室外高低压配电工程施工合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME室外高低压配电工程施工合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程地点1.4工程内容第二条合同金额2.1工程总价2.2付款方式2.3付款条件第三条工程进度与工期3.1施工期限3.2工程进度计划3.3工期延误第四条施工质量与标准4.1施工质量要求4.2质量验收标准4.3质量保障措施第五条材料与设备5.1材料供应5.2设备供应5.3材料与设备验收第六条安全生产与环保6.1安全生产要求6.2环保要求6.3安全事故处理第七条变更与调整7.1合同变更条件7.2合同调整方式7.3变更费用承担第八条违约责任8.1发包方违约8.2承包方违约8.3违约责任认定与赔偿第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁机构9.3诉讼管辖第十条合同的生效、变更与解除10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同解除条件第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3泄密责任第十二条合同的转让12.1转让条件12.2转让程序12.3转让后果第十三条法律法规与标准规范13.1法律法规适用13.2标准规范遵守13.3法律法规变更第十四条其他条款14.1不可抗力14.2合同的解释14.3合同的修改与补充14.4合同的废止14.5附件清单第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方发包方是指按照本合同约定，负责对工程项目的建设、管理和监督，并按照合同约定支付合同价款的一方。1.2承包方承包方是指按照本合同约定，负责完成工程项目的设计、施工、设备供应、材料供应、人员配置以及工程保修等工作的一方。1.3工程地点工程地点是指本合同约定的工程实施的具体地理位置。1.4工程内容工程内容是指本合同约定的承包方应完成的工程项目，包括设计、施工、设备供应、材料供应等工作。第二条合同金额2.1工程总价工程总价是指根据本合同约定的工程内容和工程量，经过双方协商确定的工程项目的总价。2.2付款方式付款方式是指发包方按照本合同约定的付款条件和付款周期，向承包方支付合同价款的方式。2.3付款条件付款条件是指发包方按照本合同约定的工程进度、工程质量、合同履行等情况，向承包方支付合同价款的条件。第三条工程进度与工期3.1施工期限施工期限是指承包方按照本合同约定的工程内容和工程量，完成工程施工的时间。3.2工程进度计划工程进度计划是指承包方根据本合同约定的施工期限，编制的工程项目的施工进度计划。3.3工期延误工期延误是指由于承包方的原因导致工程项目的施工期限延误。如由于承包方原因导致工程进度计划不能按时完成，应当承担相应的违约责任。第四条施工质量与标准4.1施工质量要求施工质量要求是指本合同约定的工程项目的施工质量应达到的标准和要求。4.2质量验收标准质量验收标准是指本合同约定的工程项目的质量验收应遵循的标准和方法。4.3质量保障措施质量保障措施是指承包方为了保证工程项目的施工质量，采取的一系列措施和办法。第五条材料与设备5.1材料供应材料供应是指承包方按照本合同约定的材料供应范围和材料质量要求，向工程项目提供所需材料的工作。5.2设备供应设备供应是指承包方按照本合同约定的设备供应范围和设备质量要求，向工程项目提供所需设备的工作。5.3材料与设备验收材料与设备验收是指发包方和承包方按照本合同约定的验收标准和方法，对承包方提供的材料和设备进行验收的工作。第八条违约责任8.1发包方违约如发包方未能按照本合同约定履行其义务，包括但不限于未按约定时间支付合同价款、未提供施工场地、未配合完成工程施工等，应承担相应的违约责任。8.2承包方违约如承包方未能按照本合同约定履行其义务，包括但不限于未能按时完成工程施工、未能达到约定的施工质量、未能提供合格的材料和设备等，应承担相应的违约责任。8.3违约责任认定与赔偿违约责任的认定与赔偿应根据本合同约定的违约责任和双方协商一致的原则进行。第九条争议解决9.1争议解决方式双方在履行本合同过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权将争议提交我国仲裁机构进行仲裁。9.2仲裁机构双方同意将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁。9.3诉讼管辖如双方同意通过诉讼解决争议，应提交至工程所在地的人民法院进行管辖。第十条合同的生效、变更与解除10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，并以书面形式订立。10.2合同变更程序合同变更应由双方协商一致，并以书面形式签订变更协议。10.3合同解除条件合同解除应由双方协商一致，并以书面形式解除合同。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密、经营信息等，均应予以保密。11.2保密期限保密期限自本合同签订之日起算，至合同解除或终止之日起满两年。11.3泄密责任如一方违反保密义务，导致对方损失的，应承担相应的赔偿责任。第十二条合同的转让12.1转让条件未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2转让程序如需转让本合同，应由转让方与受让方签订转让协议，并报送对方审查。12.3转让后果转让经对方同意后，本合同的权利和义务由转让方和受让方共同享有和承担。第十三条法律法规与标准规范13.1法律法规适用本合同的签订、履行、变更、解除和终止等均应遵守中华人民共和国的法律、法规。13.2标准规范遵守承包方应按照中华人民共和国的相关标准、规范进行工程施工。13.3法律法规变更如法律法规发生变化，影响本合同的履行，双方应按照新的法律法规进行调整。第十四条其他条款14.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。14.2合同的解释本合同的解释权归双方共同所有。14.3合同的修改与补充本合同的修改和补充应由双方协商一致，并以书面形式作出。14.4合同的废止本合同在履行完毕、解除或终止后，方能废止。14.5附件清单附件清单为本合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方介入的定义第三方介入是指在本合同履行过程中，除甲乙方之外的第三方参与合同的履行，包括但不限于中介方、监理方、政府部门等。1.2第三方介入的范围第三方介入的范围包括但不仅限于合同履行过程中的监督、管理、协调、审计等环节。第二条第三方介入的职责与权利2.1第三方介入的职责第三方介入的职责是依据合同约定和国家相关法律、法规的要求，对合同履行过程进行监督、管理、协调和审计，确保工程项目的顺利进行。2.2第三方介入的权利第三方介入的权利包括但不仅限于获取合同履行过程中的相关信息、对工程质量、进度、安全等方面的监督权、提出建议和意见的权利。第三条第三方介入的义务与责任3.1第三方介入的义务第三方介入的义务是按照合同约定和国家相关法律、法规的要求，公正、公平、公开地履行监督、管理、协调和审计职责，维护甲乙双方的合法权益。3.2第三方介入的责任第三方介入的责任是指第三方介入在履行监督、管理、协调和审计职责过程中，因过失或故意导致甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。第四条第三方介入的费用与支付4.1第三方介入的费用第三方介入的费用包括但不限于第三方介入人员的报酬、差旅费、办公费等。4.2第三方介入费用的支付第三方介入费用的支付方式、支付时间及支付责任应在本合同中明确约定。第五条第三方介入的变更与解除5.1第三方介入的变更第三方介入的变更应由甲乙双方协商一致，并以书面形式签订变更协议。5.2第三方介入的解除第三方介入的解除应由甲乙双方协商一致，并以书面形式解除。第六条第三方介入与甲乙方的关系6.1第三方介入与甲乙方的关系第三方介入与甲乙方的关系是独立的关系，第三方介入不承担甲乙方之间的合同履行责任。6.2第三方介入与甲乙方的沟通与协作第七条第三方介入的责任限额7.1第三方介入的责任限额第三方介入的责任限额应在本合同中明确约定，包括但不限于第三方介入在任何情况下对甲乙双方承担的赔偿责任总额。7.2第三方介入的责任限额的确定第三方介入的责任限额的确定应考虑第三方介入的职业风险、工程项目的规模和复杂程度等因素。第八条第三方介入的保险8.1第三方介入的保险第三方介入应根据甲乙双方的要求，为其介入人员购买相应的保险，包括但不限于职业责任保险、人身意外伤害保险等。8.2第三方介入保险的赔偿范围第三方介入保险的赔偿范围应涵盖第三方介入在任何情况下对甲乙双方承担的赔偿责任。第九条第三方介入的退出9.1第三方介入的退出条件第三方介入的退出条件应在本合同中明确约定，包括但不限于第三方介入无法履行其职责、违反合同约定等。9.2第三方介入的退出程序第三方介入的退出程序应在本合同中明确约定，包括但不限于退出通知、退出后的责任承担等。第十条第三方介入的违约处理10.1第三方介入的违约行为第三方介入的违约行为包括但不限于未能履行其职责、未能达到合同约定的质量标准、未能按期完成工作等。10.2第三方介入的违约处理第三方介入的违约处理应依据本合同约定的违约责任和双方协商一致的原则进行。第十一条第三方介入的争议解决11.1第三方介入的争议解决方式第三方介入的争议解决方式应在本合同中明确约定，包括但不限于协商、调解、仲裁或诉讼等。11.2第三方介入的争议解决机构第三方介入的争议解决机构应在本合同中明确约定，包括但不限于仲裁机构或人民法院等。第十二条甲乙方的权利与义务12.1甲乙方的权利甲乙双方有权依据本合同约定，要求第三方介入履行其职责，并有权对第三方介入的工作进行监督和评价。12.2甲乙方的义务甲乙双方应按照本合同约定，履行其义务，包括但不限于提供第三方介入所需的工程信息、配合第三方介入的工作第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计图纸附件二：工程量清单附件三：材料设备供应清单附件四：施工组织设计附件五：安全生产措施方案附件六：质量保证措施方案附件七：合同价款支付凭证附件八：工程验收标准及方法附件九：违约行为及责任认定清单附件十：争议解决方式及机构附件一：工程设计图纸详细要求和说明：本附件包括工程项目的详细设计图纸，包括但不限于电气系统设计图、土建施工图、给排水施工图等。甲乙双方应按照设计图纸进行工程施工和质量验收。附件二：工程量清单详细要求和说明：本附件详细列出工程项目所需的材料、设备及工程量，包括名称、规格、数量、单价等。甲乙双方应按照工程量清单进行材料和设备的采购和施工。附件三：材料设备供应清单详细要求和说明：本附件详细列出材料和设备的供应清单，包括供应商名称、供应材料和设备的名称、规格、数量、单价等。甲乙双方应按照供应清单进行材料和设备的采购。附件四：施工组织设计详细要求和说明：本附件包括施工组织设计方案，包括施工进度计划、施工工艺、施工人员配置等。承包方应按照施工组织设计进行工程施工。附件五：安全生产措施方案详细要求和说明：本附件包括工程项目施工过程中的安全生产措施方案，包括安全生产管理制度、安全防护设施、安全事故处理等。承包方应按照安全生产措施方案进行工程施工。附件六：质量保证措施方案详细要求和说明：本附件包括工程项目施工过程中的质量保证措施方案，包括质量管理制度、质量控制措施、质量验收等。承包方应按照质量保证措施方案进行工程施工。附件七：合同价款支付凭证详细要求和说明：本附件包括甲乙双方按照合同约定支付合同价款的支付凭证，包括但不限于支付日期、支付金额、支付方式等。附件八：工程验收标准及方法详细要求和说明：本附件包括工程项目的验收标准及方法，包括工程质量、工程进度、工程安全等方面的验收标准和方法。甲乙双方应按照工程验收标准及方法进行工程验收。附件九：违约行为及责任认定清单详细要求和说明：本附件详细列出合作过程中可能出现的违约行为及违约责任认定标准。甲乙双方应按照违约行为及责任认定清单认定违约行为并承担相应的违约责任。附件十：争议解决方式及机构详细要求和说明：本附件包括合作过程中争议解决的的方式及机构，包括但不限于协商、调解、仲裁或诉讼等。甲乙双方应按照争议解决方式及机构解决争议。说明二：违约行为及责任认定：1.未能按照合同约定完成工程施工或提供材料设备。示例说明：如果承包方未能按照合同约定的时间完成工程施工，则应承担相应的违约责任。2.未能达到合同约定的质量标准。示例说明：如果承包方完成的工程施工未能达到合同约定的质量标准，则应承担相应的违约责任。3.未能按照合同约定支付合同价款。示例说明：如果发包方未能按照合同约定的时间支付合同价款，则应承担相应的违约责任。4.未能提供施工场地或配合施工。示例说明：如果发包方未能提供合同约定的施工场地或未能配合承包方的施工，则应承担相应的违约责任。5.未能按照合同约定履行其他义务。示例说明：如果一方未能按照合同约定履行其他义务，如未能提供技术支持、未能进行工程验收等，则应承担相应的违约责任。违约的责任认定标准应依据本合同及相关法律法规进行。具体的责任认定标准包括但不限于违约金的计算、合同解除、赔偿损失等。双方应按照合同约定及法律法规认定违约行为并承担相应的违约责任。全文完。室外高低压配电工程施工合同3本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程地点1.4工程内容第二条工程质量标准2.1施工质量2.2工程验收2.3质量保修第三条工程进度与工期3.1施工计划3.2工期延误3.3提前完工奖励第四条工程造价与支付4.1工程预算4.2工程变更4.3工程款支付4.4支付方式与时间第五条材料与设备5.1材料供应5.2设备要求5.3材料验收第六条施工安全与环保6.1安全生产责任6.2安全防护措施6.3环保要求第七条违约责任与赔偿7.1违约行为7.2违约责任7.3赔偿标准第八条争议解决8.1协商解决8.2调解机构8.3诉讼管辖第九条合同的变更与解除9.1合同变更9.2合同解除第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任第十一条不可抗力11.1不可抗力事件11.2不可抗力后果11.3不可抗力应对措施第十二条合同的生效、终止与解除12.1合同生效条件12.2合同终止12.3合同解除第十三条其他约定13.1技术支持与培训13.2信息反馈13.3附加服务第十四条法律适用与争议解决14.1法律适用14.2争议解决方式第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程地点本合同项下的工程地点为（具体地址），除非双方另有书面协议。1.4工程内容本合同项下的工程内容主要包括（具体工程内容），除非双方另有书面协议。第二条工程质量标准2.1施工质量承包方应按照合同约定的质量标准、技术规范和图纸要求进行施工，确保工程质量满足设计要求和国家标准。2.2工程验收工程完成后，发包方应组织验收。验收不合格的，承包方应按照发包方的要求及时整改，直至达到验收标准。2.3质量保修工程验收合格后，承包方应按照合同约定对工程进行质量保修，保修期限自工程验收合格之日起计算。第三条工程进度与工期3.1施工计划承包方应根据工程特点和施工条件，制定详细的施工计划，并提交给发包方审批。3.2工期延误由于承包方原因导致工程延期，承包方应按照逾期工程款的1%向发包方支付违约金。3.3提前完工奖励若承包方提前完成工程，按照提前完成的天数，每天向发包方支付工程总价款的0.5%作为奖励。第四条工程造价与支付4.1工程预算承包方应根据工程量和单价，编制详细的工程预算，并提交给发包方审批。4.2工程变更工程变更导致的费用增加，应由双方协商确定。4.3工程款支付工程款支付分为（支付阶段），每个阶段的支付比例和时间由双方协商确定。4.4支付方式与时间发包方应按照合同约定的时间和方式向承包方支付工程款。第五条材料与设备5.1材料供应承包方应按照合同约定的材料种类、规格、数量和质量标准供应材料，并负责材料验收。5.2设备要求承包方应按照合同约定的设备种类、规格、数量和技术要求供应设备，并负责设备安装和调试。5.3材料验收发包方或其委托的验收机构应按照合同约定的质量标准对材料进行验收，不合格的材料应由承包方负责更换或整改。第六条施工安全与环保6.1安全生产责任承包方应全面负责施工过程中的安全生产，确保施工现场的安全。6.2安全防护措施承包方应采取必要的安全防护措施，防止安全事故的发生，确保施工人员的人身安全。6.3环保要求承包方应遵守国家环保法规，严格按照环保要求进行施工，防止污染环境。第八条违约责任与赔偿8.1违约行为8.2违约责任违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿因此给对方造成的直接经济损失、支付因违约导致的延误工程部分的额外费用等。8.3赔偿标准赔偿金额应根据违约程度、损失大小和合同金额等因素确定，具体赔偿标准由双方协商确定。第九条争议解决9.1协商解决双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中发生的任何争议和纠纷。9.2调解机构如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。9.3诉讼管辖如调解不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条合同的变更与解除10.1合同变更合同的变更须经双方协商一致，并书面确认。10.2合同解除合同解除的条件和程序按照《中华人民共和国合同法》的有关规定执行。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方的商业秘密、技术秘密、经营秘密等。11.2保密期限双方对保密内容的保密期限为合同履行完毕后五年。11.3违约责任泄露保密内容的一方应承担违约责任，赔偿因此给对方造成的损失。第十二条合同的生效、终止与解除12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止合同终止的条件和程序按照《中华人民共和国合同法》的有关规定执行。12.3合同解除合同解除的条件和程序按照《中华人民共和国合同法》的有关规定执行。第十三条其他约定13.1技术支持与培训乙方应对甲方提供的技术支持与培训，确保甲方人员能够熟练操作和使用乙方提供的设备。13.2信息反馈乙方应及时向甲方反馈工程施工进度、质量情况等信息。13.3附加服务乙方应提供合同约定的附加服务，包括但不限于设备维护、技术咨询等。第十四条法律适用与争议解决14.1法律适用本合同的签订、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。14.2争议解决方式如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方介入本合同所指的第三方介入，包括但不限于中介方、监理方、审计方、政府监管机构等，以及其他在合同履行过程中可能涉及的非合同当事人。1.2第三方范围第三方介入的范围包括合同履行过程中的监督、管理、咨询、鉴定、评估等activities，除非双方另有书面约定。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方选择第三方介入应由甲乙双方共同协商确定，并书面确认。2.2第三方介入程序第三方介入应按照合同约定或双方书面同意的程序进行，包括但不限于通知、协商、签订补充协议等。第三条第三方责任与权益3.1第三方责任第三方应按照合同约定或双方书面同意的职责履行相应的职责，并对其提供的服务承担责任。3.2第三方权益第三方有权根据合同约定或双方书面同意的条款获得相应的报酬和服务保障。第四条第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲乙方的关系第三方介入并不改变甲乙双方之间的权利义务关系，第三方仅承担约定的职责和责任。4.2第三方与工程的关系第三方介入的目的是为了保证工程的顺利进行和合同的履行，第三方不应干预甲乙双方的正常施工和经营活动。第五条第三方责任限额5.1责任限额第三方对甲乙双方的损失承担的责任限额，按照双方书面约定的金额或比例确定。5.2责任限额的确定责任限额应在合同中明确，或由甲乙双方在第三方介入时书面确定。第六条第三方介入的变更与终止6.1变更第三方介入的变更应由甲乙双方书面同意，并注明变更的内容和理由。6.2终止第三方介入的终止条件及程序按照双方书面约定的条款执行，或由甲乙双方书面同意终止。第七条第三方介入的违约处理7.1违约行为第三方介入的违约行为包括但不限于未能按照合同约定或双方书面同意的条款履行职责、未能按照约定的期限完成工作等。7.2违约责任第三方应按照合同约定或双方书面同意的条款承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第八条争议解决8.1协商解决第三方介入引起的争议，应由甲乙双方协商解决。8.2调解机构如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。8.3诉讼管辖如调解不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条法律适用与争议解决9.1法律适用本合同的签订、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。9.2争议解决方式如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1技术支持与培训乙方应对甲方提供的技术支持与培训，确保甲方人员能够熟练操作和使用乙方提供的设备。10.2信息反馈乙方应及时向甲方反馈工程施工进度、质量情况等信息。10.3附加服务乙方应提供合同约定的附加服务，包括但不限于设备维护、技术咨询等。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计图纸附件2：工程预算表附件3：施工计划附件4：材料和设备清单附件5：安全防护措施方案附件6：环保措施方案附件7：工程验收标准附件8：质量保修条款附件9：违约金计算公式附件10：支付方式说明附件11：施工进度报告模板附件12：工程变更申请表附件13：保密协议附件14：技术培训方案附件15：附加服务说明附件详细要求和说明：附件1：工程设计图纸要求：详细体现工程的设计