2024版施工合同工程质量标准2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版施工合同工程质量标准本合同目录一览第一条施工合同概述1.1合同双方1.2工程概述1.3合同文件的组成第二条工程质量标准2.1质量要求2.2质量验收标准2.3质量保证措施第三条施工材料及设备3.1材料供应3.2设备供应3.3材料和设备的验收标准第四条施工进度计划4.1施工进度安排4.2进度调整4.3延期施工的处理第五条施工安全5.1安全生产要求5.2安全事故的处理5.3安全防护措施第六条施工费用6.1工程预算6.2工程变更费用6.3工程结算第七条施工质量管理7.1质量管理组织7.2质量控制措施7.3质量问题的处理第八条施工合同的变更和解除8.1合同变更的条件8.2合同解除的条件8.3变更和解除的程序第九条违约责任9.1违约行为的认定9.2违约责任的处理9.3违约赔偿限额第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决的时间限制第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效的条件11.2合同变更的程序11.3合同终止的条件第十二条保密条款12.1保密信息的范围12.2保密信息的保护期限12.3保密信息的违约责任第十三条法律适用和争议解决13.1法律适用13.2争议解决13.3司法管辖第十四条其他条款14.1合同的翻译14.2合同的附件14.3合同的修订历史记录第一部分：合同如下：第一条施工合同概述1.1合同双方1.2工程概述工程名称：X项目施工工程工程地点：X市X区X路X号工程内容：根据甲方提供的施工图纸和工程量清单，乙方负责完成该工程的施工任务。1.3合同文件的组成（1）合同协议书；（2）施工图纸；（3）工程量清单；（4）合同条款；（5）其他附件。第二条工程质量标准2.1质量要求乙方向甲方承诺，工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和规范的要求，并达到甲方提出的质量标准。2.2质量验收标准工程验收分为初步验收和最终验收。初步验收在工程进度达到70%时进行，最终验收在工程竣工时进行。验收合格的标准为：（1）符合施工图纸和设计要求；（2）符合国家相关法律法规、行业标准和规范；（3）满足甲方的使用功能和质量要求。2.3质量保证措施乙方应建立健全质量管理体系，加强施工现场管理，确保工程质量。乙方应承担因施工原因造成的质量问题，并负责维修、加固或拆除不合格工程部分，直至达到约定的质量标准。第三条施工材料及设备3.1材料供应甲方负责提供工程所需的材料，并确保材料质量符合国家相关法律法规、行业标准和规范的要求。乙方负责对甲方提供的材料进行检验，如发现质量问题，应及时通知甲方更换或处理。3.2设备供应乙方负责提供施工所需的设备，并确保设备安全、可靠、适用。设备供应清单详见附件。3.3材料和设备的验收标准乙方应按照甲方提供的材料和设备验收标准进行检验，对不合格的材料和设备有权拒绝接收。如甲方提供的材料和设备存在质量问题，乙方有权要求甲方更换或处理。第四条施工进度计划4.1施工进度安排乙方应根据工程量清单和施工图纸，编制施工组织设计和施工进度计划，并提交甲方审批。施工进度计划应包括工程各阶段的开始时间、结束时间和完成工程量。4.2进度调整在施工过程中，如因甲方原因导致工程进度受到影响，乙方有权要求甲方调整进度计划。如因乙方原因导致工程进度受到影响，乙方应承担相应的违约责任。4.3延期施工的处理如乙方不能按照约定的进度计划完成工程，应提前向甲方书面申请延期，并说明延期原因和预计延期时间。甲方有权批准或拒绝乙方的延期申请。如需延长合同工期，双方可签订补充协议。第五条施工安全5.1安全生产要求乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和行业标准，加强施工现场的安全管理，确保施工现场的安全。5.2安全事故的处理如施工过程中发生安全事故，乙方应立即报告甲方和有关部门，并采取措施防止事故扩大。乙方应承担因施工原因造成的事故责任。5.3安全防护措施乙方应根据施工项目特点，制定安全防护措施，并严格执行。安全防护措施包括但不限于：施工现场临时设施的设置、施工机械和设备的安全防护、施工现场的安全警示标志等。第六条施工费用6.1工程预算乙方根据施工图纸和工程量清单，编制工程预算，并提交甲方审批。工程预算应包括工程直接费用、间接费用、利润等。6.2工程变更费用如施工过程中发生工程变更，乙方应按照甲方批准的变更内容，调整工程预算，并报甲方审批。工程变更费用的计算和支付按照双方约定的办法进行。6.3工程结算工程竣工后，乙方应向甲方提交工程结算报告。甲方收到工程结算报告后，应在约定时间内进行审查和支付。如甲方对工程结算报告有异议，应及时通知乙方进行核实和调整。第八条施工合同的变更和解除8.1合同变更的条件在合同履行过程中，如因国家政策调整、设计变更、甲方需求变化等原因，导致合同内容需要变更，经双方协商一致，可以变更合同。8.2合同解除的条件（1）双方同意解除合同；（2）不可抗力导致合同无法履行；（3）一方严重违反合同约定，对方有权解除合同。8.3变更和解除的程序合同变更或解除应通过书面协议进行，并由双方代表签字盖章。合同变更或解除协议自双方签字盖章之日起生效。第九条违约责任9.1违约行为的认定违约行为包括不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的情况。9.2违约责任的处理违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、承担延长工期等。9.3违约赔偿限额双方约定，违约赔偿限额为合同总价款的10%。第十条争议解决10.1争议解决方式（1）提交调解机构调解；（2）向仲裁机构申请仲裁；（3）向人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序双方应按照约定的争议解决方式，启动争议解决程序。争议解决过程中，双方应继续履行合同其他条款。10.3争议解决的时间限制双方应自争议发生之日起6个月内解决争议，超过时间限制的，双方均有权终止争议解决程序。第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效的条件本合同自双方代表签字盖章之日起生效。11.2合同变更的程序合同变更应按照第八条规定的程序进行。11.3合同终止的条件合同终止条件按照第八条和第十条的规定执行。第十二条保密条款12.1保密信息的范围保密信息包括合同内容、技术资料、商业秘密等。12.2保密信息的保护期限保密信息的保护期限自合同生效之日起计算，期限为5年。12.3保密信息的违约责任违反保密条款的一方应承担违约责任，赔偿对方因保密信息泄露造成的损失。第十三条法律适用和争议解决13.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。13.2争议解决争议解决方式、程序和时间限制按照第十条的规定执行。13.3司法管辖双方约定，本合同争议的司法管辖地为合同履行地人民法院。第十四条其他条款14.1合同的翻译14.2合同的附件合同附件是合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。14.3合同的修订历史记录合同修订历史记录应记录合同的修订日期、修订内容和修订人。修订历史记录应由双方代表签字盖章确认。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义第三方是指除甲方和乙方之外，与本合同无关的个体或组织，包括但不限于中介方、监理方、审计方、政府监管部门等。1.2第三方责任第三方对于本合同的履行不负有任何责任，甲方和乙方不得将合同义务转嫁给第三方。第二条第三方介入的情形2.1中介方介入中介方作为独立第三方，协助甲方和乙方完成合同的签订和履行。中介方的职责包括但不限于：提供市场信息、协调双方关系、监督工程进度等。2.2监理方介入监理方作为独立第三方，对工程施工过程进行监督管理，确保工程质量、安全、进度等符合合同约定。监理方的职责包括但不限于：现场检查、工程验收、提出整改意见等。2.3审计方介入审计方作为独立第三方，对工程财务进行审计，确保资金使用符合合同约定。审计方的职责包括但不限于：审核工程预算、决算、付款申请等。2.4政府监管部门介入政府监管部门根据国家法律法规，对工程施工进行监督管理，包括但不限于：施工许可、安全生产、环保等方面。第三条第三方介入后的合同修正3.1第三方职责划分甲方、乙方与第三方之间的职责划分应明确清晰，各自承担相应的权利和义务。甲方和乙方不得将合同义务转嫁给第三方，第三方也不得干预甲方和乙方之间的合同履行。3.2第三方责任限额第三方对于本合同的履行承担有限责任。第三方因故意或过失导致合同义务未履行或履行不符合约定的，应承担相应的违约责任。第三方的违约责任不应超过其应当承担的合同义务范围。3.3第三方权益保护甲方和乙方应尊重第三方的合法权益，不得损害第三方利益。如第三方权益受到损害，第三方有权要求甲方和乙方承担相应的赔偿责任。第四条第三方介入的协调与管理4.1第三方协调甲方、乙方应与第三方保持良好沟通，协调解决施工过程中出现的问题。如第三方提出合理建议，甲方和乙方应予以采纳。4.2第三方管理甲方、乙方应建立健全第三方管理制度，包括但不限于：第三方选定、职责划分、监督考核等。4.3第三方退出第三方完成合同约定的职责后，有权退出合同履行。甲方和乙方应积极配合第三方进行合同终止手续。第五条第三方违约处理5.1第三方违约行为第三方如发生违约行为，甲方和乙方有权要求第三方承担违约责任。5.2第三方违约责任第三方违约责任应按照合同约定和法律规定进行赔偿。赔偿金额不超过第三方应当承担的合同义务范围。5.3第三方违约纠纷解决第三方违约纠纷的解决应按照本合同争议解决方式进行。第六条第三方权益保障6.1第三方权益保护甲方和乙方应尊重第三方的合法权益，不得损害第三方利益。如第三方权益受到损害，第三方有权要求甲方和乙方承担相应的赔偿责任。6.2第三方保险甲方和乙方应按照合同约定，为第三方购买必要的保险，保障第三方在履行合同过程中的人身和财产安全。6.3第三方培训与指导甲方和乙方应提供必要的培训和指导，确保第三方能够正确、高效地履行合同义务。第七条第三方评价与监督7.1第三方评价甲方和乙方应对第三方的履约情况进行定期评价，如发现第三方不符合合同约定，有权要求第三方整改。7.2第三方监督甲方和乙方应加强对第三方的监督，确保第三方按照合同约定履行义务。如第三方未按照合同约定履行义务，甲方和乙方有权要求第三方承担违约责任。第八条第三方资料保密8.1第三方资料保密第三方应对甲方和乙方提供的资料和信息保密，不得泄露给无关方。8.2第三方资料保护期限第三方资料的保护期限自合同履行完毕之日起计算，期限为5年。8.3第三方资料违约责任第三方如泄露甲方和乙方资料，应承担违约责任，赔偿甲方和乙方的损失。第九条第三方变更9.1第三方变更条件如第三方因故不能继续履行合同义务，甲方和乙方有权变更第三方。9.2第三方变更程序第三方变更应按照本合同约定的程序进行，并由甲方和乙方签署书面协议。9.3第三方变更责任变更第三方后，新第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸：包括工程平面图、立面图、剖面图等，详细展示工程的设计和施工要求。2.工程量清单：详细列出工程所需的材料、设备、人工等数量和费用。3.合同条款：包括双方的权利、义务、违约责任、争议解决等内容。4.施工组织设计：详细说明施工方案、进度计划、人员配置、设备使用等。5.材料和设备供应清单：详细列出甲方提供的材料和乙方提供的设备。6.安全生产责任书：明确甲乙双方在安全生产方面的责任和义务。7.质量保证承诺书：乙方对工程质量的承诺和保证。8.竣工图纸：工程竣工后，乙方应提供完整的竣工图纸。9.工程结算报告：乙方在工程竣工后应提交工程结算报告。10.变更订单：如施工过程中发生工程变更，双方应签署变更订单。11.付款证明：双方在工程进度和结算过程中应提供相应的付款证明。12.履约保证金：乙方应向甲方提交履约保证金，以保证合同的履行。13.争议解决协议：如发生争议，双方应签署争议解决协议。14.合同解除协议：如发生合同解除情况，双方应签署合同解除协议。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照约定的进度计划完成工程，构成违约。责任认定：乙方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、承担延长工期等。2.甲方未按时支付工程款，构成违约。责任认定：甲方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。3.乙方使用的材料或设备不符合国家相关法律法规、行业标准和规范的要求，构成违约。责任认定：乙方应承担违约责任，包括但不限于更换合格材料和设备、赔偿损失等。4.乙方未按照约定的质量标准完成工程，构成违约。责任认定：乙方应承担违约责任，包括但不限于返工、加固或拆除不合格工程部分，直至达到约定的质量标准，并赔偿损失等。5.乙方未按照约定履行安全生产责任，发生安全事故，构成违约。责任认定：乙方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、承担延长工期等。6.乙方未按照约定提交工程结算报告，构成违约。责任认定：乙方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。7.乙方未按照约定提交竣工图纸，构成违约。责任认定：乙方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。8.甲方未按照约定提供施工图纸、工程量清单等资料，构成违约。责任认定：甲方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.甲方未按照约定提供施工场地，构成违约。责任认定：甲方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.甲方未按照约定履行合同的其他义务，构成违约。责任认定：甲方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。全文完。2024版施工合同工程质量标准2本合同目录一览第一条工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容第二条质量标准2.1工程质量总体要求2.2施工质量标准2.3材料质量标准2.4工程验收标准第三条质量责任3.1发包人质量责任3.2承包人质量责任3.3监理单位质量责任第四条质量管理4.1质量管理组织4.2质量管理制度4.3质量培训与教育第五条施工材料5.1材料采购5.2材料验收5.3材料储存与保管5.4禁止使用不合格材料第六条施工工艺6.1施工方案6.2施工工艺流程6.3施工技术创新6.4施工安全措施第七条工程验收7.1验收程序7.2验收标准7.3验收结果处理7.4验收资料归档第八条工程质量保修8.1保修范围8.2保修期限8.3保修责任8.4保修程序第九条质量问题处理9.1质量问题的认定9.2质量问题的处理程序9.3质量问题处理的责任划分9.4质量问题处理的时限要求第十条质量管理费用10.1质量管理费用的承担主体10.2质量管理费用的使用范围10.3质量管理费用的支付方式10.4质量管理费用的调整机制第十一条违约责任11.1质量违约的认定11.2质量违约的责任承担11.3质量违约的赔偿方式11.4质量违约的处理程序第十二条合同的变更与解除12.1合同变更的条件12.2合同变更的程序12.3合同解除的条件12.4合同解除的程序第十三条争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决的时限要求13.4争议解决费用承担第十四条其他约定14.1合同的签订与生效14.2合同的解除与终止14.3合同的保密条款14.4合同的附件第一部分：合同如下：第一条工程概述1.1工程名称：根据双方协商确定的工程名称。1.2工程地点：明确指出工程所在的具体地理位置。1.3工程规模：详细描述工程的规模，包括工程的总建设面积、建筑层数、结构类型等。1.4工程内容：详细列出工程的主要建设内容，包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程等。第二条质量标准2.1工程质量总体要求：工程应符合国家、行业和地方的相关法律法规、标准和规定，满足设计文件和合同约定的要求。2.2施工质量标准：施工应符合国家、行业和地方的相关法律法规、标准和规定，满足设计文件和合同约定的要求，确保工程的安全、适用、经济和美观。2.3材料质量标准：材料应符合国家、行业和地方的相关法律法规、标准和规定，满足设计文件和合同约定的要求，确保材料的质量、性能和环保指标。2.4工程验收标准：工程验收应符合国家、行业和地方的相关法律法规、标准和规定，满足设计文件和合同约定的要求，确保工程的质量和安全。第三条质量责任3.1发包人质量责任：发包人应按照合同约定提供合格的工程设计文件、施工图纸和相关技术资料，并对提供的文件和资料的准确性、完整性和合法性负责。3.2承包人质量责任：承包人应按照合同约定和国家、行业和地方的相关法律法规、标准和规定进行施工，确保工程的质量、安全和进度。3.3监理单位质量责任：监理单位应按照合同约定和国家、行业和地方的相关法律法规、标准和规定进行监理，确保工程的质量和安全。第四条质量管理4.1质量管理组织：发包人、承包人和监理单位应共同建立质量管理组织，明确各方的质量职责和分工，共同协调解决质量管理中的问题。4.2质量管理制度：各方应共同制定并执行质量管理制度，包括质量计划、质量检查、质量评审、质量培训和质量信息等，确保工程的质量。4.3质量培训与教育：各方应加强质量培训和教育，提高员工的质量意识和技能水平，确保工程的质量。第五条施工材料5.1材料采购：承包人应按照合同约定和国家、行业和地方的相关法律法规、标准和规定采购施工材料，并提供相应的质量证明文件。5.2材料验收：监理单位应按照合同约定和国家、行业和地方的相关法律法规、标准和规定对施工材料进行验收，确保材料的质量。5.3材料储存与保管：承包人应按照合同约定和国家、行业和地方的相关法律法规、标准和规定对施工材料进行储存和保管，确保材料的完好无损。5.4禁止使用不合格材料：承包人应禁止使用不合格的材料，并对使用的不合格材料负责处理。第六条施工工艺6.1施工方案：承包人应根据设计文件和合同约定制定施工方案，并经监理单位审核批准后执行。6.2施工工艺流程：承包人应按照施工方案和合同约定进行施工，确保施工工艺的合理性和可靠性。6.3施工技术创新：承包人应积极采用新技术、新工艺、新材料，提高施工的质量和效率。6.4施工安全措施：承包人应按照合同约定和国家、行业和地方的相关法律法规、标准和规定采取施工安全措施，确保施工现场的安全。第八条工程质量保修8.1保修范围：工程质量保修范围应包括合同约定的所有工程项目。8.2保修期限：工程质量保修期限应根据国家和地方的相关法律法规、标准规定，以及合同的约定进行确定。8.3保修责任：承包人应对保修范围内的工程质量问题负责修复和更换，并承担相应的费用。8.4保修程序：发包人、承包人和监理单位应共同建立工程质量保修程序，明确保修申请、审核、处理和反馈等环节。第九条质量问题处理9.1质量问题的认定：质量问题应由监理单位认定，并根据认定结果进行分类和处理。9.2质量问题的处理程序：质量问题的处理应按照认定结果和相关程序进行，包括问题分析、方案制定、处理实施和效果验证等。9.3质量问题处理的责任划分：质量问题的责任划分应根据问题的原因和责任方进行确定。9.4质量问题处理的时限要求：质量问题的处理应按照合同约定的时限要求完成。第十条质量管理费用10.1质量管理费用的承担主体：质量管理费用应由发包人承担。10.2质量管理费用的使用范围：质量管理费用应用于工程质量的检查、检验、试验、评估和培训等。10.3质量管理费用的支付方式：质量管理费用应按照合同约定的支付方式和时限进行支付。10.4质量管理费用的调整机制：质量管理费用可以根据工程实际情况进行调整，具体调整方式和标准应由各方协商确定。第十一条违约责任11.1质量违约的认定：质量违约应根据合同约定和国家、行业和地方的相关法律法规、标准规定进行认定。11.2质量违约的责任承担：质量违约的责任承担应根据违约的原因和责任方进行确定。11.3质量违约的赔偿方式：质量违约的赔偿方式应根据合同约定和国家、行业和地方的相关法律法规、标准规定进行确定。11.4质量违约的处理程序：质量违约的处理程序应按照合同约定的流程进行。第十二条合同的变更与解除12.1合同变更的条件：合同变更应在合同履行过程中，经各方协商一致并符合相关法律法规的规定。12.2合同变更的程序：合同变更应通过书面形式进行，并由各方签字盖章确认。12.3合同解除的条件：合同解除应在合同履行过程中，经各方协商一致并符合相关法律法规的规定。12.4合同解除的程序：合同解除应通过书面形式进行，并由各方签字盖章确认。第十三条争议解决13.1争议解决方式：争议解决方式应由各方在合同中约定，可以选择协商、调解、仲裁或诉讼等方式。13.2争议解决机构：争议解决机构应由各方在合同中约定，可以是相关行业协会、仲裁委员会或人民法院等。13.3争议解决的时限要求：争议解决应在合同约定的时限内完成。13.4争议解决费用承担：争议解决费用应由败诉方承担，双方都有责任的，由双方分担。第十四条其他约定14.1合同的签订与生效：合同的签订应由各方授权代表签字并加盖公章，合同自签字盖章之日起生效。14.2合同的解除与终止：合同的解除和终止应符合合同约定和相关法律法规的规定。14.3合同的保密条款：各方应对合同内容和履行过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。14.4合同的附件：合同附件应包括合同履行过程中涉及的相关文件和资料，各方应按照附件约定进行履行。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义：第三方是指除甲乙方以外的其他合同主体，包括但不仅限于中介方、监理方、检测方、融资方、保险公司等。1.2第三方职责：第三方根据其角色和职责，协助甲乙方完成合同约定的工程质量标准和相关事宜。1.3第三方权利：第三方有权根据合同约定和国家、行业和地方的相关法律法规、标准规定，对甲乙方的工程质量进行监督、检查和评估。1.4第三方义务：第三方应按照合同约定和国家、行业和地方的相关法律法规、标准规定，认真履行其职责，确保工程质量的符合性。第二条第三方介入程序2.1第三方介入条件：第三方介入应满足合同约定的条件，包括但不限于工程质量问题的出现、合同履行过程中的争议等。2.2第三方介入程序：甲乙方在第三方介入前，应按照合同约定的程序进行报告、沟通和协商，确保第三方介入的合法性和合理性。2.3第三方介入通知：甲乙方应在第三方介入后及时通知对方，并提供相关的文件和资料，以便对方了解第三方介入的情况。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额定义：第三方责任限额是指第三方对工程质量问题承担的责任范围和赔偿限额。3.2第三方责任限额确定：第三方责任限额应根据合同约定和国家、行业和地方的相关法律法规、标准规定进行确定。3.3第三方责任限额调整：第三方责任限额可以根据工程实际情况进行调整，具体调整方式和标准应由甲乙方协商确定。3.4第三方责任限额的披露：甲乙方应在合同中明确第三方责任限额，并在第三方介入时予以披露。第四条第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲乙方：第三方作为协助方，应协助甲乙方履行合同约定的工程质量标准和相关事宜。4.2第三方与监理方：第三方应与监理方密切合作，共同确保工程质量的符合性。4.3第三方与检测方：第三方应与检测方密切合作，共同确保工程质量的符合性。4.4第三方与融资方、保险公司等：第三方应与融资方、保险公司等协调配合，共同确保工程质量的符合性。第五条第三方介入后的合同变更5.1合同变更条件：第三方介入可能导致合同内容的变更，包括但不限于工程质量标准的调整、合同履行期限的延长等。5.2合同变更程序：甲乙方应在第三方介入后及时沟通协商，根据实际情况对合同内容进行相应的变更。5.3合同变更通知：甲乙方应在合同变更后及时通知对方，并提供相关的文件和资料，以便对方了解合同变更的情况。第六条第三方介入后的争议解决6.1争议解决方式：第三方介入后，甲乙方应继续遵循合同约定的争议解决方式，包括但不限于协商、调解、仲裁或诉讼等。6.2争议解决机构：第三方介入后，甲乙方应继续遵循合同约定的争议解决机构，可以是相关行业协会、仲裁委员会或人民法院等。6.3争议解决时限要求：第三方介入后，甲乙方应继续遵循合同约定的争议解决时限要求。6.4争议解决费用承担：第三方介入后，甲乙方应继续遵循合同约定的争议解决费用承担方式。第七条第三方介入后的质量保修7.1保修范围：第三方介入后，工程质量保修范围应包括合同约定的所有工程项目。7.2保修期限：第三方介入后，工程质量保修期限应根据国家和地方的相关法律法规、标准规定，以及合同的约定进行确定。7.3保修责任：第三方介入后，承包人应对保修范围内的工程质量问题负责修复和更换，并承担相应的费用。7.4保修程序：第三方介入后，发包人、承包人和监理单位应共同建立工程质量保修程序，明确保修申