2024版工程施工许可合同的关键内容2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版工程施工许可合同的关键内容1本合同目录一览1.工程施工许可合同的定义与范围1.1定义1.2范围2.合同双方2.1许可方2.2承包方3.工程施工许可3.1许可的发放3.2许可的有效期限3.3许可的转让4.工程施工要求4.1施工标准4.2施工安全4.3环境保护5.工程质量控制5.1质量标准5.2质量监督5.3质量验收6.工程进度与工期6.1施工进度计划6.2工期延误6.3工期提前7.合同价款与支付7.1合同总价7.2付款方式7.3进度付款7.4最终付款8.合同的变更与解除8.1变更条件8.2解除条件9.违约责任9.1许可方的违约责任9.2承包方的违约责任10.争议解决10.1协商解决10.2调解解决10.3仲裁解决10.4法律途径11.合同的生效、终止与失效11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同失效条件12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3泄露后果13.不可抗力13.1不可抗力的定义13.2不可抗力的后果14.合同的附则14.1合同的解释14.2合同的修订14.3合同的附件第一部分：合同如下：第一条工程施工许可合同的定义与范围1.1定义本合同是指许可方根据相关法律法规，对承包方在特定范围内进行工程施工给予许可，并明确双方权利、义务和责任的一种书面协议。1.2范围本合同适用于许可方对承包方进行的工程施工许可，包括建筑工程、安装工程、装修工程以及其他与工程施工相关的活动。第二条合同双方2.1许可方许可方是指依法具有工程施工许可权限的政府部门或者其他组织，负责发放工程施工许可证，并对工程施工进行监督管理。2.2承包方承包方是指依法取得工程施工许可，并按照合同约定进行工程施工的企业或者其他组织。第三条工程施工许可3.1许可的发放许可方应在合同约定的时间内，根据相关法律法规和工程施工的实际情况，发放工程施工许可证。3.2许可的有效期限工程施工许可证的有效期限应符合相关法律法规的规定，并在合同中明确。3.3许可的转让未经许可方书面同意，承包方不得将工程施工许可证转让给其他任何第三方。第四条工程施工要求4.1施工标准承包方应按照合同约定的施工标准进行工程施工，确保工程质量符合相关法律法规和行业标准。4.2施工安全承包方应遵守施工安全规定，采取有效措施保障施工现场的安全，防止事故的发生。4.3环境保护承包方应按照相关法律法规和合同约定，做好施工现场的环境保护工作，防止对环境造成污染和破坏。第五条工程质量控制5.1质量标准工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定的要求。5.2质量监督许可方应加强对工程施工过程中的质量监督，确保工程质量的合格。5.3质量验收工程完成后，承包方应按照合同约定的验收程序，向许可方申请工程质量验收。许可方应在合同约定的时间内组织验收，并将验收结果通知承包方。第六条工程进度与工期6.1施工进度计划承包方应按照合同约定的时间节点，制定施工进度计划，并报许可方备案。6.2工期延误因承包方原因导致工期延误的，承包方应承担相应的违约责任。6.3工期提前未经许可方同意，承包方不得擅自提前工期。如确需提前工期，承包方应书面向许可方提出申请，并征得许可方的同意。第八条合同的变更与解除8.1变更条件任何一方如需对合同进行变更，应书面向对方提出变更请求，并经双方协商一致后签订书面变更协议。8.2解除条件合同的解除应符合法律法规的规定，并经双方协商一致。解除合同后，双方应按照合同约定处理合同解除后的相关事项。第九条违约责任9.1许可方的违约责任许可方未按照合同约定发放工程施工许可证，或者未履行合同约定的监督职责的，应承担违约责任。9.2承包方的违约责任承包方未按照合同约定进行工程施工，或者未履行合同约定的质量、安全、环境保护等义务的，应承担违约责任。第十条争议解决10.1协商解决双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的争议。10.2调解解决如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。10.3仲裁解决如调解不成，双方同意将争议提交至合同签订地仲裁委员会进行仲裁。10.4法律途径如仲裁不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条合同的生效、终止与失效11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件合同终止的条件应符合法律法规的规定。11.3合同失效条件合同失效的条件应符合法律法规的规定。第十二条保密条款12.1保密内容双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密、经营秘密等予以保密。12.2保密期限保密期限应符合法律法规的规定，并在合同中明确。12.3泄露后果如一方泄露对方的保密信息，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。第十三条不可抗力13.1不可抗力的定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。13.2不可抗力的后果因不可抗力导致合同无法履行或者造成损失的，双方均不承担责任。第十四条合同的附则14.1合同的解释本合同的解释应符合法律法规的规定，并尊重合同的文字表述。14.2合同的修订合同的修订应经双方协商一致，并以书面形式进行。14.3合同的附件本合同的附件是合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。附件包括工程施工许可证、工程设计文件、施工图纸等。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定第三方是指除甲乙方之外，参与合同履行过程的独立个体或组织，包括但不限于中介方、监理方、检测方、融资方等。第三方介入旨在确保合同的顺利履行，提高工程施工的质量和效率。2.第三方介入的附加条款2.1中介方介入中介方负责协调甲乙方之间的沟通，协助解决合同履行过程中的争议，确保合同的顺利实施。中介方的介入应经过甲乙双方的同意，并在合同中明确中介方的职责和权利。2.2监理方介入监理方负责对工程施工的过程进行监督管理，确保工程质量、安全、进度等方面的要求得到满足。监理方的介入应经过甲乙双方的同意，并在合同中明确监理方的职责、权利和责任。2.3检测方介入检测方负责对工程施工过程中的材料、工程质量等进行检测，确保工程质量符合相关法律法规和合同约定。检测方的介入应经过甲乙双方的同意，并在合同中明确检测方的职责、权利和责任。2.4融资方介入融资方负责为合同履行提供融资支持，确保工程施工的顺利进行。融资方的介入应经过甲乙双方的同意，并在合同中明确融资方的职责、权利和责任。3.第三方责任限额3.1第三方责任限额的确定第三方的责任限额应根据合同的性质、金额、风险等因素进行确定，并在合同中明确。3.2第三方责任限额的调整合同履行过程中，如因第三方原因导致合同无法履行或者造成损失的，甲乙双方应根据合同约定和实际情况，协商调整第三方的责任限额。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲乙方的划分第三方作为独立个体或组织，与甲乙方的合同关系清晰，不受甲乙方合同关系的约束。4.2第三方与中介方的划分中介方作为第三方的一种，与其它第三方在合同履行过程中应保持独立性，各自承担相应的责任和义务。4.3第三方与监理方、检测方、融资方的划分监理方、检测方、融资方作为第三方，在合同履行过程中应相互协作，共同确保合同的顺利履行。各方应按照合同约定和实际情况，承担相应的责任和义务。5.第三方介入的协调与管理5.2甲乙双方应监督第三方按照合同约定履行义务，确保工程施工的质量和效率。5.3甲乙双方应与第三方共同解决合同履行过程中的问题，确保合同的顺利实施。6.第三方介入的变更与解除6.1第三方介入的变更合同履行过程中，如第三方因故无法继续履行合同义务，甲乙双方应协商变更第三方。6.2第三方介入的解除合同履行过程中，如第三方严重违约或者无法履行合同义务，甲乙双方应协商解除与第三方的合同关系。7.第三方介入的违约责任7.1第三方违约第三方未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任。7.2甲乙双方与第三方之间的纠纷解决甲乙双方与第三方之间的纠纷应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.第三方介入的合同效力第三方介入的合同应符合法律法规的规定，并经甲乙双方同意。第三方介入的合同是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程施工许可证附件二：工程设计文件附件三：施工图纸附件四：工程质量标准附件五：工程施工安全规范附件六：环境保护措施方案附件七：合同履行监督计划附件八：工程进度计划附件九：付款凭证附件十：工程质量验收报告附件十一：施工过程记录附件十二：变更协议附件十三：违约行为记录附件十四：解除合同协议附件一：工程施工许可证的详细要求和说明本附件应包括工程施工许可证的发放机关、许可证编号、有效期、工程名称、工程地点、工程规模等内容。附件二：工程设计文件的详细要求和说明本附件应包括工程设计文件的名称、设计单位、设计内容、设计深度、设计变更记录等内容。附件三：施工图纸的详细要求和说明本附件应包括施工图纸的名称、图纸数量、图纸内容、图纸变更记录等内容。附件四：工程质量标准的详细要求和说明本附件应包括工程质量标准的名称、标准编号、标准内容、标准适用范围等内容。附件五：工程施工安全规范的详细要求和说明本附件应包括工程施工安全规范的名称、规范编号、规范内容、规范适用范围等内容。附件六：环境保护措施方案的详细要求和说明本附件应包括环境保护措施方案的名称、方案编号、方案内容、方案实施要求等内容。附件七：合同履行监督计划的详细要求和说明本附件应包括合同履行监督计划的名称、计划编号、计划内容、计划实施要求等内容。附件八：工程进度计划的详细要求和说明本附件应包括工程进度计划的名称、计划编号、计划内容、计划实施要求等内容。附件九：付款凭证的详细要求和说明本附件应包括付款凭证的名称、凭证编号、凭证内容、凭证填写要求等内容。附件十：工程质量验收报告的详细要求和说明本附件应包括工程质量验收报告的名称、报告编号、报告内容、报告提交要求等内容。附件十一：施工过程记录的详细要求和说明本附件应包括施工过程记录的名称、记录编号、记录内容、记录填写要求等内容。附件十二：变更协议的详细要求和说明本附件应包括变更协议的名称、协议编号、协议内容、协议签署要求等内容。附件十三：违约行为记录的详细要求和说明本附件应包括违约行为记录的名称、记录编号、记录内容、记录填写要求等内容。附件十四：解除合同协议的详细要求和说明本附件应包括解除合同协议的名称、协议编号、协议内容、协议签署要求等内容。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定时间支付工程款项，乙方未按约定时间完成工程施工。2.甲方提供的施工图纸、工程设计文件等资料不准确、不完整，导致乙方施工延误或质量问题。3.乙方未按照施工图纸、工程设计文件等进行施工，导致工程质量、安全问题。4.乙方未按照合同约定的工程进度进行施工，导致工期延误。5.乙方未按照合同约定的质量标准进行施工，导致工程质量不符合要求。6.乙方未按照合同约定的环境保护措施进行施工，导致环境污染问题。7.乙方未按照合同约定的安全规范进行施工，导致安全事故发生。违约责任认定标准：1.违约行为导致合同无法履行，甲方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿乙方损失等。2.违约行为导致工程质量、安全问题，乙方应承担违约责任，包括但不限于返工、修复、赔偿甲方损失等。3.违约行为导致工期延误，乙方应承担违约责任，包括但不限于支付逾期竣工违约金、赔偿甲方损失等。4.违约行为导致环境污染、安全事故等问题，乙方应承担违约责任，包括但不限于治理污染、赔偿甲方损失等。示例说明：若甲方未按约定时间支付工程款项，乙方可以依据合同约定，向甲方发出书面催款通知。若甲方在规定时间内仍未支付，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。甲方未支付违约金或乙方损失的，乙方有权向法院提起诉讼，要求甲方支付违约金及赔偿损失。全文完。2024版工程施工许可合同的关键内容2本合同目录一览第一条工程施工许可1.1许可范围1.2许可条件1.3许可期限第二条工程建设项目的基本情况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程投资第三条合同主体3.1发包人3.2承包人3.3设计单位3.4监理单位第四条工程施工质量标准4.1质量要求4.2质量控制4.3质量验收第五条合同价格5.1合同总价5.2价格调整5.3支付方式第六条工程施工期限6.1工期要求6.2工期延误6.3工期提前第七条合同履行7.1承包人义务7.2发包人义务7.3设计单位义务7.4监理单位义务第八条工程变更8.1变更范围8.2变更程序8.3变更费用第九条违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3诉讼或仲裁地点第十一条合同的生效、变更和解除11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同解除条件第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3保密泄露责任第十三条法律、法规和政策13.1遵守法律法规13.2政策调整影响13.3合同效力第十四条其他条款14.1不可抗力14.2合同的解释14.3合同的修订14.4合同的终止14.5合同的份数和保管第一部分：合同如下：第一条工程施工许可1.1许可范围本合同所涉及的工程施工许可范围包括但不限于：土建工程、安装工程、装饰工程、园林绿化工程等。1.2许可条件（1）具有有效的营业执照和相应的资质证书；（2）具有与工程施工相适应的技术、管理人员和施工人员；（3）具有完善的质量、安全、环保管理制度；（4）具备施工所需的原材料、设备和其他物资。1.3许可期限工程施工许可期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。第二条工程建设项目的基本情况2.1工程名称本合同所涉及的工程名称为：X工程。2.2工程地点本合同所涉及的工程地点为：X。2.3工程规模本合同所涉及的工程规模为：X。2.4工程投资本合同所涉及的工程总投资为：X。第三条合同主体3.1发包人发包人是指依法取得工程建设项目所有权或者管理权的单位或者个人。3.2承包人承包人是指依法取得承包资格，承担工程施工任务的单位。3.3设计单位设计单位是指依法取得设计资格，负责工程设计的单位。3.4监理单位监理单位是指依法取得监理资格，负责工程施工过程监督的单位。第四条工程施工质量标准4.1质量要求工程施工应符合国家和行业的质量标准，满足设计文件和工程建设标准的要求。4.2质量控制承包人应建立健全质量控制体系，确保工程施工质量。4.3质量验收工程竣工后，由监理单位组织验收，发包人、设计单位、承包人等相关单位参加。验收合格的，方可投入使用。第五条合同价格5.1合同总价本合同的合同总价为：X。5.2价格调整合同履行过程中，如遇市场价格波动或者其他不可预见因素，导致合同总价需要调整的，各方协商一致后可进行调整。5.3支付方式发包人应按照合同约定的付款节点和比例，向承包人支付合同价款。具体支付方式为：X。第六条工程施工期限6.1工期要求本合同所涉及的工程工期为：X。6.2工期延误如因承包人原因导致工期延误的，承包人应承担相应的违约责任。6.3工期提前如因发包人原因导致工期提前的，发包人应支付承包人相应的提前完工奖励。第八条工程变更8.1变更范围工程变更包括但不限于：工程设计变更、工程量变更、工程进度计划变更、工程费用变更等。8.2变更程序（1）变更申请：发包人或者监理单位提出变更申请；（2）变更审查：设计单位审查变更申请的合理性和可行性；（3）变更批准：发包人审批变更申请；（4）变更实施：承包人按照批准后的变更申请进行施工。8.3变更费用工程变更引起的费用增减，按照合同约定的价格调整方式进行计算。第九条违约责任9.1违约情形违约情形包括但不限于：工期延误、工程质量不符合约定、擅自变更工程等。9.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于：支付违约金、赔偿损失、承担额外费用等。9.3违约赔偿违约赔偿的具体金额和方式，按照合同约定的违约责任承担方式进行计算。第十条争议解决10.1争议解决方式争议解决方式包括但不限于：协商解决、调解解决、仲裁解决、诉讼解决等。10.2争议解决机构争议解决机构包括但不限于：双方约定的仲裁委员会、人民法院等。10.3诉讼或仲裁地点诉讼或仲裁地点为：合同约定的地点。第十一条合同的生效、变更和解除11.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更程序合同变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。11.3合同解除条件合同解除的条件包括但不限于：合同履行完毕、双方协商一致解除、法律规定解除等。第十二条保密条款12.1保密内容保密内容包括但不限于：合同条款、工程技术资料、商业秘密等。12.2保密期限保密期限为：X。12.3保密泄露责任保密泄露责任的承担方式包括但不限于：支付违约金、赔偿损失等。第十三条法律、法规和政策13.1遵守法律法规各方应遵守与工程有关的法律法规，包括但不限于：建筑法、合同法、安全生产法等。13.2政策调整影响政策调整对合同履行产生影响的，各方应按照政策规定协商处理。13.3合同效力合同的效力受法律法规保护，各方应按照合同约定履行各自的权利义务。第十四条其他条款14.1不可抗力不可抗力包括但不限于：自然灾害、社会事件等。14.2合同的解释合同的解释权归：X。14.3合同的修订合同的修订应经双方协商一致，并签订书面修订协议。14.4合同的终止合同终止的条件包括但不限于：合同履行完毕、双方协商一致终止、法律规定终止等。14.5合同的份数和保管合同一式：X份，各方均持有相同效力的合同副本。合同的保管责任按照双方约定办理。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和范围1.1第三方介入本合同所指的第三方介入，包括但不限于：中介机构、咨询机构、审计机构、检测机构、监管机构等。1.2第三方范围第三方介入的范围包括但不限于：工程设计、工程监理、工程质量检测、工程造价咨询等。第二条第三方介入的程序和条件2.1第三方选择当合同履行过程中需要第三方介入时，甲乙双方应共同选择合适的第三方机构。2.2第三方介入条件2.3第三方介入程序第三方介入的程序包括但不限于：甲乙双方协商确定第三方机构、签订第三方服务合同、第三方机构提供服务、甲乙双方对第三方服务进行评价等。第三条第三方介入的费用和支付3.1第三方费用第三方介入的费用根据第三方服务的内容、范围和合同约定进行计算。3.2费用支付第三方介入的费用由甲乙双方按照合同约定的比例承担，具体支付方式由甲乙双方协商确定。第四条第三方介入的责任和义务4.1第三方责任第三方介入的责任包括但不限于：按照合同约定提供专业服务、确保服务质量和效果、保密合同信息等。4.2第三方义务第三方介入的义务包括但不限于：遵守相关法律法规、公正客观地提供服务、及时报告服务进展和结果等。4.3第三方与甲乙双方的责任划分第三方介入的责任划分原则为：第三方负责提供专业服务，甲乙双方负责监督和评价第三方的服务。第五条第三方介入的违约和赔偿5.1第三方违约第三方介入的违约行为包括但不限于：未按照合同约定提供服务、服务质量和效果不符合要求、泄露合同信息等。5.2违约赔偿第三方违约的赔偿方式包括但不限于：支付违约金、赔偿损失、承担额外费用等。具体赔偿金额和方式由甲乙双方协商确定。5.3第三方与甲乙方的责任划分第三方违约的责任划分原则为：第三方承担违约责任，甲乙双方有权要求第三方进行赔偿。第六条第三方介入的变更和解除6.1变更和解除条件第三方介入的变更和解除条件包括但不限于：合同履行完毕、双方协商一致变更或解除、法律法规规定变更或解除等。6.2变更和解除程序第三方介入的变更和解除程序包括但不限于：甲乙双方协商一致、签订变更或解除协议、履行相关手续等。第七条第三方介入的监督和评价7.1监督方式甲乙双方应对第三方介入的服务进行监督，包括但不限于：定期检查、不定期抽查、听取乙方报告等。7.2评价方式甲乙双方应对第三方介入的服务进行评价，包括但不限于：服务质量、服务效果、服务态度等。7.3评价结果的运用评价结果将作为甲乙双方支付第三方费用、选择第三方机构的重要依据。第八条第三方介入的保密和知识产权保护8.1保密内容第三方介入的保密内容包括但不限于：合同条款、工程技术资料、商业秘密等。8.2知识产权保护第三方介入的知识产权保护包括但不限于：尊重甲乙双方的知识产权、不得侵犯他人的知识产权等。第九条第三方介入的法律责任9.1法律适用第三方介入的法律责任适用中华人民共和国法律法规。9.2法律责任承担第三方介入的法律责任由第三方依法承担。若第三方违约导致甲乙双方损失的，甲乙双方有权依法要求第三方进行赔偿。第十条第三方介入的争议解决10.1争议解决方式第三方介入的争议解决方式包括但不限于：协商解决、调解解决、仲裁解决、诉讼解决等。10.2争议解决机构第三方介入的争议解决机构包括但不限于：双方约定的仲裁委员会、人民法院等。10.3诉讼或仲裁地点第三方介入的诉讼或仲裁地点为：合同约定的地点。第十一条第三方介入的合同效力11.1合同生效条件第三方介入的合同生效条件包括但不限于：甲乙双方签字盖章、符合法律法规规定等。11.2合同变更程序第三方介入的合同变更程序包括但不限于：甲乙双方协商一致、签订变更协议、履行相关手续等。11.3合同解除条件第三方介入的合同解除条件包括但不限于：合同履行完毕、双方协商一致解除、法律法规规定解除等。第十二条第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程施工许可文件附件2：工程建设项目基本情况说明书附件3：合同主体资质证明文件附件4：工程施工设计文件附件5：工程施工质量标准说明书附件6：合同价格明细表附件7：工程施工期限说明书附件8：合同履行监督与评价办法附件9：工程变更申请书附件10：工程变更批准通知书附件11：违约金计算公式及相关说明附件12：争议解决方式选择协议附件13：第三方服务合同范本附件14：保密协议附件15：知识产权保护声明附件16：合同履行过程中的其他重要文件附件的详细要求和说明：1.工程施工许可文件：包括工程施工许可证、施工许可证等，由相关政府部门颁发，允许承包人在规定范围内进行工程施工。2.工程建设项目基本情况说明书：详细描述工程项