土方劳务分包合同模板

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

土方劳务分包合同模板精选本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1分包方主体资格及资质证明1.2总包方主体资格及资质证明1.3土方劳务分包工程的定义与范围第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程进度计划第三条合同价款及支付方式3.1合同总金额3.2预付款比例及支付时间3.3工程进度款支付比例及时间3.4验收合格后支付尾款3.5支付方式及支付账户第四条工程质量与标准4.1土方工程质量标准4.2工程验收标准4.3质量保证措施及质量问题的处理第五条工期及进度5.1合同约定的工期5.2工程进度计划及要求5.3工期延误的责任及处理第六条分包方的义务与责任6.1分包方应承担的义务6.2分包方应对工程的安全负责6.3分包方应遵守的法律法规第七条总包方的义务与责任7.1总包方应提供的条件7.2总包方对分包方的支持与协调7.3总包方应承担的风险及责任第八条违约责任及赔偿8.1分包方违约的责任及赔偿8.2总包方违约的责任及赔偿8.3不可抗力因素导致的违约处理第九条争议解决方式9.1双方协商解决9.2向有关政府部门申请调解或仲裁9.3向人民法院提起诉讼第十条合同的变更与解除10.1合同变更的条件及程序10.2合同解除的条件及程序第十一条保密条款11.1双方对合同内容及相关资料的保密11.2保密期限第十二条合同的生效、履行及终止12.1合同的生效条件12.2合同的履行期限及地点12.3合同终止的条件及后果第十三条其他条款13.1双方约定的其他事项13.2分包合同的附件第十四条双方签字盖章14.1分包方签字盖章14.2总包方签字盖章14.3签字盖章日期第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1分包方主体资格及资质证明分包方应向总包方提供有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、资质证书等相关证件，以证明其具备从事土方劳务分包业务的资格和能力。1.2总包方主体资格及资质证明总包方应向分包方提供有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、资质证书等相关证件，以证明其具备从事总包业务的资格和能力。1.3土方劳务分包工程的定义与范围土方劳务分包工程是指分包方按照总包方的要求，在总包方负责的工程范围内，完成土方挖掘、运输、填筑、压实等相关工作。分包工程的范围包括但不限于土方开挖、回填、排水、降水等。第二条工程概况2.1工程名称土方劳务分包工程的名称为：工程。2.2工程地点土方劳务分包工程的地点为：。2.3工程规模土方劳务分包工程的规模为：。2.4工程进度计划土方劳务分包工程的进度计划按照总包方提供的工程进度计划执行，分包方应严格按照进度计划完成相关工作。第三条合同价款及支付方式3.1合同总金额土方劳务分包合同的总金额为：人民币元整（大写：元整）。3.2预付款比例及支付时间预付款比例为：%。总包方应在合同签订后七个工作日内，向分包方支付预付款。3.3工程进度款支付比例及时间工程进度款支付比例为：%。分包方完成合同约定的工作量后，总包方应在验收合格后七个工作日内支付进度款。3.4验收合格后支付尾款土方劳务分包工程验收合格后，总包方应在验收报告书签署后的七个工作日内支付尾款。3.5支付方式及支付账户支付方式为：银行转账。支付账户为：。第四条工程质量与标准4.1土方工程质量标准土方劳务分包工程的质量和标准应符合：。4.2工程验收标准土方劳务分包工程的验收标准应符合：。4.3质量保证措施及质量问题的处理分包方应建立健全质量保证体系，加强质量管理工作。如发生质量问题，分包方应承担修复及赔偿责任。第五条工期及进度5.1合同约定的工期土方劳务分包工程的合同约定工期为：。5.2工程进度计划及要求分包方应按照总包方提供的工程进度计划执行，并确保按时完成相关工作。5.3工期延误的责任及处理如分包方原因导致工期延误，分包方应承担相应的违约责任。如不可抗力因素导致工期延误，双方按实际情况协商解决。第六条分包方的义务与责任6.1分包方应承担的义务分包方应按照合同约定完成相关工作，并保证工程质量、安全、进度等方面的要求。6.2分包方应对工程的安全负责分包方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和规范要求，确保工程安全。6.3分包方应遵守的法律法规分包方在履行合同过程中，应遵守国家相关法律法规，不得违法经营。第八条违约责任及赔偿8.1分包方违约的责任及赔偿分包方如违反合同约定，导致工程质量、安全、进度等方面出现问题，应承担相应的违约责任。具体赔偿金额根据违约程度和实际损失确定。8.2总包方违约的责任及赔偿总包方如违反合同约定，导致工程质量、安全、进度等方面出现问题，应承担相应的违约责任。具体赔偿金额根据违约程度和实际损失确定。8.3不可抗力因素导致的违约处理如因不可抗力因素导致分包方或总包方无法履行合同，双方应立即协商，按实际情况处理。第九条争议解决方式9.1双方协商解决双方在履行合同过程中如发生争议，应通过友好协商解决。9.2向有关政府部门申请调解或仲裁如双方协商无果，可向有关政府部门申请调解或仲裁。9.3向人民法院提起诉讼如双方经调解或仲裁仍无法解决争议，可向人民法院提起诉讼。第十条合同的变更与解除10.1合同变更的条件及程序合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。10.2合同解除的条件及程序合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议。解除协议作为合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。第十一条保密条款11.1双方对合同内容及相关资料的保密双方应对合同内容及相关资料予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。11.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。第十二条合同的生效、履行及终止12.1合同的生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同的履行期限及地点合同履行期限为：。履行地点为：。12.3合同终止的条件及后果合同终止条件为：。终止后果为：。第十三条其他条款13.1双方约定的其他事项双方可根据实际情况，约定其他事项，并签订书面补充协议。补充协议作为合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。13.2分包合同的附件分包合同的附件包括：。附件作为合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。第十四条双方签字盖章14.1分包方签字盖章分包方（盖章）：14.2总包方签字盖章总包方（盖章）：14.3签字盖章日期签字盖章日期：年月日。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的条件1.1第三方介入的条件当本合同的履行需要第三方介入时，包括但不限于中介方、咨询方、监理方等，甲乙双方应共同协商确定第三方的选择标准、资质要求等相关事项。1.2第三方介入的程序甲乙双方应共同制定第三方介入的程序，包括第三方的选定、签订合同、履行监督等环节，并确保第三方介入的合法性和合规性。第二条第三方的主要职责2.1第三方职责第三方介入后，应严格按照甲乙双方的约定和相关法律法规的要求，履行其监督、协调、咨询等职责。2.2第三方对工程质量、安全、进度等方面的要求第三方应确保工程质量、安全、进度等方面符合甲乙双方的约定和相关法律法规的要求。第三条第三方与甲乙双方的关系3.1第三方与甲乙双方的关系第三方与甲乙双方是独立的法律主体，第三方对甲乙双方的权利义务不产生直接影响。3.2第三方与其他各方的划分第三方与其他各方（如分包方、总包方等）是独立的法律主体，第三方与其他各方的权利义务不产生直接影响。第四条第三方介入后的合同变更4.1合同变更的条件及程序当甲乙双方因第三方介入需要变更合同时，应遵循原合同的变更程序，包括但不限于双方协商一致、签订书面变更协议等。4.2合同变更的内容合同变更内容应包括但不限于第三方职责的调整、合同价款的变更、合同履行期限的调整等。第五条第三方介入后的违约责任及赔偿5.1第三方违约的责任及赔偿当第三方违反合同约定，导致工程质量、安全、进度等方面出现问题，第三方应承担相应的违约责任。具体赔偿金额根据违约程度和实际损失确定。5.2甲乙双方违约的责任及赔偿甲乙双方如违反合同约定，导致第三方无法履行其职责，甲乙双方应承担相应的违约责任。具体赔偿金额根据违约程度和实际损失确定。第六条第三方介入后的争议解决方式6.1双方协商解决甲乙双方与第三方在履行合同过程中如发生争议，应通过友好协商解决。6.2向有关政府部门申请调解或仲裁如双方协商无果，可向有关政府部门申请调解或仲裁。6.3向人民法院提起诉讼如双方经调解或仲裁仍无法解决争议，可向人民法院提起诉讼。第七条第三方介入后的合同解除7.1合同解除的条件及程序合同解除需甲乙双方与第三方协商一致，并签订书面解除协议。解除协议作为合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。7.2合同解除后的后果合同解除后，甲乙双方与第三方应按照解除协议约定的方式处理后续事项，包括但不限于工程交接、赔偿责任等。第八条第三方责任限额8.1第三方责任限额的确定第三方责任限额应根据合同金额、工程风险等因素综合确定，具体限额由甲乙双方协商确定。8.2第三方责任限额的支付方式第三方责任限额的支付方式应由甲乙双方协商确定，包括但不限于第三方支付、甲乙双方共同支付等。第九条第三方介入后的其他条款9.1双方约定的其他事项甲乙双方可根据实际情况，约定其他事项，并签订书面补充协议。补充协议作为合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。9.2第三方介入后的附件第三方介入后的附件包括：。附件作为合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。第十条第三方签字盖章10.1第三方签字盖章第三方（盖章）：10.2签字盖章日期签字盖章日期：年月日。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：土方劳务分包工程详细设计图纸附件2：土方劳务分包工程施工方案附件3：土方劳务分包工程安全防护措施附件4：土方劳务分包工程环境保护措施附件5：分包方资质证书复印件附件6：总包方资质证书复印件附件7：第三方介入协议附件8：工程进度计划表附件9：工程质量检验标准附件10：工程安全管理制度附件11：工程现场管理协议附件12：工程保险单复印件附件13：合同变更协议附件14：合同解除协议附件的详细要求和说明：附件1：土方劳务分包工程详细设计图纸详细要求：包括工程的设计图纸、施工图纸、细部图纸等，应清晰、完整，能够指导施工过程。附件2：土方劳务分包工程施工方案附件3：土方劳务分包工程安全防护措施详细要求：包括施工现场的安全防护措施、安全标志、安全设施等，应符合国家相关法律法规和标准要求。附件4：土方劳务分包工程环境保护措施详细要求：包括施工现场的环境保护措施、环境保护设施等，应符合国家相关法律法规和标准要求。附件5：分包方资质证书复印件详细要求：分包方应提供有效的资质证书复印件，以证明其具备从事土方劳务分包业务的资格和能力。附件6：总包方资质证书复印件详细要求：总包方应提供有效的资质证书复印件，以证明其具备从事总包业务的资格和能力。附件7：第三方介入协议详细要求：明确第三方的职责、权利、义务等，以及第三方介入的条件、程序、期限等。附件8：工程进度计划表详细要求：明确工程的施工进度计划，包括各阶段的开始时间、结束时间、工作内容等。附件9：工程质量检验标准详细要求：明确工程的质量检验标准，包括质量验收的要求、质量问题的处理等。附件10：工程安全管理制度详细要求：明确工程的安全管理制度，包括安全管理机构、安全管理人员、安全责任等。附件11：工程现场管理协议详细要求：明确工程现场管理的内容、要求、责任等，以及双方在现场管理中的权利和义务。附件12：工程保险单复印件详细要求：提供工程保险单的复印件，以证明工程已购买相应的保险。附件13：合同变更协议详细要求：明确合同变更的条件、程序、内容等。附件14：合同解除协议详细要求：明确合同解除的条件、程序、后果等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.分包方未按照合同约定完成工作，或工作质量不符合约定。2.分包方未按照合同约定的时间完成工作，导致工期延误。3.分包方在施工过程中违反国家法律法规、安全生产规定，导致安全事故。4.总包方未按照合同约定提供施工条件，或提供的条件不符合要求。5.总包方未按照合同约定支付工程价款，或支付的价款不符合约定。6.第三方未按照合同约定履行其职责，或职责履行不符合要求。责任认定：1.分包方违约的，应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。2.总包方违