民间光伏设备安装工程合同（2024年）

民间光伏设备安装工程合同（2024版）本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容2.合同主体2.1发包人2.2承包人3.合同价格3.1工程总价3.2价格调整3.3支付方式3.4支付时间表4.工程进度4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误5.工程质量5.1质量标准5.2质量保证5.3质量检验6.材料与设备6.1设备供应6.2材料供应6.3质量要求7.安全生产7.1安全生产要求7.2安全事故处理8.违约责任8.1发包人违约8.2承包人违约9.争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决9.4诉讼解决10.合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件10.2合同变更10.3合同终止11.其他约定11.1保密条款11.2知识产权保护11.3不可抗力12.合同的附件12.1工程设计文件12.2设备清单12.3材料清单13.合同的签订日期和地点14.合同的份数和保管第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1工程名称：光伏设备安装工程1.2工程地点：省市区街道号1.3工程规模：装机容量为千瓦1.4工程内容：包括但不限于光伏设备安装、调试、验收等全过程。第二条合同主体第三条合同价格3.1工程总价：人民币万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整）3.2价格调整：工程总价不因任何因素进行调整。3.3支付方式：银行转账3.4支付时间表：（1）合同签订后七个工作日内，发包人支付工程总价的30%；（2）工程进度达到50%时，发包人支付工程总价的30%；（3）工程竣工验收合格后，发包人支付工程总价的20%；（4）剩余的10%作为质量保证金，质保期满后无息退还。第四条工程进度4.1开工日期：本合同签订后三十日内4.2竣工日期：合同约定的工期为X个月4.3工期延误：如承包人原因导致工期延误，应按照合同约定的违约责任进行赔偿。第五条工程质量5.1质量标准：符合国家及行业相关标准和要求。5.2质量保证：承包人应对所安装的光伏设备质量负责，质保期为X年。5.3质量检验：工程竣工后，由发包人和承包人共同进行验收，验收合格后方可投入使用。第六条材料与设备6.1设备供应：承包人负责提供符合合同约定的光伏设备。6.2材料供应：承包人负责提供施工所需的其他材料。6.3质量要求：设备及材料应符合国家及行业相关标准和要求。第七条安全生产7.1安全生产要求：承包人应严格按照国家及行业的安全生产规定进行施工。7.2安全事故处理：如发生安全事故，承包人应立即报告发包人，并按照相关法律法规进行处理。第八条违约责任8.1发包人违约：如发包人未按约定支付工程款，或未履行合同约定的其他义务，应承担违约责任，向承包人支付违约金，违约金为合同总价款的千分之五。8.2承包人违约：如承包人未按约定完成工程，或工程质量不符合约定，应承担违约责任，向发包人支付违约金，违约金为合同总价款的千分之五。第九条争议解决9.1协商解决：合同双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。9.2调解解决：如协商不成，可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。9.3仲裁解决：如调解不成，任何一方均可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。9.4诉讼解决：如仲裁不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更：合同履行过程中，如需变更，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。10.3合同终止：合同履行完毕，或者双方协商一致终止合同，本合同即告终止。第十一条其他约定11.1保密条款：双方应对合同内容及履行过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。11.2知识产权保护：双方应对合同涉及的知识产权予以保护，未经对方同意，不得侵犯对方的知识产权。11.3不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方互不承担责任。第十二条合同的附件12.1工程设计文件：详见附件一。12.2设备清单：详见附件二。12.3材料清单：详见附件三。第十三条合同的签订日期和地点本合同于年月日，在省市区街道号签订。第十四条合同的份数和保管本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。合同文本的保管责任分别由双方承担。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入1.1定义：本合同所称第三方，是指除甲乙方以外的其他主体，包括但不仅限于中介方、监理方、验收方、融资方、保险公司等。1.2第三方职责：第三方根据其在合同中的角色和职责，参与合同的履行过程，包括但不限于工程监理、质量验收、资金监管等。1.3第三方选择：甲乙双方应共同协商确定第三方，并签订书面协议，明确第三方的职责和权利。第二条第三方介入的附加条款2.1第三方权利：第三方根据合同约定，享有合同约定的权利，包括但不限于监督甲乙双方的履行情况、提出意见和建议等。2.2第三方义务：第三方应按照合同约定，履行其在合同中的职责，确保合同的顺利进行。2.3第三方责任：第三方应对其在合同中的行为负责，如因第三方原因导致合同无法履行，第三方应承担相应的责任。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额：第三方应对其违约行为承担的责任限额，根据合同约定及法律规定确定。3.2第三方责任限制：第三方对甲乙双方的损失赔偿责任，不得超过合同约定的第三方责任限额。3.3第三方责任保险：第三方应购买相应的责任保险，以确保其履行合同过程中的责任风险。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方：第三方与甲方之间的权利义务，由合同约定及法律规定确定。4.2第三方与乙方：第三方与乙方之间的权利义务，由合同约定及法律规定确定。4.3第三方与甲乙方：第三方与甲乙方之间的权利义务，由合同约定及法律规定确定。第五条第三方介入的变更和终止5.1第三方变更：第三方因故退出合同履行，甲乙双方应共同协商确定新的第三方。5.2第三方终止：第三方合同履行完毕，或甲乙双方协商一致终止第三方合同，第三方合同即告终止。第六条第三方介入的争议解决6.1第三方争议：第三方与甲乙双方之间发生争议，应通过友好协商解决。6.2调解解决：如协商不成，可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。6.3仲裁解决：如调解不成，任何一方均可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。6.4诉讼解决：如仲裁不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条第三方介入的保密义务7.1第三方保密：第三方应对合同内容及履行过程中的商业秘密予以保密，未经甲乙双方同意，不得向第三方披露。7.2第三方知识产权保护：第三方应对合同涉及的知识产权予以保护，未经甲乙双方同意，不得侵犯双方的知识产权。第八条第三方介入的不可抗力8.1不可抗力：因不可抗力导致第三方无法履行或部分履行合同，第三方不承担责任。8.2不可抗力证明：第三方应提供相关证明，证明其无法履行或部分履行合同的原因为不可抗力。第九条第三方介入后的合同变更和终止9.1合同变更：合同履行过程中，如需变更，应经甲乙双方及第三方协商一致，并签订书面变更协议。9.2合同终止：合同履行完毕，或甲乙双方及第三方协商一致终止合同，本合同即告终止。第十条第三方介入后的合同份数和保管10.1合同份数：本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份，具有同等法律效力。10.2合同保管：合同文本的保管责任分别由甲乙双方及第三方承担。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件详细要求和说明：包括但不限于工程设计说明书、施工图纸、技术规范等，应由乙方提供，并确保设计文件的准确性和完整性。附件二：设备清单详细要求和说明：包括设备名称、型号、数量、规格、制造商等信息，应由乙方提供，并确保设备清单的准确性。附件三：材料清单详细要求和说明：包括材料名称、型号、数量、规格、供应商等信息，应由乙方提供，并确保材料清单的准确性。附件四：第三方合同协议详细要求和说明：包括第三方与甲方、乙方之间的合同协议，应明确第三方的职责、权利和义务。附件五：第三方责任保险单详细要求和说明：第三方应购买相应的责任保险，并提供保险单复印件，以确保其履行合同过程中的责任风险。附件六：不可抗力证明文件详细要求和说明：如发生不可抗力事件，第三方应提供相关证明文件，包括但不限于政府公告、气象报告等。说明二：违约行为及责任认定：1.第三方未按合同约定履行其职责。2.第三方提供的设备或材料不符合合同约定的质量标准。3.第三方未按合同约定的时间完成工程。4.第三方泄露合同内容及商业秘密。责任认定标准：1.第三方未按合同约定履行其职责，应承担违约责任，赔偿甲方和乙方的损失。2.第三方提供的设备或材料不符合合同约定的质量标准，应承担更换、修复或赔偿的责任。3.第三方未按合同约定的时间完成工程，应按照合同约