2024版建筑施工脚手架搭设分包合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版建筑施工脚手架搭设分包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3脚手架搭设分包工程的定义第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程进度计划第三条脚手架搭设分包范围及要求3.1脚手架搭设范围3.2脚手架搭设要求及标准3.3脚手架搭设安全措施第四条合同价格及支付方式4.1合同总价4.2支付方式及时间4.3价款调整的条件及方法第五条工期及进度5.1合同工期5.2工程进度要求5.3工期延误的违约责任第六条质量标准及验收6.1质量标准6.2验收程序及方法6.3质量问题的处理第七条安全生产及环保要求7.1安全生产责任7.2安全防护措施7.3环保要求及措施第八条合同的变更与解除8.1合同变更的条件8.2合同解除的条件第九条违约责任及赔偿9.1违约责任9.2赔偿金额的计算方法第十条争议解决10.1争议解决方式10.2诉讼管辖法院第十一条合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除条件第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约保密的赔偿责任第十三条合同的转让13.1合同转让的条件13.2转让通知的义务第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址甲方全称为：×××建筑有限公司甲方地址：××省××市××区××路××号1.2乙方名称及地址乙方全称为：×××脚手架工程有限公司乙方地址：××省××市××区××路××号1.3脚手架搭设分包工程的定义脚手架搭设分包工程指乙方根据甲方要求，在甲方提供的工程现场范围内，进行脚手架的搭设、拆除及相关辅助工作。第二条工程概况2.1工程名称工程名称为：×××大楼建筑施工项目2.2工程地点工程地点为：××省××市××区××路××号2.3工程规模工程规模为：建筑高度××米，建筑面积××平方米2.4工程进度计划工程进度计划按照甲方提供的施工总计划执行，乙方应确保脚手架搭设工作与主体工程同步进行。第三条脚手架搭设分包范围及要求3.1脚手架搭设范围脚手架搭设范围包括：主体结构、附属设施及装饰装修工程所需的脚手架。3.2脚手架搭设要求及标准脚手架搭设应符合国家及行业相关标准，如《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ1302011）等。3.3脚手架搭设安全措施乙方应制定详细的安全措施，包括脚手架的检查、验收、使用、维护及拆除等环节，并负责对现场施工人员进行安全教育及培训。第四条合同价格及支付方式4.1合同总价合同总价为人民币××万元整（大写：人民币玖拾玖万捌仟元整），具体金额以附件一《脚手架搭设分包工程量清单》为准。4.2支付方式及时间支付方式为银行转账，甲方在收到乙方提交的工程进度报告及相应发票后，按照约定的付款比例进行支付。4.3价款调整的条件及方法如遇不可抗力等因素导致工程量增减，双方可协商调整价款，具体调整方式按照附件二《价款调整协议》执行。第五条工期及进度5.1合同工期合同工期为：自2024年××月××日至2024年××月××日，共计××天。5.2工程进度要求乙方应按照甲方提供的施工总计划及进度要求进行施工，确保脚手架搭设工作与主体工程同步进行。5.3工期延误的违约责任如乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任，具体违约金计算方式按照附件三《违约责任协议》执行。第六条质量标准及验收6.1质量标准脚手架搭设质量应符合国家及行业相关标准，如《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ1302011）等。6.2验收程序及方法脚手架搭设完成后，甲方应组织验收，乙方应提供相关验收资料，包括脚手架施工图纸、验收报告、安全评估报告等。6.3质量问题的处理如在验收过程中发现质量问题，乙方应在甲方规定的时间内进行整改，直至符合合同约定的质量标准。第八条合同的变更与解除8.1合同变更的条件合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议应明确变更内容、范围、价款及工期等。8.2合同解除的条件合同解除的条件如下：（1）双方协商一致解除合同；（2）甲方违反合同规定，严重影响到乙方的合法权益；（3）不可抗力因素导致合同无法履行；（4）法律、法规及政策要求解除合同。第九条违约责任及赔偿9.1违约责任违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿对方经济损失、工期延误、质量问题等。9.2赔偿金额的计算方法赔偿金额根据双方协商确定的方法计算，或按照附件四《违约赔偿协议》执行。第十条争议解决10.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。10.2诉讼管辖法院诉讼管辖法院为合同签订地人民法院。第十一条合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件合同终止的条件如下：（1）合同约定的工程全部完成，并经验收合格；（2）合同解除；（3）法律、法规及政策要求终止合同。11.3合同解除条件合同解除的条件同第八条2.2。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同执行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。12.2保密期限保密期限自合同生效之日起算，至合同终止或解除之日起两年。12.3违约保密的赔偿责任违约方应承担违约保密的赔偿责任，赔偿金额根据双方协商确定的方法计算，或按照附件五《保密协议》执行。第十三条合同的转让13.1合同转让的条件合同转让需双方协商一致，并签订书面转让协议。转让协议应明确转让内容、范围、价款及工期等。13.2转让通知的义务转让方应提前三十天通知对方，并提交相关转让文件。第十四条其他条款14.1不可抗力不可抗力因素包括自然灾害、社会事件等，双方应按附件六《不可抗力协议》处理。14.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同附件本合同附件包括：附件一：《脚手架搭设分包工程量清单》附件二：《价款调整协议》附件三：《违约责任协议》附件四：《违约赔偿协议》附件五：《保密协议》附件六：《不可抗力协议》第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的条件1.1第三方介入的条件如下：（1）甲方要求乙方引入具有专业资质的第三方机构进行质量检测、安全评估等；（2）乙方无法独立完成合同约定的部分工作，需要第三方提供技术支持或服务；（3）合同履行过程中，出现争议，双方协商一致决定引入第三方进行调解或仲裁。第二条第三方介入的方式2.1甲方、乙方及第三方签订书面协议，明确第三方介入的范围、内容、期限及费用等；2.2第三方应具备相应的资质和能力，确保介入工作的独立性、公正性和专业性；2.3第三方介入不影响甲方、乙方之间的合同关系，双方仍需按照本合同约定履行各自的权利和义务。第三条第三方介入后的合同变更3.1如第三方介入导致合同内容发生变化，甲方、乙方应协商一致，并签订书面变更协议；3.2变更协议应明确变更内容、范围、价款及工期等，并经双方签字盖章后生效；3.3变更协议与本合同具有同等法律效力。第四条第三方介入后的违约责任及赔偿4.1第三方未按照约定履行介入职责，导致合同一方受损的，第三方应承担违约责任；4.2第三方介入过程中，因第三方原因导致合同一方受损的，第三方应承担相应的赔偿责任；4.3赔偿金额的计算方法及赔偿责任限额按照附件七《第三方违约赔偿协议》执行。第五条第三方介入后的争议解决5.1第三方介入过程中产生的争议，通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼；5.2诉讼管辖法院为合同签订地人民法院。第六条第三方介入后的保密条款6.1第三方应保守合同双方的商业秘密、技术秘密、市场信息等；6.2保密期限自合同生效之日起算，至合同终止或解除之日起两年；6.3第三方违反保密义务的，应承担违约保密的赔偿责任，赔偿金额根据双方协商确定的方法计算，或按照附件八《保密协议》执行。第七条第三方介入后的合同转让7.1第三方不得单独转让合同权利义务，如需转让，应取得甲方、乙方书面同意；7.2转让通知的义务按照第十三条执行。第八条第三方介入后的其他条款8.1第三方应遵守国家法律法规、行业标准和甲方、乙方的规章制度；8.2第三方介入不影响甲方、乙方之间的合同履行，双方仍需按照本合同约定履行各自的权利和义务；8.3本合同第三方介入相关条款的修改、补充，应经甲方、乙方、第三方协商一致，并签订书面协议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《脚手架搭设分包工程量清单》本附件详细列出了脚手架搭设分包工程的各项工程量，包括但不限于脚手架的搭设、拆除、检查、验收等。清单中应包括工程量、工程内容、工程要求等详细信息。附件二：《价款调整协议》本附件明确了合同价款的调整条件及方法。如遇不可抗力等因素导致工程量增减，双方可协商调整价款。具体调整方式按照本附件执行。附件三：《违约责任协议》本附件详细列出了合作中可能出现的违约行为以及违约的责任认定标准。包括但不限于工期延误、质量问题、保密违约等。具体违约行为的认定及责任承担按照本附件执行。附件四：《第三方违约赔偿协议》本附件明确了第三方未按照约定履行介入职责或因第三方原因导致合同一方受损时的赔偿责任。具体赔偿责任及赔偿金额的计算方法按照本附件执行。附件五：《保密协议》本附件明确了双方在合同执行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等的保密义务及保密期限。具体保密内容、保密期限及违约保密的赔偿责任按照本附件执行。附件六：《不可抗力协议》本附件明确了不可抗力因素的定义、第三方介入后的不可抗力处理方式等。具体不可抗力因素的认定及处理方式按照本附件执行。附件七：《合同转让协议》本附件明确了合同转让的条件、方式及通知义务。如乙方需转让合同权利义务，应取得甲方书面同意，并按照本附件执行。附件八：《争议解决协议》本附件明确了合同争议的解决方式及诉讼管辖法院。双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误如乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任。违约金的计算方法按照附件三《违约责任协议》执行。示例说明：乙方未按照约定的工期完成脚手架搭设工作，导致工期延误，乙方应按照约定的违约金计算方法向甲方支付违约金。2.质量问题如乙方脚手架搭设质量不符合合同约定，乙方应承担整改责任。如整改后仍不符合要求，乙方应承担违约责任。示例说明：乙方完成的脚手架搭设工程经检测不符合国家及行业相关标准，乙方应按照约定进行整改，并承担由此产生的费用。3.保密违约如乙方违反保密义务，泄露甲方商业秘密等，乙方应承担违约保密的赔偿责任。示例说明：乙方在合同履行过程中，泄露了甲方的商业秘密，乙方应按照附件五《保密协议》承担违约保密的赔偿责任。4.第三方违约如第三方未按照约定履行介入职责，导致合同一方受损，第三方应承担违约责任。示例说明：第三方在介入过程中，未按照约定进行质量检测，导致乙方完成的脚手架搭设工程质量不合格，第三方应承担相应的违约责任。2024版建筑施工脚手架搭设分包合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3脚手架搭设分包工程的定义第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程进度计划第三条脚手架搭设要求3.1脚手架设计要求3.2脚手架材料要求3.3脚手架搭设标准3.4脚手架安全防护措施第四条分包范围及责任4.1乙方分包范围4.2乙方责任与义务4.3甲方对乙方的支持和配合第五条工程价款及支付方式5.1工程总价款5.2支付方式及时间5.3工程进度款的支付5.4工程质量保证金第六条工程质量及验收6.1工程质量标准6.2验收程序及时间6.3工程质量问题的处理第七条工期及进度7.1合同工期7.2乙方施工计划及进度报告7.3工期延误的处理第八条安全管理及事故处理8.1安全管理制度8.2安全事故的报告及处理8.3乙方在现场施工人员的安全培训及配备第九条违约责任9.1乙方违约责任9.2甲方违约责任9.3不可抗力事件的处理第十条争议解决10.1争议解决方式10.2诉讼或仲裁地点及机构第十一条合同的变更与解除11.1合同变更的条件11.2合同解除的条件第十二条合同的生效、终止与解除12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除条件第十三条保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3违约保密条款的赔偿第十四条其他条款14.1不可抗力14.2合同的转让14.3法律适用及争议解决14.4合同的份数及保管第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：×××建筑工程有限公司，地址：×××市×××区×××路×××号。1.2乙方名称：×××脚手架搭设有限公司，地址：×××市×××区×××路×××号。1.3脚手架搭设分包工程：指甲方将其所承建的建筑工程所需的脚手架搭设工作部分或全部分包给乙方进行施工的行为。第二条工程概况2.1工程名称：×××建筑工程。2.2工程地点：×××市×××区×××路×××号。2.3工程规模：×××平方米。2.4工程进度计划：按照甲方提供的工程进度计划表执行。第三条脚手架搭设要求3.1脚手架设计要求：按照国家和行业相关标准进行设计，并满足甲方工程需求。3.2脚手架材料要求：采用符合国家标准的材料，具有相关检测报告。3.3脚手架搭设标准：按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130）执行。3.4脚手架安全防护措施：乙方应按照相关法律法规和行业标准，做好脚手架的安全防护措施，确保施工安全。第四条分包范围及责任4.1乙方分包范围：本工程所需的脚手架搭设工作。4.2乙方责任与义务：按照甲方要求完成脚手架搭设工作，保证工程质量，确保施工安全。4.3甲方对乙方的支持和配合：甲方应提供乙方施工所需的相关资料、现场条件等，并派人监督乙方施工，确保施工顺利进行。第五条工程价款及支付方式5.1工程总价款：人民币×××元整（大写：_______________________元整）。5.2支付方式及时间：甲方按照乙方实际完成的工作量，分期支付工程价款。具体支付方式及时间见附件《工程价款支付表》。5.3工程进度款的支付：甲方按照乙方提交的工程进度报告，支付相应进度款。5.4工程质量保证金：乙方在工程验收合格后，甲方支付工程总价款的5%作为工程质量保证金，保修期满无质量问题后一次性退还。第六条工程质量及验收6.1工程质量标准：按照国家和行业相关标准进行施工，保证工程质量。6.2验收程序及时间：工程完成后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方组织验收。验收时间见附件《验收时间表》。6.3工程质量问题的处理：如验收不合格，乙方应在甲方指定的时间内整改完毕，并重新验收。如再次验收不合格，甲方有权扣除相应质量保证金，并追究乙方的法律责任。第八条安全管理及事故处理8.1安全管理制度：乙方应按照国家和行业的安全生产法律法规，建立健全安全生产管理制度，并严格执行。8.2安全事故的报告及处理：乙方在发生安全事故时，应立即报告甲方，并按照甲方要求及时处理。8.3乙方在现场施工人员的安全培训及配备：乙方应确保施工人员具备相应的安全知识和技能，并进行安全培训。同时，乙方应在施工现场配备足够的安全防护设施和急救用品。第九条违约责任9.1乙方违约责任：如乙方未按照约定完成施工任务，应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。9.2甲方违约责任：如甲方未按照约定支付工程价款，应承担违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此造成的损失。9.3不可抗力事件的处理：如因不可抗力导致合同无法履行，双方应协商解决。第十条争议解决10.1争议解决方式：如合同执行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。10.2诉讼或仲裁地点及机构：诉讼或仲裁地点为×××市×××区人民法院或×××仲裁委员会。第十一条合同的变更与解除11.1合同变更的条件：合同执行过程中，如因特殊情况需要变更合同，双方应协商一致，并签订书面变更协议。11.2合同解除的条件：合同执行过程中，如因不可抗力或其他特殊情况导致合同无法履行，双方应协商一致，解除合同。第十二条合同的生效、终止与解除12.1合同生效条件：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。12.2合同终止条件：合同约定的工程完成后，本合同终止。12.3合同解除条件：如双方协商一致解除合同，本合同即行解除。第十三条保密条款13.1保密内容：双方在合同执行过程中获得的商业秘密、技术秘密、市场信息等。13.2保密期限：自合同生效之日起至合同终止或解除之日起两年。13.3违约保密条款的赔偿：如一方违反保密条款，泄露对方保密信息，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。第十四条其他条款14.1不可抗力：本合同所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。14.2合同的转让：未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。14.3法律适用及争议解决：本合同适用中华人民共和国法律。如发生争议，按照本合同第十条的规定解决。14.4合同的份数及保管：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。双方应妥善保管合同副本，如有损坏或遗失，应及时通知对方补份。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1第三方定义：本合同所称第三方是指除甲方和乙方之外，与本合同有关联的其他主体，包括但不限于中介方、监理方、施工方、材料供应商等。15.2第三方责任：第三方介入本合同履行过程中，应遵守相关法律法规和本合同的约定，承担各自的责任。15.3第三方权益：第三方按照本合同的约定，享有相应的权益，包括但不限于合同价款、质量保证、安全防护等。第十六条第三方介入的额外条款及说明16.1中介方介入：如合同履行过程中涉及中介方，甲方应与中介方签订中介服务合同，明确中介方的职责、权益及报酬等。中介方应按照约定提供服务，并承担相应责任。16.2监理方介入：甲方应聘请监理方对乙方施工过程进行监督管理，确保施工质量、安全等符合约定标准。监理方的监督职责、权益及报酬等，应在监理合同中约定。16.3施工方介入：如乙方需将部分工作分包给施工方，乙方应与施工方签订分包合同，明确施工方的职责、权益及报酬等。施工方应按照约定完成工作，并承担相应责任。16.4材料供应商介入：乙方应与材料供应商签订材料供应合同，明确材料供应商的职责、权益及报酬等。材料供应商应按照约定提供材料，并承担相应责任。第十七条第三方责任限额17.1第三方责任限额是指甲方、乙方对第三方责任承担的最高限额。17.2第三方责任限额的确定：甲方、乙方应在合同中约定第三方责任限额，并根据合同履行过程中第三方介入的具体情况，进行调整。17.3第三方责任限额的支付：如第三方未履行约定职责，导致甲方、乙方损失的，甲方、乙方有权向第三方追偿，但追偿金额不得超过约定的责任限额。第十八条第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方、乙方的划分：第三方介入本合同履行过程中，应明确其与甲方、乙方的权利义务划分。如合同中未作明确约定，各方应按照公平原则协商解决。18.2第三方与中介方、监理方、施工方、材料供应商的划分：第三方介入本合同履行过程中，应与中介方、监理方、施工方、材料供应商明确各自的权责划分。如合同中未作明确约定，各方应按照公平原则协商解决。第十九条第三方介入的合同变更与解除19.1第三方介入的合同变更：如合同履行过程中，甲方、乙方与第三方协商一致，需变更第三方合同内容的，应签订书面变更协议。19.2第三方介入的合同解除：如合同履行过程中，甲方、乙方与第三方协商一致，解除第三方合同的，应签订书面解除协议。第二十条第三方介入的违约责任20.1第三方违约责任：如第三方未按照约定履行合同义务，应承担违约责任，向甲方、乙方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。20.2甲方、乙方违约责任：如甲方、乙方未按照约定履行合同义务，应承担违约责任，向第三方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：《工程设计图纸》附件2：《脚手架搭设施工方案》附件3：《脚手架材料检测报告》附件4：《脚手架搭设安全技术规范》附件5：《工程价款支付表》附件6：《验收时间表》附件7：《中介服务合同》附件8：《监理合同》附件9：《分包合同》附件10：《材料供应合同》附件1《工程设计图纸》详细要求和说明：本附件应包括工程的整体设计图纸，包括但不限于建筑物的结构、布局、立面、剖面等图纸，以及脚手架搭设的具体设计方案和施工图纸。图纸应由甲方提供，乙方应根据图纸进行施工。附件2《脚手架搭设施工方案》详细要求和说明：本附件应详细描述脚手架的搭设方案，包括脚手架的类型、规格、搭设方法、安全防护措施等。乙方应根据施工方案进行施工，并确保施工安全。附件3《脚手架材料检测报告》详细要求