二零二四年云计算数据中心建设与施工合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年云计算数据中心建设与施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3云计算数据中心定义第二条建设内容与范围2.1建设内容2.2建设范围2.3技术指标第三条施工进度与时间表3.1施工启动时间3.2施工完成时间3.3各阶段施工内容第四条合同价格与支付方式4.1合同总价4.2支付方式4.3支付时间表第五条质量保证与验收5.1质量标准5.2验收程序5.3保修期限第六条技术支持与服务6.1技术支持内容6.2技术支持响应时间6.3售后服务第七条保密条款7.1保密信息范围7.2保密期限7.3违约责任第八条违约责任与赔偿8.1违约行为8.2赔偿方式8.3违约金计算第九条争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3法律诉讼第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同终止条件第十一条法律适用与争议解决11.1法律适用11.2争议解决方式第十二条其他条款12.1不可抗力12.2合同附件12.3补充协议第十三条合同的签署与生效13.1签署日期13.2签署地点13.3合同生效日期第十四条联系方式14.1甲方联系方式14.2乙方联系方式（合同结束）第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址甲方名称：[甲方全称]甲方地址：[甲方详细地址]1.2乙方名称及地址乙方名称：[乙方全称]乙方地址：[乙方详细地址]1.3云计算数据中心定义云计算数据中心是指通过互联网提供计算资源、存储资源和网络资源的综合性服务，包括但不限于服务器、存储设备、网络设备和相关的软件系统等。第二条建设内容与范围2.1建设内容建设内容包括但不限于：（1）云计算数据中心的土建工程；（2）数据中心的基础设施建设，包括供电、散热、防雷等；（3）数据中心的网络设备安装与配置；（4）服务器的采购与部署；（5）相关软件系统的开发与部署；（6）数据中心的运营与维护等。2.2建设范围建设范围包括但不限于：（1）数据中心的机房区域；（2）数据中心的办公区域；（3）数据中心的辅助设施区域；（4）数据中心的安全防护系统；（5）数据中心的运营管理系统等。2.3技术指标数据中心的技术指标包括但不限于：（1）服务器数量和性能要求；（2）存储设备的容量和性能要求；（3）网络设备的带宽和延迟要求；（4）数据中心的PUE值要求；（5）数据中心的可靠性要求等。第三条施工进度与时间表3.1施工启动时间施工启动时间为[具体日期]，以甲方书面通知为准。3.2施工完成时间施工完成时间为[具体日期]，以乙方提交验收报告为准。3.3各阶段施工内容各阶段的施工内容如下：（1）第一阶段：土建工程，预计[具体时间]完成；（2）第二阶段：基础设施建设，预计[具体时间]完成；（3）第三阶段：设备安装与配置，预计[具体时间]完成；（4）第四阶段：软件系统开发与部署，预计[具体时间]完成；（5）第五阶段：系统调试与优化，预计[具体时间]完成；（6）第六阶段：运营与维护，自数据中心正式投入使用起。第四条合同价格与支付方式4.1合同总价合同总价为[具体金额]，大写：[大写金额]。4.2支付方式支付方式为[支付方式]，包括但不限于银行转账、支票等。4.3支付时间表支付时间表如下：（1）第一笔款项：[具体金额]，在合同签订后[具体时间]内支付；（2）第二笔款项：[具体金额]，在土建工程完成后[具体时间]内支付；（3）第三笔款项：[具体金额]，在基础设施建设完成后[具体时间]内支付；（4）第四笔款项：[具体金额]，在设备安装与配置完成后[具体时间]内支付；（5）第五笔款项：[具体金额]，在软件系统开发与部署完成后[具体时间]内支付；（6）第六笔款项：[具体金额]，在系统调试与优化完成后[具体时间]内支付；（7）第七笔款项：[具体金额]，在数据中心正式投入使用后[具体时间]内支付。第五条质量保证与验收5.1质量标准数据中心的质量标准应满足[相关标准或规范]。5.2验收程序验收程序如下：（1）甲方应在数据中心正式投入使用前组织验收；（2）乙方应提供必要的技术支持和配合；（3）验收合格后，甲方应签署验收报告。5.3保修期限乙方向甲方提供设备的保修期限为[具体时间]，自验收合格之日起计算。第六条技术支持与服务6.1技术支持内容乙方提供的技术支持内容如下：（1）设备安装与调试；（2）软件系统部署与调试；（3）培训甲方操作人员；（4）系统运行监测与维护；（5）技术咨询与支持等。6.2技术支持响应时间乙方对甲方技术支持请求的响应时间不超过[具体时间]。6.3售后服务乙方提供的售后服务包括但不限于：（1）设备更换与维修；（2）软件系统升级与优化；（3）技术支持与培训等。（第一部分第八条违约责任与赔偿8.1违约行为违约行为包括但不限于：（1）乙方未能按照合同约定的时间完成施工；（2）乙方提供的设备或服务不符合合同约定的质量标准；（3）甲方未能按照约定时间支付款项；（4）甲方未履行合同约定的其他义务等。8.2赔偿方式违约方应向守约方支付违约金，违约金计算方式为：[具体计算方式]。8.3违约金计算违约金计算方式如下：（1）违约方应支付守约方合同总价[具体比例]的违约金；（2）违约方应支付守约方因违约导致的额外费用等。第九条争议解决9.1协商解决双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。9.2调解解决如果协商未能解决争议，双方可向[具体机构或个人]申请调解。9.3法律诉讼如果调解未能解决争议，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更程序合同变更应书面签署，并由双方盖章确认。10.3合同终止条件合同终止条件如下：（1）双方协商一致解除合同；（2）一方违约导致合同无法履行，另一方解除合同；（3）因不可抗力导致合同无法履行，双方协商解除合同。第十一条法律适用与争议解决11.1法律适用本合同适用[具体国家或地区]的法律。11.2争议解决方式争议解决方式如第九条所述。第十二条其他条款12.1不可抗力不可抗力事件包括但不限于：（1）自然灾害，如地震、洪水等；（2）社会事件，如战争、动乱等；（3）政府行为，如政策变动、强制停工等。12.2合同附件合同附件包括但不限于：（1）设备技术参数说明书；（2）软件系统需求说明书；（3）施工图纸等。12.3补充协议双方可就合同未尽事宜签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十三条合同的签署与生效13.1签署日期合同签署日期为[具体日期]。13.2签署地点合同签署地点为[具体地点]。13.3合同生效日期合同生效日期为[具体日期]。第十四条联系方式14.1甲方联系方式甲方联系人：[联系人姓名]联系电话：[联系电话]电子邮箱：[电子邮箱]14.2乙方联系方式乙方联系人：[联系人姓名]联系电话：[联系电话]电子邮箱：[电子邮箱]（）第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义及责任1.1第三方定义第三方是指除甲方和乙方之外，根据本合同约定参与项目实施或与项目实施相关的各方，包括但不限于中介方、咨询方、监理方、设备供应商、技术服务商等。1.2第三方责任第三方应按照合同约定履行相应的义务，并对其提供的设备、服务或其他行为的质量、安全等相关问题承担责任。1.3第三方权利第三方在本合同项下的权利包括但不限于：（1）按合同约定获得相应的支付；（2）获得合同约定的技术支持和服务；（3）参与项目的验收和评估等。第二条第三方介入的程序和条件2.1第三方介入程序第三方介入程序如下：（1）甲方、乙方协商一致，确定第三方的介入；（2）甲方、乙方与第三方签订相应的合同或协议；（3）第三方按照合同约定参与项目实施；（4）项目完成后，第三方按照约定进行交割和撤离。2.2第三方介入条件第三方介入条件如下：（1）第三方具备相应的资质和能力；（2）第三方符合甲方、乙方的要求；（3）第三方与甲方、乙方协商一致。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额的确定第三方责任限额根据合同约定的金额或比例确定，具体限额由甲方、乙方与第三方在合同中约定。3.2第三方责任限额的支付第三方责任限额的支付方式如下：（1）甲方、乙方按照合同约定向第三方支付；（2）第三方在承担责任后，向甲方、乙方提供相应的支付凭证。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲乙方的关系定义第三方与甲乙方的关系是指第三方根据本合同约定，向甲方、乙方提供设备、服务或其他行为，并据此与甲方、乙方建立合同关系。4.2第三方与甲乙方的权利义务划分第三方与甲乙方的权利义务划分如下：（1）第三方按照合同约定向甲方、乙方提供设备、服务或其他行为；（2）甲方、乙方按照合同约定支付第三方相应的款项；（3）甲方、乙方与第三方协商解决合同履行过程中的问题。第五条第三方介入对合同履行的影响5.1第三方介入不影响本合同的履行，甲乙双方应按照合同约定履行各自的义务。5.2第三方介入不影响甲方、乙方之间的权利义务关系，甲方、乙方之间的权利义务关系独立于第三方。5.3第三方介入不影响本合同的解除、终止或变更，任何一方均有权根据合同约定解除、终止或变更合同。第六条第三方介入的合同修正6.1甲方、乙方与第三方签订的合同或协议，应为本合同的附件，并与本合同具有同等法律效力。6.2甲方、乙方与第三方签订的合同或协议，如有与本合同冲突之处，以本合同为准。6.3甲方、乙方与第三方签订的合同或协议，需经甲方、乙方双方书面确认后生效。第七条第三方介入的违约责任7.1第三方如违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。7.2甲方、乙方如未能按照合同约定履行支付、确认等义务，应承担相应的违约责任。7.3第三方如因违约导致甲方、乙方损失，甲方、乙方有权向第三方追偿。第八条第三方介入的争议解决8.1甲方、乙方与第三方之间的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商未能解决争议，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条合同的签署与生效9.1甲方、乙方与第三方签订的合同或协议，自双方签字盖章之日起生效。9.2甲方、乙方与第三方签订的合同或协议，如需修改或补充，应经双方协商一致，并签署书面文件。9.3甲方、乙方与第三方签订的合同或协议，如与本合同冲突，以本合同为准。第十条联系方式10.1甲方联系方式甲方联系人：[联系人姓名]联系电话：[联系电话]电子邮箱：[电子邮箱]10.2乙方联系方式乙方联系人：[联系人姓名]联系电话：[联系电话]电子邮箱：[电子邮箱]（第二部分：第三方介入后的第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设备技术参数说明书描述：详细说明设备的技术参数，包括但不限于性能、规格、容量、功耗等。要求：说明书应由第三方提供，并确保信息的准确性和最新性。说明：该附件用于确保甲方、乙方对设备的技术性能有清晰的理解和共识。2.软件系统需求说明书描述：详细列出软件系统的功能需求、性能指标、用户界面等。要求：说明书应由第三方提供，并确保需求的完整性和可实现性。说明：该附件用于指导第三方开发符合甲方、乙方需求的软件系统。3.施工图纸描述：包含云计算数据中心建设的详细施工图、平面图、立面图等。要求：图纸应由第三方提供，并确保图纸的准确性和可执行性。说明：该附件用于指导施工团队按照设计要求进行建设。4.设备供应商协议描述：第三方与设备供应商之间的协议，规定供应商的义务和责任。要求：协议应由第三方提供，并确保协议内容的合法性和有效性。说明：该附件用于明确供应商在设备提供、安装、维护等方面的责任。5.技术服务商协议描述：第三方与技术服务商之间的协议，规定技术服务的范围和标准。要求：协议应由第三方提供，并确保协议内容的明确性和可执行性。说明：该附件用于明确技术服务在系统部署、调试、优化等方面的责任。6.监理服务协议描述：第三方与监理机构之间的协议，规定监理的职责和评估标准。要求：协议应由第三方提供，并确保协议内容的公正性和权威性。说明：该附件用于确保施工过程的合规性和质量控制。说明二：违约行为及责任认定：1.设备供应延误违约行为：第三方未能按照合同约定时间提供设备。责任认定：第三方应承担设备供应延误造成的甲方、乙方损失。示例说明：如果设备供应延误导致项目进度推迟，第三方需支付因此产生的额外费用。2.设备质量不符合约定违约行为：第三方提供的设备质量未达到合同标准。责任认定：第三方应承担设备质量问题造成的甲方、乙方损失。示例说明：如果设备存在缺陷导致故障频发，第三方需负责维修或更换。3.服务未达到标准违约行为：第三方提供的服务未达到合同约定的性能或效果。责任认定：第三方应承担服务未达标造成的甲方、乙方损失。示例说明：如果技术支持响应时间超过合同约定，第三方需支付违约金。4.施工进度延误违约行为：施工团队未能按照合同约定时间完成建设。责任认定：施工团队应承担施工进度延误造成的甲方、乙方损失。示例说明：如果建设进度推迟导致项目延期交付，施工团队需支付违约金。5.未按约定提供技术支持违约行为：第三方未能按照合同约定提供技术支持。责任认定：第三方应承担未提供技术支持造成的甲方、乙方损失。示例说明：如果技术支持服务中断导致项目停滞，第三方需支付违约金。（第三部分：其他补充性说明和解释）全文完。二零二四年云计算数据中心建设与施工合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3云计算数据中心定义第二条合同范围及工程内容2.1工程概述2.2建设内容2.3施工内容第三条合同价格及支付方式3.1合同总价3.2支付方式3.3进度付款3.4最终付款第四条工程进度与交付4.1工程进度计划4.2工程交付标准4.3交付时间第五条质量保证与验收5.1质量标准5.2质量监督5.3验收程序5.4验收标准第六条技术支持与服务6.1技术支持6.2售后服务6.3培训服务第七条保密条款7.1保密内容7.2保密期限7.3保密责任第八条违约责任8.1甲方违约8.2乙方违约8.3违约赔偿第九条争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决9.4法律诉讼第十条适用法律与管辖10.1适用法律10.2管辖法院第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更11.3合同终止第十二条其他条款12.1不可抗力12.2广告宣传12.3信息反馈12.4合同附件第十三条附则13.1名词解释13.2合同效力13.3合同修改第十四条签字盖章14.1甲方签字盖章14.2乙方签字盖章14.3日期第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：甲方全称，即合同签订方全称。1.1甲方地址：甲方的注册地址或合同履行地址。1.2乙方名称：乙方全称，即合同签订方全称。1.2乙方地址：乙方的注册地址或合同履行地址。1.3云计算数据中心定义：云计算数据中心是指通过互联网提供计算资源、存储资源和网络资源的服务设施，包括但不限于服务器、存储设备、网络设备和相关的软件系统。第二条合同范围及工程内容2.1工程概述：工程概述是对工程的基本描述，包括工程名称、工程地点、工程规模等。2.2建设内容：建设内容包括但不限于云计算数据中心的土建工程、电气工程、空调工程、网络工程、安全防护工程等。2.3施工内容：施工内容包括但不限于施工图纸的编制、施工方案的制定、施工进度的安排、施工质量的控制等。第三条合同价格及支付方式3.1合同总价：合同总价是指完成本合同约定的工程内容所应支付的总金额，具体金额见合同附件。3.2支付方式：支付方式可以是现金、银行转账、支票等方式。3.3进度付款：进度付款是指按照工程进度的完成情况，分阶段支付工程款项。具体的付款比例和付款时间见合同附件。3.4最终付款：最终付款是指工程完成后，按照合同约定的条件支付剩余的工程款项。具体的付款条件和时间见合同附件。第四条工程进度与交付4.1工程进度计划：工程进度计划是指乙方按照合同约定的时间节点完成工程的具体计划。4.2工程交付标准：工程交付标准是指工程完成后应达到的质量、性能、功能等要求。4.3交付时间：交付时间是指乙方按照合同约定的时间节点将工程交付给甲方的时间。第五条质量保证与验收5.1质量标准：质量标准是指工程应达到的质量要求，包括但不限于国家标准、行业标准和地方标准。5.2质量监督：质量监督是指甲方对乙方施工过程和工程质量的监督和检查。5.3验收程序：验收程序是指工程完成后，甲方对工程进行验收的程序，包括但不限于初步验收、正式验收和运行验收。5.4验收标准：验收标准是指工程验收时应遵守的标准和规范。第六条技术支持与服务6.1技术支持：技术支持是指乙方在合同有效期内为甲方提供的技术咨询、技术服务和技术指导。6.2售后服务：售后服务是指乙方在工程交付后为甲方提供的设备维护、故障排除等服务。6.3培训服务：培训服务是指乙方为甲方提供的人员培训服务，包括操作培训、维护培训等。第八条违约责任8.1甲方违约：甲方违反合同约定，未能按照约定履行合同义务的，应承担违约责任。具体的违约责任见合同附件。8.2乙方违约：乙方违反合同约定，未能按照约定履行合同义务的，应承担违约责任。具体的违约责任见合同附件。8.3违约赔偿：违约方应向守约方支付违约金，违约金的具体金额见合同附件。第九条争议解决9.1协商解决：合同双方在合同履行过程中发生争议的，应通过友好协商的方式解决。9.2调解解决：协商不成时，可以请求第三方进行调解，调解不成的，按照合同约定的仲裁条款进行仲裁。9.3仲裁解决：合同双方在合同中约定仲裁条款，如“任何争议均提交北京仲裁委员会仲裁”，按照约定的仲裁条款进行仲裁。9.4法律诉讼：如合同中未约定仲裁条款，或者仲裁不成时，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条适用法律与管辖10.1适用法律：本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。10.2管辖法院：如发生法律诉讼，合同双方同意接受中华人民共和国有管辖权的人民法院的管辖。第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更：合同双方经协商一致，可以对合同的内容进行变更，变更内容见合同附件。11.3合同终止：合同双方经协商一致，可以终止合同的履行，合同终止的具体事宜见合同附件。第十二条其他条款12.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或者造成损失的，双方均不承担责任。不可抗力包括自然灾害、社会事件等。12.2广告宣传：乙方在合同履行过程中，如需进行广告宣传，应事先征得甲方的同意，并按照甲方的要求进行。12.3信息反馈：乙方应定期向甲方反馈工程进度、质量情况等信息，确保甲方对工程的了解。12.4合同附件：合同附件是对合同的补充和细化，包括但不限于工程图纸、施工方案、付款计划等。第十三条附则13.1名词解释：本合同中使用的词语，如有特殊意义的，应在合同附件中进行解释。13.2合同效力：本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。13.3合同修改：合同的修改、补充必须经双方协商一致，并以书面形式进行。第十四条签字盖章14.1甲方签字盖章：甲方授权代表签字并加盖公章。14.2乙方签字盖章：乙方授权代表签字并加盖公章。14.3日期：双方签字盖章的日期。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和范围1.1第三方介入：本合同中的第三方介入是指在合同履行过程中，除甲乙方之外的，为甲乙方提供协助、服务或监督的各方，包括但不限于监理方、设计方、施工方、检测方、仲裁方、调解方等。1.2第三方范围：第三方包括但不限于与甲乙方有业务往来的合作伙伴、为合同履行提供必要条件的关联企业、以及根据法律规定或合同约定介入的政府部门和社会组织。第二条第三方介入的程序和条件2.1第三方介入程序：甲乙方应在合同中明确第三方介入的程序，包括第三方的选择标准、介入时间、介入方式等。2.2第三方介入条件：甲乙方应在合同中明确第三方介入的条件，包括但不限于第三方应具备的资质、经验、信誉等。第三条第三方介入的权利和义务3.1第三方权利：第三方有权根据合同约定，对甲乙方的合同履行进行监督、检查和评价。3.2第三方义务：第三方应按照合同约定，公正、客观、及时地完成介入工作，并对介入过程中的信息保密。第四条第三方介入的责任限额4.1第三方责任：第三方应就其介入行为产生的后果承担相应的责任。4.2责任限额：第三方的责任限额应在其介入合同中明确，包括但不限于责任范围、赔偿限额等。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲方关系：第三方应按照合同约定，向甲方提供服务，并接受甲方的监督和管理。5.2第三方与乙方关系：第三方应按照合同约定，向乙方提供服务，并接受乙方的监督和管理。第六条第三方介入的变更和终止6.1第三方变更：如甲乙方同意第三方的变更，应签订书面变更协议，并报送相关政府部门备案。6.2第三方终止：如甲乙方同意终止第三方的介入，应签订书面终止协议，并报送相关政府部门备案。第七条第三方介入的争议解决7.1第三方争议：如第三方与甲乙方发生争议，应通过友好协商解决。7.2争议解决：协商不成时，可以请求第三方进行调解，调解不成的，按照合同约定的仲裁条款进行仲裁。第八条第三方介入的合同补充和修改8.1补充协议：如甲乙方同意对第三方介入进行补充，应签订书面补充协议。8.2修改协议：如甲乙方同意对第三方介入进行修改，应签订书面修改协议。第九条第三方介入的签字盖章9.1第三方签字盖章：第三方授权代表签字并加盖公章。9.2日期：甲乙方与第三方签字盖章的日期。第十条第三方介入的公示和公告10.1公示：甲乙方应在合同履行过程中，将第三方介入的相关信息进行公示，接受社会监督。10.2公告：甲乙方应在合同履行过程中，将第三方介入的相关信息进行公告，通知合同涉及的各方。第十一条第三方介入的法律法规遵守11.1法律法规：第三方介入应遵守中华人民共和国法律法规，包括但不限于合同法、建筑法、招标投标法等。11.2合规性：第三方介入应符合相关政府部门的规定和要求，包括但不限于行业标准、安全规范等。第十二条第三方介入的保险和担保12.1保险：第三方应根据合同约定，购买相应的保险，包括但不限于建筑工程保险、职业责任保险等。12.2担保：第三方应根据合同约定，提供相应的担保，包括但不限于保证担保、抵押担保等。第十三条第三方介入的违约责任13.1第三方违约：第三方违反合同约定，未能按照约定履行合同义务的，应承担违约责任。具体的违约责任见合同附件。13.2违约赔偿：违约方应向守约方支付违约金，违约金的具体金额见合同附件。第十四条第三方介入的争议解决14.1协商解决：合同双方在合同履行过程中发生争议的，应通过友好协商的方式解决。14.2调解解决：协商不成时，可以请求第三方进行调解，调解不成的，按照合同约定的仲裁条款进行仲裁。14.3仲裁解决：合同双方在合同中约定仲裁条款，如“任何争议均提交北京仲裁委员会仲裁”，按照约定的仲裁条款进行仲裁。14.4法律诉讼：如合同中未约定仲裁条款，或者仲裁不成时，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十五第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸详细要求：工程图纸应包括建筑设计图纸、电气设计图纸、暖通设计图纸、网络设计图纸等，图纸应符合国家相关标准和规范。附件二：施工方案详细要求：施工方案应包括施工工艺、施工流程、施工安全措施等，方案应具有可操作性。附件三：付款计划详细要求：付款计划应明确付款的时间节点、付款金额和付款条件，确保双方权益。附件四：质量保修书详细要求：质量保修书应包括保修范围、保修期限、保修责任等内容，保障工程质量。附件五：合同变更协议详细要求：合同变更协议应详细记录合同变更的内容、时间、条件等，经双方签字盖章后生效。附件六：合同终止协议详细要求：合同终止协议应明确合同终止的原因、时间、条件等，经双方签字盖章后生效。附件七：第三方介入协议详细要求：第三方介入协议应明确第三方的名称、介入范围、权利义务、责任限额等内容。附件八：保险单据详细要求：保险单据应包括保险合同、保险条款、保险金额等，确保工程风险得到有效覆盖。附件九：担保文件详细要求：担保文件应包括担保合同、担保条款、担保金额等，确保合同履行得到保障。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定支付款项。2.乙方未按约定完成工程。3.第三方未按约定提供服务。4.甲方未按约定提供施工条件。5.乙方未按约定交付工程。责任认定标准：1.违约金：违约方应向守约方支付违约金，违约金的具体金额见合同附件。2.损害赔偿：违约方应赔偿因其违约给守约方造成的直接经济损失。3.工期顺延：因违约导致工程延期，工期应相应顺延，具体顺延时间由双方协商确定。4.合同解除：违约行为严重影响到合同履行，经双方协商一致，可以解除合同。示例说明：1.若甲方未按约定支付进度款项，乙方有权暂停工程，并要求甲方支付违约金及损害赔偿。2.若乙方未按约定完成工程，甲方有权要求乙方立即整改，并支付违约金及损害赔偿。3.若第三方未按约定提供服务，甲方有权要求第三方支付违约金及损害赔偿。全文完。二零二四年云计算数据中心建设与施工合同2本合同目录一览第一条合同主体与定义1.1甲方名称与资质1.2乙方名称与资质1.3丙方名称与资质1.4术语定义与解释第二条项目范围与内容2.1项目概述2.2建设内容2.3施工范围2.4技术标准与规范第三条合同价格与支付3.1合同总价3.2支付方式3.3支付时间表3.4价格调整机制第四条项目进度与交付4.1施工时间表4.2关键节点4.3项目验收4.4交付标准第五条质量保证与保修5.1质量标准5.2质量监督5.3保修期限5.4质量问题处理第六条安全生产与环保6.1安全生产责任6.2安全防护措施6.3环保要求6.4安全事故处理第七条变更与调整7.1变更条件7.2变更程序7.3调整后果7.4变更费用第八条违约责任与赔偿8.1违约行为8.2违约责任8.3赔偿标准8.4违约豁免条件第九条争议解决9.1争议类型9.2协商解决9.3调解程序9.4仲裁与诉讼第十条合同的生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同终止后的义务10.4合同解除第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密义务11.3保密期限11.4泄密处理第十二条协助与配合12.1协助事项12.2配合要求12.3信息沟通12.4配合义务第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决方式13.3诉讼管辖13.4法律法规变化第十四条其他条款14.1不可抗力14.2合同修改14.3合同附件14.4合同解除与终止第一部分：合同如下：第一条合同主体与定义1.1甲方名称与资质营业执照号：××××××××××××××；税务登记号：××××××××××××××；注册地址：××省××市××区××路××号；联系电话：××××××××××××××。1.2乙方名称与资质营业执照号：××××××××××××××；税务登记号：××××××××××××××；注册地址：××省××市××区××路××号；联系电话：××××××××××××××。1.3丙方名称与资质营业执照号：××××××××××××××；税务登记号：××××××××××××××；注册地址：××省××市××区××路××号；联系电话：××××××××××××××。1.4术语定义与解释本合同所述“云计算数据中心”是指通过云计算技术，提供数据存储、处理、分析等服务的大型数据中心；“建设与施工”包括设计、采购、施工、调试、验收等全过程。第二条项目范围与内容2.1项目概述项目名称为：×××云计算数据中心建设与施工项目；项目地点：××省××市××区××路××号；项目规模：占地面积××平方米，总建筑面积××平方米。2.2建设内容主要包括：（1）数据中心基础设施建设，包括土建、装修、供电、供水、排水等；（2）数据中心设备采购与安装，包括服务器、存储设备、网络设备等；（3）数据中心软件系统开发与部署，包括云计算平台、数据管理系统等；（4）数据中心安全防护体系建设，包括安全设备、安全软件、安全策略等。2.3施工范围乙方负责本项目的施工，包括但不限于：（1）按照设计文件进行施工，确保施工质量和进度；（2）对施工现场进行管理和维护，保证施工安全；（3）按照甲方要求进行施工变更和调整；（4）配合甲方进行项目验收。2.4技术标准与规范本项目应符合的国家和行业标准、规范包括但不限于：（1）《云计算数据中心设计规范》；（2）《云计算数据中心施工及验收规范》；（3）《云计算数据中心运维管理规范》；（4）其他相关标准、规范。第三条合同价格与支付3.1合同总价本合同总价为一亿五千万元整（￥150,000,000.00），大写：人民币壹亿伍仟万元整。3.2支付方式支付方式为银行转账，甲方在合同签订后七个工作日内向乙方支付合同总价的30%作为预付款；剩余款项在项目验收合格后七个工作日内支付。3.3支付时间表支付时间表如下：（1）预付款：合同签订后七个工作日内支付合同总价的30%；（2）进度款：按照项目进度，分阶段支付；（3）尾款：项目验收合格后七个工作日内支付。3.4价格调整机制如遇市场行情变化、政策调整等不可抗力因素，导致项目成本发生重大变化，双方可协商调整合同价格。第四条项目进度与交付4.1施工时间表施工时间表如下：（1）设计阶段：自合同签订之日起至设计文件完成之日止，共计×个月；（2）施工阶段：自设计文件批准之日起至项目竣工之日止，共计×个月；（3）验收阶段：自项目竣工之日起至验收合格之日止，共计×个月。4.2关键节点关键节点包括但不限于：（1）设计文件完成；（2）施工许可证取得；（3）项目竣工；（4）项目验收。4.3项目验收项目验收包括但不限于：（1）验收小组的组成；（2）验收标准的确定；（3）验收程序的进行；（4）验收结果的公布。4.4交付标准本项目交付标准如下：（1）符合设计和规范要求；（2）设备安装到位，调试正常；（3）培训甲方操作人员；（4）提供完整的技术资料和操作手册。第八条违约责任与赔偿8.1违约行为违约行为包括但不限于：（1）乙方未能按照合同约定的时间、质量、标准完成建设与施工；（2）甲方未能按照合同约定的时间、数额支付款项；（3）双方未能按照合同约定的时间、程序进行项目验收。8.2违约责任违约方应承担违约责任，包括但不限于：（1）支付违约金，违约金为合同总价×10%；（2）赔偿因此给对方造成的直接经济损失；（3）承担因违约导致的项目延期、暂停、取消等后果。8.3赔偿标准赔偿标准按照甲方实际损失计算，包括但不限于：（1）直接经济损失，如人工费、材料费、设备费等；（2）间接经济损失，如利润损失、信誉损失等；（3）甲方为实现债权而产生的费用，如律师费、诉讼费等。8.4违约豁免条件如因不可抗力因素导致违约，违约方免于承担违约责任。不可抗力因素包括但不限于：（1）自然灾害，如地震、洪水、台风等；（2）社会事件，如战争、罢工、骚乱等；（3）政府政策变化，如法律法规修改、行政命令等。第九条争议解决9.1争议类型本合同争议类型主要包括：（1）合同条款解释争议；（2）合同履行争议；（3）合同变更、解除争议；（4）违约责任争议。9.2协商解决双方应通过友好协商解决争议，协商期限为×个月。9.3调解程序如协商不成，双方可向甲方所在地的调解委员会申请调解，调解期限为×个月。9.4仲裁与诉讼如调解不成，任何一方均有权向甲方所在地的仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第十条合同的生效与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件合同终止条件如下：（1）双方协商一致解除合同；（2）合同履行完毕；（3）依法强制终止。10.3合同终止后的义务合同终止后，双方应按照合同约定履行后续义务，包括但不限于：（1）办理相关手续，如产权转移、资料归档等；（2）支付尾款、清理债权债务；（3）承担合同终止后的法律责任。10.4合同解除合同解除的条件如下：（1）双方协商一致解除合同；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）一方违约，对方有权解除合同。第十一条保密条款11.1保密内容保密内容包括但不限于：（1）合同条款；（2）技术资料；（3）商业秘密；（4）甲方客户信息。11.2保密义务双方在合同履行过程中，应对保密内容承担保密义务。11.3保密期限保密期限自合同生效之日起算，至合同终止或解除之日止。11.4泄密处理如发生泄密事件，泄密方应承担相应的法律责任。第十二条协助与配合12.1协助事项（1）办理各类审批手续；（2）提供必要的施工条件；（3）协调解决施工过程中的问题；（4）配合对方进行项目验收。12.2配合要求双方应按照合同约定的时间、质量、标准履行各自的配合义务。12.3信息沟通双方应保持信息畅通，及时沟通项目进展、协调解决问题。12.4配合义务双方应严格按照合同约定的方式、时间、地点履行配合义务。第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。13.2争议解决方式争议解决方式为：（1）友好协商；（2）调解；（3）仲裁；（4）诉讼。13.3诉讼管辖诉讼管辖地为甲方所在地的人民法院。13.4法律法规变化如法律法规发生变化，影响本合同的履行，双方应按照新的法律法规执行。第十四条其他条款14.1不可抗力不可抗力事件包括但不限于：第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与资质1.1第三方定义第三方是指除甲乙方之外，参与本合同项目实施或协助履行的自然人、法人或其他组织。1.2第三方资质第三方应具备相应的资质和能力，包括但不限于相关的行业经验、专业技术、人员配置、施工设备等。第二条第三方介入的条件和方式2.1介入条件第三方介入的条件包括但不限于：（1）甲方或乙方因自身原因无法履行合同义务；（2）甲方或乙方为了提高项目质量和效率，需要第三方专业支持；（3）第三方是专业机构或个人，能够为甲方或乙方提供必要的服务或支持。2.2介入方式第三方介入的方式包括但不限于：（1）甲方或乙方直接与第三方签订合作协议；（2）甲方或乙方授权第三方履行部分合同义务；（3）第三方以咨询、监理、施工等方式参与项目。第三条第三方责任限定3.1第三方责任第三方应严格按照合同约定和法律法规的规定，履行其职责，确保项目顺利进行。3.2责任限额第三方的责任限额应根据