工装装修合同书模板示例

合同编号：__________一、工程概述1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程内容：包括但不限于_______、_______、_______等。二、合同金额2.1本工程合同总金额为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。2.2乙方在合同签订后_______个工作日内，向甲方提交工程预算书，甲方在收到预算书后_______个工作日内进行审核确认。2.3乙方应按照双方确认的工程预算书进行施工，未经甲方书面同意，不得擅自增加合同金额。三、施工期限3.1乙方应按照双方确认的施工时间表进行施工，确保工程在约定工期内完成。3.2甲方应按照约定提供施工条件，包括但不限于场地、电源、水源等。3.3如因甲方原因导致工程延期，甲方应按实际延期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：合同金额×0.1%×延期天数。四、工程质量4.1乙方应严格按照国家相关法律法规及行业标准进行施工，确保工程质量。4.2工程验收不合格的，乙方应无条件进行整改，直至达到验收标准。4.3工程验收合格后，乙方应提供_______年的质保期服务。五、付款方式5.1本工程采用进度付款方式，具体付款节点及比例为：_______。5.2付款条件：乙方完成相应工程节点后，甲方进行验收，验收合格后支付相应款项。5.3甲方支付款项时，应扣除合同金额_______%的质量保证金。六、违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金计算方式为：合同金额×0.1%×违约天数。6.2甲方未按约定支付款项的，乙方有权暂停施工，由此造成的损失由甲方承担。七、争议解决7.1本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。7.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质保期满之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同签订前，双方应认真阅读合同全文，确保对合同内容的理解和认可。2.合同中涉及的工程预算、施工时间表、付款方式等关键条款，双方应充分沟通，达成一致。3.甲方应按照约定提供施工条件，确保工程顺利进行。4.乙方应严格按照国家相关法律法规及行业标准进行施工，确保工程质量。5.双方应遵守合同约定，履行各自的权利和义务。解决办法：1.双方发生争议时，应进行友好协商，寻求解决方案。2.如果协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。3.在诉讼过程中，双方应遵守法院的审判程序，配合法院进行调查取证。4.法院根据双方提供的证据和合同约定，作出公正的判决。关键词语的法律名词解释：1.合同法：是指调整平等主体之间合同关系的法律规范总称，包括合同的订立、履行、变更、解除等环节。2.违约金：是指当一方违反合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失时，按照一定比例或金额向对方支付的赔偿。3.质保期：是指乙方在工程验收合格后，提供一定期限的质量保障服务，期间内如有质量问题，乙方应负责维修或更换。4.诉讼：是指当事人通过法院，依法向对方主张权利或请求保护合法权益的法律程序。特殊应用场合：1.甲方为政府部门，乙方为指定的装修公司。在这种情况下，合同中应增加政府机关的特殊要求，如保密条款、合规性检查等。2.甲方为大型企业，乙方为内部装修部门。合同中应增加企业内部装修的特殊要求，如不影响正常营业、保护企业标识等。3.甲方为个体经营者，乙方为个人装修工。在这种情况下，合同应简化，突出实用性，同时增加保障乙方权益的条款。4.甲方为房地产开发商，乙方为外聘装修公司。合同中应增加开发商对乙方施工质量的严格要求，以及乙方对开发商项目进度的保障。5.甲方为外国企业，乙方为国内装修公司。合同中应增加双方对国际惯例的认同，以及英文合同的翻译和解