简单劳务分包协议书

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME简单劳务分包协议书本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1分包方名称1.2分包方地址1.3总包方名称1.4总包方地址第二条工程概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程内容2.4工程进度第三条分包范围及工作内容3.1分包范围3.2工作内容3.3分包工作量第四条合同价款及支付方式4.1合同总价4.2支付方式4.3支付进度4.4支付条件第五条工期要求5.1计划开工日期5.2计划竣工日期5.3工期延误第六条质量标准6.1工程质量标准6.2质量验收6.3质量保证第七条安全责任7.1分包方安全责任7.2总包方安全责任7.3安全防护措施第八条违约责任8.1分包方违约8.2总包方违约8.3违约赔偿第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决地点9.3诉讼或仲裁第十条合同的生效、变更与解除10.1合同生效条件10.2合同变更10.3合同解除第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约保密第十二条知识产权保护12.1知识产权归属12.2侵权责任12.3知识产权保护措施第十三条不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力后果13.3不可抗力责任第十四条合同的履行、验收与交付14.1合同履行地点14.2工程验收14.3工程交付第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1分包方名称：____________1.2分包方地址：____________1.3总包方名称：____________1.4总包方地址：____________第二条工程概述2.1工程名称：____________2.2工程地点：____________2.3工程内容：____________2.4工程进度：____________第三条分包范围及工作内容3.1分包范围：____________3.2工作内容：____________3.3分包工作量：____________第四条合同价款及支付方式4.1合同总价：____________4.2支付方式：____________4.3支付进度：____________4.4支付条件：____________第五条工期要求5.1计划开工日期：____________5.2计划竣工日期：____________5.3工期延误：____________第六条质量标准6.1工程质量标准：____________6.2质量验收：____________6.3质量保证：____________第七条安全责任7.1分包方安全责任：____________7.2总包方安全责任：____________7.3安全防护措施：____________第八条违约责任8.1分包方违约：8.1.1分包方未能按照合同约定完成工作，应当按照合同约定承担违约责任。8.1.2分包方违反合同约定，导致工程质量、安全、进度等方面出现问题，应当按照合同约定承担相应的违约责任。8.1.3分包方在合同履行过程中，违反法律法规、政策规定等，导致合同无法履行或者造成损失的，应当承担相应的违约责任。8.2总包方违约：8.2.1总包方未能按照合同约定支付价款，应当按照合同约定承担违约责任。8.2.2总包方违反合同约定，导致工程质量、安全、进度等方面出现问题，应当按照合同约定承担相应的违约责任。8.2.3总包方在合同履行过程中，违反法律法规、政策规定等，导致合同无法履行或者造成损失的，应当承担相应的违约责任。8.3违约赔偿：8.3.1违约方应当承担因违约造成的损失赔偿责任，包括但不限于直接经济损失、逾期利息、违约金等。8.3.2违约方应当承担因违约导致的间接损失赔偿责任，包括但不限于总包方的利润损失、分包方的损失等。8.3.3违约方的赔偿责任不得超过合同总价款的__%。第九条争议解决9.1争议解决方式：9.1.1双方在合同履行过程中发生的争议，应当通过友好协商解决。9.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决地点：9.2.1双方约定争议解决地点为____________。9.3诉讼或仲裁：9.3.1如双方约定仲裁，则仲裁机构为____________。9.3.2如双方选择诉讼，则管辖法院为合同签订地人民法院。第十条合同的生效、变更与解除10.1合同生效条件：10.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。10.1.2合同生效后，双方应当严格按照合同约定履行各自的权利和义务。10.2合同变更：10.2.1合同履行过程中，如需变更合同内容，应当经双方协商一致，并签订书面变更协议。10.2.2合同变更不得影响合同的履行，且不得违反法律法规、政策规定。10.3合同解除：10.3.1合同履行过程中，如因不可抗力等不可归责于双方的原因导致合同无法履行，双方协商一致可以解除合同。10.3.2合同解除后，双方应当根据合同约定和实际情况办理相关手续，互相返还已收到的财物，并按照合同约定承担相应的责任。第十一条保密条款11.1保密内容：11.1.1双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、运营数据等。11.2保密期限：11.2.1双方约定保密期限为合同终止后____________年。11.3违约保密：11.3.1如一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，违约方应当承担相应的赔偿责任。第十二条知识产权保护12.1知识产权归属：12.1.1双方同意，合同履行过程中产生的知识产权，除法律明确规定属于分包方外，均归总包方所有。12.2侵权责任：12.2.1如分包方在合同履行过程中侵犯他人知识产权，由分包方承担相应的侵权责任。12.3知识产权保护措施：12.3.1双方应当共同采取措施，保护合同履行过程中的知识产权，防止侵权行为的发生。第十三条不可抗力13.1不可抗力事件：13.1.1不可抗力事件包括但不限于自然灾害、社会事件等。13.2不可抗力后果：13.2.1因不可抗力事件导致合同无法履行或者造成损失的，双方均不承担违约责任。13.3不可抗力责任：13.3.1遭受不可抗力事件的一方应当及时通知对方，并采取措施减少损失。第十四条合同的履行、验收与交付14.1合同履行地点：14.第二部分：第三方介入后的修正引入第三方介入的概念和条件，以及第三方介入后的责任和权益分配。第十五条第三方介入的条件和范围15.1第三方介入的条件：15.1.1本合同履行过程中，如涉及专业领域或特殊技能，需要第三方的支持和协助。15.1.2第三方介入需经甲乙双方协商一致，并签订书面协议。15.2第三方介入的范围：15.2.1第三方介入的范围包括但不限于设计、咨询、施工、检测等专业领域。15.2.2第三方介入不得影响甲乙双方的权利和义务，且不得违反本合同的约定。第十六条第三方介入后的责任和权益分配16.1第三方责任：16.1.1第三方应当严格按照甲乙双方的约定和合同要求，提供相应的服务和支持。16.1.2第三方未能按照约定完成工作，导致损失的，由第三方承担相应的责任。16.2第三方权益：16.2.1第三方有权按照约定获取相应的报酬和服务费用。16.2.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的工作条件和协助。第十七条第三方与其他各方的关系17.1第三方与甲乙双方：17.1.1第三方与甲乙双方应当保持独立的关系，不构成任何法律上的从属关系。17.1.2甲乙双方与第三方之间的合同关系，不影响甲乙双方之间的合同关系。17.2第三方与分包方：17.2.1第三方介入分包工作，分包方应当配合第三方的工作，并提供必要的协助。17.2.2分包方不得干涉第三方的正常工作，不得要求第三方履行分包方的义务。第十八条第三方责任限额18.1第三方责任限额的确定：18.1.1甲乙双方应当根据第三方的资质、经验、工作性质等因素，协商确定第三方的责任限额。18.1.2第三方责任限额可以采用金额限制、责任限制等方式。18.2第三方责任限额的调整：18.2.1甲乙双方可以根据合同履行情况，协商调整第三方的责任限额。18.2.2调整第三方责任限额时，应当签订书面协议，并经第三方确认。18.3第三方责任限额的赔偿：18.3.1在第三方责任限额内，第三方应当承担因违约造成的损失赔偿责任。18.3.2超过第三方责任限额的部分，由甲乙双方根据合同约定承担相应的责任。第十九条第三方介入的合同变更和解除19.1第三方介入的合同变更：19.1.1甲乙双方如需变更与第三方的合同内容，应当经第三方同意，并签订书面变更协议。19.1.2合同变更不得影响第三方的工作质量和进度，且不得违反法律法规、政策规定。19.2第三方介入的合同解除：19.2.1甲乙双方如需解除与第三方的合同，应当提前通知第三方，并按照合同约定办理相关手续。19.2.2合同解除后，甲乙双方应当根据合同约定和实际情况，互相返还已收到的财物，并按照合同约定承担相应的责任。第二十条第三方介入后的争议解决20.1争议解决方式：20.1.1甲乙双方与第三方之间的争议，应当通过友好协商解决。20.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。20.2争议解决地点：20.2.1甲乙双方与第三方之间的争议解决地点为合同签订地。20.3诉讼或仲裁：20.3.1如甲乙双方与第三方约定仲裁，则仲裁机构为合同签订地仲裁委员会。20.3.2如甲乙双方与第三方选择诉讼，则管辖法院为合同签订地人民法院。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计图纸附件二：工程量清单附件三：分包工作说明书附件四：合同价款明细表附件五：支付时间表附件六：工程质量标准及验收规范附件七：安全防护措施及应急预案附件八：保密协议附件九：知识产权保护协议附件十：不可抗力事件处理办法附件十一：争议解决方式选择协议附件十二：第三方介入协议附件的详细要求和说明：附件一：工程设计图纸详细要求：包含工程的所有设计图纸，包括但不限于平面图、立面图、剖面图、细部图等。说明：图纸应清晰、完整，足以指导施工。附件二：工程量清单详细要求：详细列出工程的所有分部分项工程量，包括材料、人工、机械等。说明：清单应准确无误，作为计算价款的基础。附件三：分包工作说明书详细要求：明确分包工作的具体内容、工作量、质量标准等。说明：说明书应详细具体，便于分包方了解工作要求。附件四：合同价款明细表详细要求：列出合同总价款及其构成，包括材料费、人工费、机械使用费等。说明：明细表应明确各项费用，便于双方核对。附件五：支付时间表详细要求：明确合同价款的支付时间节点和支付比例。说明：时间表应合理制定，确保工程进度与支付相匹配。附件六：工程质量标准及验收规范详细要求：列出工程的质量标准、验收程序及规范。说明：质量标准应符合国家规定和行业标准。附件七：安全防护措施及应急预案详细要求：明确工程安全防护措施和突发事件应急预案。说明：安全措施应切实可行，应急预案应详细具体。附件八：保密协议详细要求：规定双方在合同履行过程中所获知的对方商业秘密、技术秘密等的保密义务。说明：保密协议应明确保密内容、保密期限和违约责任。附件九：知识产权保护协议详细要求：明确双方在合同履行过程中产生的知识产权归属和保护义务。说明：知识产权保护协议应符合相关法律法规。附件十：不可抗力事件处理办法详细要求：规定不可抗力事件的认定标准、处理程序和责任划分。说明：处理办法应公平合理，确保双方权益。附件十一：争议解决方式选择协议详细要求：明确双方在发生争议时选择的争议解决方式（仲裁或诉讼）。说明：选择协议应明确具体，避免争议发生时双方分歧。附件十二：第三方介入协议详细要求：明确第三方介入的条件、范围、责任和权益分配等。说明：第三方介入协议应详细具体，确保第三方顺利介入且责任明确。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未能按照合同约定支付价款。2.甲方违反合同约定，导致工程质量、安全、进度等方面出现问题。3.甲方在合同履行过程中，违反法律法规、政策规定等。4.乙方未能按照合同约定完成工作，导致工程质量、安全、进度等方面出现问题。5.乙方违反合同约定，导致工程质量、安全、进度等方面出现问题。6.乙方在合同履行过程中，违反法律法规、政策规定等。违约责任认定：