道路亮化照明工程招标详情_第1页
道路亮化照明工程招标详情_第2页
道路亮化照明工程招标详情_第3页
道路亮化照明工程招标详情_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

道路亮化照明工程招标详情合同编号：__________合同双方：甲方：（全称）乙方：（全称）一、工程概述1.工程名称：道路亮化照明工程2.工程地点：（详细地址）3.工程规模：（详细规模）4.工程内容：包括但不限于路灯采购、安装、调试、验收等二、工程期限1.工程预计开工日期：（日期）2.工程预计竣工日期：（日期）3.工程延期：如有延期，双方协商解决三、工程质量1.工程质量标准：符合国家相关法律法规及行业标准2.验收标准：按照甲方制定的验收标准进行四、工程费用1.工程总价：（金额）2.支付方式：双方协商确定3.支付进度：按照工程进度分阶段支付五、工程变更1.变更条件：如遇不可抗力或双方协商一致需要变更的情况2.变更程序：双方协商确定六、违约责任1.甲方违约：如甲方未按约定支付工程款，需支付违约金，违约金为应付工程款的____%。2.乙方违约：如乙方未按约定完成工程，需支付违约金，违约金为合同总额的____%。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份；2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；3.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.道路亮化照明工程设计方案2.路灯产品说明书及技术参数3.工程预算书4.施工进度计划表5.验收标准及方法6.工程变更申请表7.违约金计算公式8.付款凭证9.工程验收报告二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按约定支付工程款未按约定提供施工场地或施工条件未按约定时间完成审批或提供相关资料2.乙方违约行为：未按约定完成工程工程质量不符合约定标准未按约定时间完成工程3.违约行为认定：违约行为根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规进行认定违约行为的具体认定由合同双方协商确定，或依据法院判决三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中承担委托方的责任，通常为项目业主或投资人。2.乙方：指合同中承担施工方的责任，通常为工程承包商或施工单位。3.合同法：指《中华人民共和国合同法》，是调整合同关系、维护当事人合法权益的法律规范总称。4.违约金：指合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当向对方支付的金钱。5.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整工程进度计划，必要时签订工程延期协议。2.工程质量问题：解决办法：及时停工整改，重新验收直至符合质量标准。3.支付纠纷：解决办法：核对工程量及款项，按照合同约定及时支付。4.设计变更：解决办法：双方协商确定变更内容，签订变更协议。5.法律法规变化：解决办法：按照新的法律法规进行合规调整。五、所有应用场景：1.城市道

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论