社区文化墙体壁画施工合同

社区文化墙体壁画施工合同合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：第一条工程内容（1）根据业主提供的壁画设计方案，进行墙体壁画的施工；（2）施工期间，施工方应遵守相关法律法规，确保施工安全、环保、文明；（3）施工方应按照约定的时间、质量、工艺完成本项目；（4）施工完毕后，施工方应按照约定进行验收和保修。1.2业主应提供的条件：（1）提供合法的施工场地，确保施工方能够顺利进行施工；（2）提供设计方案、施工图纸等相关资料；（3）向施工方提供施工所需的证件、批文等；（4）支付合同约定的施工费用。第二条施工期限2.1本项目的施工期限为_____天，自施工方入场之日起计算。2.2施工方如因特殊原因需要延长施工期限，应提前向业主申请，经业主批准后方可延长。延长的期限及费用，双方另行协商确定。第三条施工质量3.1施工方应严格按照业主提供的设计方案、施工图纸进行施工，确保施工质量符合相关法律法规及行业标准。3.2施工过程中，施工方应确保施工安全，采取有效措施防止安全事故的发生。3.3施工完毕后，施工方应按照约定的标准进行自检，并向业主提供验收报告。业主有权对施工质量进行验收，并提出整改要求。施工方应在验收合格后向业主交付本项目。第四条施工费用及支付方式4.1本项目的施工费用为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元，包括但不限于材料费、人工费、交通费、住宿费等。4.2业主应按照本合同约定的付款节点及时向施工方支付施工费用。具体付款节点如下：（1）施工前，业主支付施工费用的____%；（2）施工过程中，业主根据施工进度支付施工费用的____%；（3）施工完毕并验收合格后，业主支付施工费用的____%。4.3施工方收取费用时，应向业主提供合法、正规的发票。第五条违约责任5.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利义务。如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2施工方如未按照约定时间、质量、工艺完成本项目，应按逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：违约金=施工费用×逾期天数×____%。5.3业主如未按照约定时间支付施工费用，施工方有权拒绝继续施工，并有权要求业主支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：违约金=施工费用×逾期天数×____%。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至本项目验收合格且施工费用全部支付完毕后终止。甲方（业主）：__________乙方（施工方）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.壁画设计方案2.施工图纸3.施工资质证书4.施工人员名单5.施工安全措施方案6.施工环保措施方案7.验收报告8.发票二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定时间、质量、工艺完成本项目，属于违约行为。2.业主未按照约定时间支付施工费用，属于违约行为。3.施工过程中出现安全事故，未按照约定采取措施防止，属于违约行为。4.施工方未按照约定提供合法、正规的发票，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指拥有施工项目的社区或个人。2.乙方：指承担施工任务的壁画施工企业或个人。3.施工期限：指合同约定的施工时间。4.施工质量：指施工成果符合设计方案和行业标准的情况。5.违约金：指违约方应支付给守约方的经济赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法：双方协商调整施工计划，必要时增加施工人员或延长施工期限。2.设计方案变更：解决办法：双方协商确定变更内容，重新签订补充协议。3.施工费用支付纠纷：解决办法：双方按照合同约定的付款节点及时支付，如发生纠纷，可协商解决或依法向法院提起诉讼。4.施工质量问题：解决办法：施工方按照业主要求及时整改，直至达到