建筑施工合同模板-河北版

建筑施工合同模板_河北版合同编号：__________建筑施工合同地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于业主委托施工方进行建筑施工，为确保双方的权利和义务，经双方友好协商，特订立本合同，共同遵照执行。第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程规模：1.4工程内容：第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价款包含施工图纸、设计变更、材料费、人工费、机械使用费、措施费、管理费、利润及风险费用等。2.3合同价款支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，业主支付施工方工程总价的30%作为预付款。（2）工程进度达到50%时，业主支付施工方工程总价的30%。（3）工程进度达到100%时，业主支付施工方工程总价的20%。（4）剩余10%作为质量保证金，工程验收合格后无息支付。第三条施工期限3.1本工程的施工期限为____个月，自双方签订合同之日起计算。3.2施工方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。3.3业主应按照合同约定配合施工方完成施工，如业主原因导致工程延期，施工方有权要求业主支付延期费用。第四条工程质量4.1施工方应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量。4.2工程验收合格后，施工方应承担一定的保修期限，具体保修期限及保修内容见附件。4.3业主有权对施工过程进行监督，提出合理化建议，施工方应予以采纳。第五条材料和设备5.1施工方负责采购施工所需的材料和设备，并保证材料和设备的质量。5.2业主如有特殊要求，施工方应按照业主的要求采购材料和设备。5.3材料和设备的验收、试验和保管按国家及行业标准执行。第六条安全生产6.1施工方应严格按照国家及行业安全生产规定进行施工，确保施工安全。6.2施工方应建立健全安全生产责任制度，明确各级安全生产责任人。6.3施工方应定期对施工人员进行安全生产培训，提高施工人员的安全意识。第七条违约责任7.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担相应的违约责任。7.2施工方如未按约定时间完成工程，应支付业主违约金，违约金为工程总价的2%。7.3业主如未按约定时间支付合同价款，应支付施工方违约金，违约金为应付款项的2%。第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，双方各执一份。9.2本合同附件包括：工程图纸、设计文件、施工方案、材料和设备清单、保修期限及保修内容等。9.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（业主）：乙方（施工方）：签订日期：__________一、附件列表：1.工程图纸2.设计文件3.施工方案4.材料和设备清单5.保修期限及保修内容6.工程进度计划7.安全生产管理制度8.质量检验标准9.合同履行过程中的其他相关文件二、违约行为及认定：1.施工方未按约定时间完成工程，视为违约。2.业主未按约定时间支付合同价款，视为违约。3.施工方未按照国家及行业标准进行施工，视为违约。4.施工方未按照设计文件和施工方案施工，视为违约。5.施工方未按照合同约定采购材料和设备，视为违约。6.业主未按照合同约定配合施工方完成施工，视为违约。7.双方未履行合同约定的其他义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.建筑施工合同：为建设单位与施工单位就建筑工程项目达成的一种明确双方权利义务关系的协议。2.甲方（业主）：为建设单位，负责委托施工单位进行建筑施工。3.乙方（施工方）：为施工单位，负责按照甲方的要求进行建筑施工。4.合同总价：双方约定的完成工程所需的全部费用。5.违约金：一方违约时，按照合同约定向对方支付的赔偿金。6.保修期限：施工方对工程质量承担保修责任的期限。7.安全生产：在建筑施工过程中，为防止事故和职业病，保护人员安全和健康，保护财产和环境，采取的组织措施、技术措施和法制措施的总称。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整施工计划，必要时签订延期协议，明确延期时间和费用。2.工程质量问题：解决办法：及时停工，整改合格后继续施工，严重质量问题可能导致合同解除。3.合同价款支付纠纷：解决办法：双方核对工程量，按实际完成工程量进行价款结算。4.材料和设备不合格：解决办法：更换不合格材料和设备，造成工期延误和费用增加由责任方承担。5.安全生产事故：解决办法：立即启动应急预案，救治伤员，排查事故原因，严肃处理责