自建房装修施工合同_第1页
自建房装修施工合同_第2页
自建房装修施工合同_第3页
自建房装修施工合同_第4页
自建房装修施工合同_第5页
已阅读5页,还剩10页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

自建房装修施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3甲方与乙方之间的关系第二条工程概况2.1工程地点2.2工程面积2.3工程预算第三条装修施工内容3.1施工项目列表3.2施工工艺及标准3.3施工材料品牌及型号第四条施工进度及工期4.1施工时间表4.2工期延误的责任及赔偿4.3提前完工的奖励及处理第五条工程质量及验收5.1工程质量标准5.2验收程序及时间5.3质量问题的处理第六条合同价格及支付方式6.1合同总价6.2付款进度及时间6.3付款方式及账户信息第七条合同的变更与解除7.1合同变更的条件及程序7.2合同解除的条件及程序7.3变更与解除的赔偿责任第八条违约责任8.1甲方违约责任8.2乙方违约责任8.3违约赔偿金额及方式第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁地点及机构9.3仲裁费用承担第十条保密条款10.1保密信息范围10.2保密期限10.3违反保密条款的赔偿责任第十一条法律适用及争议解决11.1合同适用的法律法规11.2争议解决方式第十二条其他条款12.1不可抗力12.2合同的生效、变更和解除12.3附件第十三条附件13.1施工图纸13.2施工材料清单13.3施工工艺说明第十四条签字盖章14.1甲方签字盖章14.2乙方签字盖章14.3签字盖章日期第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1甲方名称:×××,地址:×××。1.2乙方名称:×××,地址:×××。1.3甲方与乙方之间签订的合同,是甲方委托乙方进行自建房装修施工的协议。第二条工程概况2.1工程地点:×××。2.2工程面积:×××平方米。2.3工程预算:人民币×××元整(大写:人民币×××元整)。第三条装修施工内容3.1施工项目列表:详见附件一。3.2施工工艺及标准:详见附件二。3.3施工材料品牌及型号:详见附件三。第四条施工进度及工期4.1施工时间表:详见附件四。4.2若乙方未按约定时间完成工程,每延迟一天,应向甲方支付延迟费用人民币×××元整。若甲方原因导致工程进度延迟,甲方应承担相应的延迟费用。4.3若乙方提前完成工程,经甲方验收合格后,乙方应退还提前完成部分的工程款人民币×××元整。第五条工程质量及验收5.1工程质量标准:详见附件五。5.2验收程序及时间:工程完成后,甲方应组织相关人员对工程进行验收,验收时间为×天。5.3若验收不合格,乙方应按照甲方的要求进行整改,并承担整改费用。整改完成后,甲方再次组织验收。若再次验收不合格,乙方应支付违约金人民币×××元整。第六条合同价格及支付方式6.1合同总价:人民币×××元整(大写:人民币×××元整)。6.2付款进度及时间:(1)合同签订后×天内,甲方支付乙方合同总价×%;(2)工程进度达到×%后,甲方支付乙方合同总价×%;(3)工程验收合格后,甲方支付乙方合同总价×%。6.3付款方式:银行转账,账户信息详见附件六。第七条合同的变更与解除7.1合同变更的条件及程序:(1)合同履行过程中,如需变更合同内容,双方应签订书面变更协议,经双方确认后生效;(2)合同变更导致的费用增减,双方应按比例承担。7.2合同解除的条件及程序:(1)因不可抗力导致合同无法履行,双方可协商解除合同;(2)合同履行过程中,一方严重违约,另一方有权解除合同;(3)合同解除后,双方应按照约定办理相关手续,并承担相应的违约责任。7.3变更与解除的赔偿责任:(1)因合同变更导致的一方损失,双方按比例承担赔偿责任;(2)因合同解除导致的一方损失,违约方应承担赔偿责任。第八条违约责任8.1甲方违约责任:(1)甲方未按约定时间支付款项,每延迟一天,应向乙方支付延迟费用人民币×××元整;(2)甲方未按约定提供施工场地、施工条件等,导致工程无法正常进行,甲方应承担相应责任;(3)甲方未按约定提供施工图纸、材料等,导致工程进度延迟或质量问题,甲方应承担相应责任。8.2乙方违约责任:(1)乙方未按约定时间完成工程,每延迟一天,应向甲方支付延迟费用人民币×××元整;(2)乙方未按约定使用材料品牌及型号,导致工程质量问题,乙方应承担相应责任;(3)乙方未按约定施工工艺及标准进行施工,导致工程质量问题,乙方应承担相应责任。8.3违约赔偿金额及方式:(1)违约方应按照甲方要求承担整改费用;(2)违约方应向守约方支付违约金人民币×××元整;(3)违约方应承担因违约导致的损失赔偿责任。第九条争议解决9.1争议解决方式:双方应通过友好协商解决合同争议;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁地点及机构:双方同意将争议提交×××仲裁委员会进行仲裁,仲裁地点为×××。9.3仲裁费用承担:仲裁费用包括但不限于仲裁申请费、仲裁手续费、仲裁员报酬等,由败诉方承担。第十条保密条款10.1保密信息范围:本合同及与合同有关的全部资料、图纸、技术资料等。10.2保密期限:自合同签订之日起至合同履行完毕之日止。10.3违反保密条款的赔偿责任:违约方应向守约方支付违约金人民币×××元整,并承担因此导致的其他损失赔偿责任。第十一条法律适用及争议解决11.1合同适用的法律法规:本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。11.2争议解决:如双方在合同履行过程中发生争议,应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条其他条款12.1不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,受影响的一方应立即通知对方,并在合理时间内提供相关证明文件。不可抗力事件结束后,双方应尽快恢复合同履行。12.2合同的生效、变更和解除:本合同自双方签字盖章之日起生效。合同的变更和解除应书面签署,并经双方确认。12.3附件:本合同的附件为本合同不可分割的一部分,具有同等法律效力。第十三条附件13.1施工图纸:详见附件一。13.2施工材料清单:详见附件二。13.3施工工艺说明:详见附件三。第十四条签字盖章14.1甲方签字盖章:(此处附上甲方签字盖章)14.2乙方签字盖章:(此处附上乙方签字盖章)14.3签字盖章日期:×××年××月××日。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义及范围1.1第三方:指非甲方、乙方之外的参与本合同履行过程的的自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入的范围:包括但不限于中介方、设计方、监理方、材料供应商等。第二条第三方介入的程序及责任2.1甲方、乙方同意第三方介入时,应签订书面协议,明确第三方的职责、权利和义务。2.2第三方应按照合同约定履行其职责,并承担相应责任。2.3第三方未按约定履行职责,导致合同履行出现问题,应承担相应的违约责任。第三条第三方与甲乙方的关系3.1第三方与甲方、乙方之间的合同关系,不影响甲方、乙方之间的合同关系。3.2第三方对甲方、乙方承担的责任,不免除甲方、乙方对彼此的责任。第四条第三方责任限额4.1第三方应对其介入合同事项产生的损失承担有限责任。4.2第三方责任限额可根据合同约定,具体金额或比例由甲方、乙方协商确定。4.3若第三方介入导致合同损失超过责任限额,超出部分由甲方、乙方按比例承担。第五条第三方违约处理5.1第三方未按约定履行合同义务,甲方、乙方有权要求第三方承担违约责任。5.2甲方、乙方均有权解除与第三方的合同,并要求第三方赔偿因此造成的损失。第六条第三方权益保护6.1甲方、乙方应尊重第三方的合法权益,不得侵犯第三方知识产权、商业秘密等。6.2第三方应对甲方、乙方提供的技术资料、商业秘密等予以保密。第七条第三方介入的变更与解除7.1甲方、乙方如需变更或解除与第三方的合同,应签订书面协议,并经第三方同意。7.2变更或解除合同不得影响甲方、乙方之间的合同履行。第八条第三方与甲方、乙方的沟通协调8.1甲方、乙方与第三方应保持良好沟通,确保合同顺利履行。8.2甲方、乙方与第三方发生纠纷时,应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条第三方介入的监督与检查9.1甲方、乙方有权对第三方介入的合同履行情况进行监督与检查。9.2第三方应配合甲方、乙方的监督与检查,提供相关资料和说明。第十条第三方介入的违约金及赔偿10.1第三方未按约定履行合同义务,应支付违约金人民币×××元整。10.2第三方造成甲方、乙方损失的,应承担相应的赔偿责任。第十一条附件11.1第三方合同及相关文件:包括但不限于第三方与甲方、乙方的合同、协议、附件等。第十二条签字盖章12.1甲方签字盖章:(此处附上甲方签字盖章)12.2乙方签字盖章:(此处附上乙方签字盖章)12.3第三方签字盖章:(此处附上第三方签字盖章)12.4签字盖章日期:×××年××月××日。本附加条款与原合同具有同等法律效力,一经签字盖章,即成为合同不可分割的一部分。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:施工图纸1.1施工图纸应包括建筑设计图、水电布局图、装修效果图等。1.2施工图纸应由具有相应资质的设计单位出具,并经甲方、乙方确认。1.3施工图纸应详细表明施工要求、材料品牌及型号、工艺标准等。附件二:施工材料清单2.1施工材料清单应包括材料名称、规格、型号、数量、单价、总价等。2.2施工材料清单中的材料品牌及型号应与合同中约定的相一致。2.3施工材料清单应由乙方提供,并经甲方确认。附件三:施工工艺说明3.1施工工艺说明应详细阐述施工步骤、施工方法、施工要求等。3.2施工工艺说明应由乙方提供,并经甲方确认。3.3施工工艺说明应与施工图纸、施工材料清单相匹配。附件四:施工进度计划4.1施工进度计划应包括施工阶段、施工内容、施工时间等。4.2施工进度计划应由乙方提供,并经甲方确认。4.3施工进度计划应根据实际情况适时调整,并通知甲方。附件五:工程质量标准5.1工程质量标准应包括质量要求、验收标准、维护保养等。5.2工程质量标准应由甲方提供,并经乙方确认。5.3工程质量标准应符合国家相关法律法规及行业标准。附件六:支付凭证6.1支付凭证应包括支付金额、支付时间、支付对象等。6.2支付凭证应由甲方提供,并经乙方确认。6.3支付凭证应妥善保管,以备后续查询。说明二:违约行为及责任认定:违约行为:1.甲方未按约定时间支付款项。2.甲方未按约定提供施工场地、施工条件等。3.甲方未按约定提供施工图纸、材料等。4.乙方未按约定时间完成工程。5.乙方未按约定使用材料品牌及型号。6.乙方未按约定施工工艺及标准进行施工。7.第三方未按约定履行合同义务。违约责任认定:1.甲方未按约定时间支付款项,每延迟一天,应向乙方支付延迟费用人民币×××元整。2.甲方未按约定提供施工场地、施工条件等,导致工程无法正常进行,甲方应承担相应责任。3.甲方未按约定提供施工图纸、材料等,导致工程进度延迟或质量问题,甲方应承担相应责任。4.乙方未按约定时间完成工程,每延迟一天,应向甲方支付延迟费用人民币×××元整。5.乙方未按约定使用材料品牌及型号,导致工程质量问题,乙方应承担相应责任。6.乙方未按约定施工

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论