花岗石墙面材料施工

花岗石墙面材料施工合同编号：__________第一条项目概况1.1项目名称：花岗石墙面材料施工项目1.2项目地点：____________________1.3项目规模：____________________1.4项目工期：自合同签订之日起至工程验收合格之日止。第二条乙方义务2.1乙方应按照甲方的要求，完成项目的施工任务。2.2乙方应保证施工质量符合国家相关标准和甲方的要求。2.3乙方应按照约定的工期完成施工，如有延期，应按约定承担违约责任。2.4乙方应承担施工过程中的安全责任，确保施工现场的安全。2.5乙方应按照约定的价格支付材料费用和其他相关费用。第三条甲方义务3.1甲方应按照约定的时间向乙方支付工程款项。3.2甲方应提供施工所需的相关手续和场地，确保乙方顺利施工。3.3甲方应协助乙方处理施工过程中出现的问题，确保项目的顺利进行。3.4甲方应对乙方施工过程中出现的技术问题提供必要的指导和建议。第四条价格和支付4.1乙方向甲方提供的花岗石墙面材料施工价格为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方工程总额的30%。（2）项目施工完毕，经甲方验收合格后，甲方支付乙方工程总额的60%。（3）剩余的10%作为质保金，质保期为一年，质保期内无质量问题，甲方应在质保期到期后七个工作日内支付给乙方。第五条工期延误5.1由于乙方原因导致工期延误，乙方应按日赔偿甲方合同总价款的千分之一作为违约金。5.2由于甲方原因导致工期延误，甲方应按日赔偿乙方人工费和材料费的千分之一作为违约金。第六条争议解决6.1本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。6.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签名）：_______________乙方代表（签名）：_______________签订日期：____________________一、附件列表：1.甲方提供的花岗石墙面材料施工项目设计方案2.乙方提供的施工方案和施工进度计划3.乙方提供的施工人员资质证明4.乙方提供的材料合格证明5.工程验收标准和方法6.双方签订的工程付款凭证7.质保金支付凭证二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成施工，属于工期延误的违约行为。2.乙方施工质量不符合国家相关标准和甲方要求，属于施工质量违约行为。3.甲方未按照约定时间支付工程款项，属于付款违约行为。4.甲方未提供施工所需的相关手续和场地，属于履行义务违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指花岗石墙面材料施工项目的业主。2.乙方：指承担花岗石墙面材料施工项目的施工单位。3.工期延误：指乙方未按照约定的工期完成施工的行为。4.施工质量：指乙方完成的施工项目符合国家相关标准和甲方要求的情况。5.工程款项：指甲方按照约定向乙方支付的施工费用。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到工期延误问题，乙方应与甲方沟通，制定合理的施工进度计划，并采取措施加快施工进度。2.遇到施工质量问题，乙方应立即整改，直至符合国家相关标准和甲方要求。3.遇到付款问题，甲方应按照约定时间向乙方支付工程款项，如有疑问，应及时与乙方沟通解决。4.遇到履行义务问题，甲方应积极配合乙方施工，提供所需的相关手续和场地。五、所有应用场景：1.适用于甲方为花岗石墙面材料施工项目业主，乙方为具备相关资质和经验的施工单位的情况。2.适用于甲方需要乙方完成花岗石墙面材料施工项目，并保证施工