出异议后(时间内)进行整改。6.施工材料供应6.1材料供应责任:乙方负责采购施工所需的材料,并保证材料质量。6.2材料验收程序:甲方应在收到材料后及时进行验收,如有问题应在验收合格后(时间内)向乙方提出。6.3材料质量问题处理:如材料质量不符合要求,乙方应负责更换或修复,并承担相应费用。8.变更与解除合同8.1合同变更条件任何一方可以根据工程实际情况,提出合同变更的请求。变更请求应以书面形式提出,并由双方协商一致后签署书面变更协议。8.2合同解除条件一方如遇不可抗力导致无法履行合同,或对方严重违约,可以提出解除合同。解除合同需书面通知对方,并经双方协商一致。8.3变更与解除合同的程序(1)提出变更或解除的一方应书面通知对方;(2)双方应在接到通知后(时间内)进行协商;(3)协商一致后,双方签署书面变更协议或解除合同协议;(4)根据变更协议或解除合同协议,办理相关手续。9.违约责任9.1甲方违约责任甲方如违反合同约定,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿乙方因此造成的损失等。9.2乙方违约责任乙方如违反合同约定,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿甲方因此造成的损失等。9.3丙方违约责任丙方如违反合同约定,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿甲方或乙方因此造成的损失等。10.争议解决10.1争议解决方式双方发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构如双方同意,争议可以提交仲裁机构进行仲裁,仲裁机构为(仲裁机构名称)。10.3诉讼管辖法院如双方未选择仲裁,则任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更程序合同变更应按照本合同第八条的约定办理。11.3合同终止条件合同终止条件应按照本合同第八条的约定执行。12.保密条款12.1保密内容双方应对在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等保密信息予以保密。12.2保密期限保密期限自本合同生效之日起算,至合同终止或履行完毕之日止。12.3违约保密条款如任何一方违反保密义务,应承担违约责任,赔偿对方因此造成的损失。13.合同的附件13.1附件列表(附件名称列表)。13.2附件的有效性附件为本合同不可分割的一部分,与合同具有同等效力。14.其他条款14.1不可抗力不可抗力事件发生后,双方应立即协商解决,采取必要措施减少损失。14.2法律适用本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。14.3合同的语言版本本合同正本一式两份,双方各执一份,两种语言版本具有同等效力。14.4联系方式甲乙双方应相互提供有效的联系方式,以便在合同履行过程中进行沟通。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义第三方指除甲方、乙方、丙方之外,根据本合同约定参与工程实施或与合同有关的其他工作的个人、法人或其他组织。15.2第三方责任第三方介入时,应明确其责任范围和义务,第三方应严格按照合同约定履行其职责。16.第三方选择与委托16.1第三方选择甲方、乙方、丙方可根据工程需要,选择合适的第三方进行合作。选择第三方时,应充分考虑第三方的资质、能力和信誉。16.2第三方委托甲方、乙方、丙方可与第三方签订委托协议,明确双方的权利和义务。委托协议应包含但不限于第三方工作范围、工期、质量标准、保密条款等。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额定义第三方责任限额指第三方因其违约、过失或违法行为导致的赔偿责任限额。17.2第三方责任限额确定第三方责任限额根据第三方的资质、经验、信誉及委托协议中的约定确定。17.3第三方责任限额调整如第三方介入工程过程中出现特殊情况,甲方、乙方、丙方可协商调整第三方责任限额。18.第三方违约处理18.1第三方违约第三方如违反合同约定,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿甲方、乙方、丙方因此造成的损失等。18.2第三方违约处理程序第三方违约处理程序如下:(1)甲方、乙方、丙方发现第三方违约,应及时通知对方;(2)甲方、乙方、丙方与第三方协商解决违约问题;(3)协商不成的,甲方、乙方、丙方可依据本合同争议解决条款处理。19.第三方权益保护19.1第三方权益保护措施甲方、乙方、丙方应采取必要措施,保护第三方的合法权益。19.2第三方权益保护责任甲方、乙方、丙方应对第三方的损失承担赔偿责任,但第三方自身原因造成的损失除外。20.第三方与其他各方关系20.1第三方与甲方关系第三方应服从甲方的管理,按照甲方的要求完成工作。20.2第三方与乙方关系第三方应与乙方协作,共同完成工程。20.3第三方与丙方关系第三方应接受丙方的监督,确保工程质量。21.第三方介入的变更与解除21.1第三方介入变更第三方介入工程过程中,如遇特殊情况,甲方、乙方、丙方可协商变更第三方的工作范围、工期等。21.2第三方介入解除第三方介入工程过程中,如出现不可抗力或违约情况,甲方、乙方、丙方可协商解除与第三方的合同关系。22.第三方介入的违约责任22.1第三方违约责任第三方如违反其与甲方、乙方、丙方签订的合同,应承担违约责任。22.2第三方违约的连带责任第三方违约导致甲方、乙方、丙方损失的,第三方应承担连带责任。23.第三方介入的争议解决23.1第三方争议解决方式第三方与甲方、乙方、丙方发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。23.2第三方争议解决机构如双方同意,争议可以提交仲裁机构进行仲裁,仲裁机构为(仲裁机构名称)。24.第三方介入的合同效力24.1第三方介入合同效力第三方介入合同为本合同不可分割的一部分,与合同具有同等效力。24.2第三方介入合同的签订第三方介入合同应由甲方、乙方、丙方与第三方共同签订。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同主体资质证明内容:甲乙丙三方的营业执照、法人代表证明、资质证书等。说明:用以证明各方的合法经营资格和资质等级。2.附件二:工程设计文件内容:工程设计图纸、技术要求、材料规格等。说明:明确工程的具体要求和施工标准。3.附件三:涂料品牌、型号及技术要求内容:涂料品牌、型号、技术参数等。说明:确保乙方采购的材料符合甲方要求。4.附件四:施工工艺标准内容:施工工艺流程、操作规范、质量要求等。说明:指导乙方进行施工,保证工程质量。5.附件五:施工安全防护措施方案内容:安全防护措施的具体方案和操作规程。说明:确保工程施工过程中的安全。6.附件六:环保要求及措施内容:环保法规、要求及施工过程中的环保措施。说明:遵守环保法规,保护环境。7.附件七:合同价款明细表内容:合同价款的详细分解,包括材料费、施工费等。说明:明确合同价款的构成。8.附件八:支付时间表内容:支付款项的日期、金额和条件。说明:按照约定的时间表进行支付。9.附件九:工程验收标准及程序内容:工程验收的标准、方法、程序等。说明:明确工程验收的依据和流程。10.附件十:保密协议内容:保密信息的范围、保密期限、违约保密条款等。说明:保护双方的商业秘密和知识产权。11.附件十一:第三方资质证明内容:第三方的营业执照、资质证书等。说明:证明第三方的合法资格和能力。12.附件十二:第三方委托协议内容:第三方的工作范围、工期、质量要求、保密条款等。说明:明确第三方的职责和权益。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方违约行为及责任认定示例:甲方未按约定时间支付合同价款,视为违约。甲方应支付违约金,并赔偿乙方因此造成的损失。2.乙方违约

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论