2024版建筑工程脚手架施工合同争议解决条款3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版建筑工程脚手架施工合同争议解决条款本合同目录一览1.一般规定1.1定义与解释1.2合同文件的优先顺序1.3语言与法律2.施工范围与工程量2.1施工范围2.2工程量3.工期与进度3.1工期3.2进度计划4.质量与标准4.1质量要求4.2标准5.安全与环境保护5.1安全管理5.2环境保护6.材料与设备6.1材料供应6.2设备供应7.施工费用与支付7.1施工费用7.2支付方式8.变更与调整8.1变更程序8.2调整方式9.争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决9.4法律诉讼10.违约责任10.1违约行为10.2违约责任11.不可抗力11.1不可抗力事件11.2不可抗力后果12.保险12.1保险责任12.2保险购买13.保密条款13.1保密内容13.2保密期限14.合同的解除与终止14.1解除条件14.2终止条件第一部分：合同如下：1.一般规定1.1定义与解释1.1.2甲方（业主）是指合同约定的工程项目的所有者或者法律代表。1.1.3乙方（施工方）是指合同约定的承担脚手架施工的单位或者个人。1.1.4其他专业工程施工方是指除乙方外，负责其他专业工程施工的单位或者个人。1.1.5合同有效期内，双方应遵守国家相关法律法规及行业标准。1.1.6.1本合同所用词语凡涉及甲方、乙方、第三方及其下属机构、部门、职员、负责人等，均指称各自的一方、各方及其下属机构、部门、职员、负责人等。1.1.6.2本合同所用词语凡涉及“包括”、“包含”、“包含但不限于”等词语，均表示列举并非详尽，不限于所列举的内容。1.1.6.3本合同所用词语凡涉及“日”、“周”、“月”、“年”等时间单位，均按照公历计算。1.2合同文件的优先顺序1.2.1本合同文件优先顺序如下：（1）合同协议书；（2）合同条款；（3）中标通知书或者委托书；（4）合同技术文件；（5）合同施工图纸；（6）合同工程量清单；（7）双方协商一致的其他文件。1.3语言与法律1.3.1本合同文件采用中文书写，中华人民共和国法律为本合同的适用法律。1.3.2本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。8.变更与调整8.1变更程序8.1.1任何一方因客观原因需要变更合同内容时，应向另一方提出书面变更请求。8.1.2变更请求应在合同约定的工期开始前提出，并在请求书中详细说明变更的内容、理由及对合同价款和工期的影响。8.1.3收到变更请求的一方应在收到变更请求后的14天内回复，确认或拒绝变更请求，并说明理由。8.1.4经双方协商一致，可签订书面变更协议，作为本合同的附件，具有同等法律效力。8.2调整方式8.2.1调整方式包括：（1）调整合同价款；（2）调整工期；（3）调整工程内容；（4）其他双方协商一致的调整。9.争议解决9.1协商解决9.1.1双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的争议。9.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2调解解决9.2.1双方可以约定由合同签订地或者乙方所在地的人民调解委员会进行调解。9.2.2调解不成的，任何一方均可按照仲裁或者诉讼程序解决。9.3仲裁解决9.3.1双方可以约定仲裁委员会进行仲裁。9.3.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。9.4法律诉讼9.4.1任何一方对仲裁裁决不服的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。9.4.2诉讼过程中，双方应继续履行本合同，直至判决生效。10.违约责任10.1违约行为10.1.1甲方违反合同规定，导致乙方无法正常履行合同义务的，甲方应承担违约责任。10.1.2乙方违反合同规定，导致工程质量、进度、安全等方面出现问题，乙方应承担违约责任。10.2违约责任10.2.1违约方应向守约方支付合同总价款的1%至5%作为违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。10.2.2违约方逾期支付违约金的，应按照逾期支付金额的0.05%支付滞纳金。11.不可抗力11.1不可抗力事件11.1.1不可抗力事件是指不能预见、不能避免并不能克服的客观事件，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、社会事件（如战争、动乱等）。11.2不可抗力后果11.2.1因不可抗力事件导致合同无法履行或者部分履行，受到影响的方应立即通知对方，并在必要时提供相关证明文件。11.2.2受到不可抗力影响的一方应采取措施减轻损失，并及时通知对方。11.2.3不可抗力事件持续期间，双方应暂停履行合同，并根据情况决定是否延长合同工期。11.2.4不可抗力事件消除后，双方应尽快恢复合同履行。12.保险12.1保险责任12.1.1乙方应按照合同约定，为施工期间的所有施工人员购买工伤保险和意外伤害保险。12.1.2乙方应按照合同约定，为施工过程中的工程设备、材料等购买相应的保险。12.2保险购买12.2.1乙方应在签订合同后的10天内，向甲方提交保险购买证明。12.2.2保险期限应覆盖整个施工期间。13.保密条款13.1保密内容13.1.1双方在合同履行过程中获知的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。13.1.2保密信息不包括公开的信息或者双方同意公开的信息。13.2保密期限13.2.1双方的保密义务自合同签订之日起生效，至合同终止或履行完毕后5年止。13.2.2双方在保密期限内不得向第三方泄露保密信息。14.合同的解除与终止14.1解除条件（1）合同约定的工程任务完成第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1第三方是指除甲方和乙方之外，参与或涉及本合同工程的其他单位或个人。15.1.2第三方包括但不限于：分包商、供应商、监理机构、检测机构、政府部门、金融机构等。15.2第三方责任15.2.1第三方应独立承担其参与工程所引发的责任和风险，与甲方和乙方无关。15.2.2第三方对其行为的后果负责，并承担因此给甲方和乙方造成损失的赔偿责任。16.第三方介入的额外条款16.1第三方介入的程序16.1.1甲方和乙方应在接受第三方提供的产品或服务前，对其进行充分的审查和评估。16.1.2第三方介入需取得双方的一致同意，并在合同中明确第三方的权利和义务。16.2第三方责任限额16.2.1甲方和乙方有权与第三方约定责任限额，以控制风险。16.2.2责任限额应在合同中明确，包括但不限于赔偿金额、赔偿方式等。17.第三方与其他各方的划分说明17.1甲方和乙方与第三方之间的权利义务划分17.1.1甲方和乙方与第三方之间的权利义务，应在本合同及双方与第三方签订的合同中明确。17.1.2甲方和乙方不承担第三方与分包商、供应商等之间产生的任何责任和纠纷。17.2第三方与分包商、供应商等的责任划分17.2.1第三方与分包商、供应商等之间的责任划分，应根据双方签订的合同及法律法规确定。17.2.2甲方和乙方不参与第三方与分包商、供应商等之间的责任划分。18.第三方介入的变更与调整18.1变更程序18.1.1第三方提出变更请求时，应向甲方和乙方提交书面请求。18.1.2甲方和乙方应在收到第三方变更请求后的14天内回复，确认或拒绝变更请求，并说明理由。18.2调整方式18.2.1调整方式包括：（1）调整合同价款；（2）调整工期；（3）调整工程内容；（4）其他双方协商一致的调整。19.第三方介入的争议解决19.1协商解决19.1.1甲方、乙方与第三方之间应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的争议。19.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。19.2调解解决19.2.1甲方、乙方与第三方可以约定由合同签订地或者第三方所在地的人民调解委员会进行调解。19.2.2调解不成的，任何一方均可按照仲裁或者诉讼程序解决。19.3仲裁解决19.3.1甲方、乙方与第三方可以约定仲裁委员会进行仲裁。19.3.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。19.4法律诉讼19.4.1任何一方对仲裁裁决不服的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。19.4.2诉讼过程中，甲方、乙方与第三方应继续履行本合同，直至判决生效。20.第三方介入的违约责任20.1违约行为20.1.1第三方违反合同规定，导致甲方和乙方无法正常履行合同义务的，第三方应承担违约责任。20.1.2第三方逾期履行合同义务的，应按照逾期履行金额的0.05%支付滞纳金。20.2违约责任20.2.1违约方应向守约方支付合同总价款的1%至5%作为违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。20.2.2违约方逾期支付违约金的，应按照逾期支付金额的0.05%支付滞纳金。21.第三方介入的保险21.1保险责任21.1.1第三方应按照合同约定，为施工期间的所有施工人员购买工伤保险和意外伤害保险。21.1.2第三方应按照合同约定，为施工过程中的工程设备、材料等购买相应的保险。21.第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同协议书2.附件二：合同条款3.附件三：中标通知书或者委托书4.附件四：合同技术文件5.附件五：合同施工图纸6.附件六：合同工程量清单7.附件七：双方协商一致的其他文件附件一：合同协议书详细要求和说明：本附件是双方签订的正式合同协议书，明确了甲乙双方的权责利关系，以及合同的履行期限、质量标准、保密条款等内容。附件二：合同条款详细要求和说明：本附件是合同的核心部分，包含了合同的履行、争议解决、违约责任等方面的具体条款和规定。附件三：中标通知书或者委托书详细要求和说明：本附件是甲方对乙方的中标通知或者委托书，明确了乙方承担的工程范围、工程量、工期等要求。附件四：合同技术文件详细要求和说明：本附件包含了合同涉及的工程技术要求、施工方案、工艺流程等技术文件，用于指导施工过程。附件五：合同施工图纸详细要求和说明：本附件是施工过程中的重要依据，包含了工程详细的施工图纸、施工说明等。附件六：合同工程量清单详细要求和说明：本附件详细列出了合同约定的工程量清单，包括工程项目的名称、数量、单位等。附件七：双方协商一致的其他文件详细要求和说明：本附件包含了双方在合同履行过程中协商一致的其他文件，如补充协议、变更协议等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定示例说明：如果甲方未按合同约定提供施工场地、施工条件，导致乙方无法正常施工，甲方应承担违约责任，如支付违约金、赔偿乙方损失等。2.乙方违约行为及责任认定示例说明：如果乙方未按合同约定完成施工任务、工程质量不符合约定标准，乙方应承担违约责任，如支付违约金、赔偿甲方损失等。3.第三方违约行为及责任认定示例说明：如果第三方（如供应商）未按合同约定提供材料、设备，导致施工进度延误，第三方应承担违约责任，如支付违约金、赔偿甲方和/或乙方损失等。4.甲方、乙方与第三方之间的违约行为及责任认定示例说明：如果甲方、乙方与第三方之间的合作出现争议，导致合同无法正常履行，各方应根据合同约定和法律法规承担相应的违约责任。全文完。2024版建筑工程脚手架施工合同争议解决条款1本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.争议解决方式2.1协商解决2.2调解解决2.3仲裁解决2.4法律诉讼3.协商程序3.1提出争议3.2协商会议3.3协商结果4.调解程序4.1调解申请4.2调解会议4.3调解协议5.仲裁程序5.1仲裁申请5.2仲裁庭组成5.3仲裁审理5.4仲裁裁决6.法律诉讼程序6.1诉讼提起6.2法院选择6.3诉讼审理6.4判决执行7.争议证据7.1证据提交7.2证据审核7.3证据保管8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3泄密责任9.费用承担9.1协商费用9.2调解费用9.3仲裁费用9.4诉讼费用10.适用法律10.1合同适用法律10.2法律冲突解决11.争议解决地点11.1争议解决地点选择11.2地点变更12.期限与通知12.1争议解决期限12.2通知方式与时间13.合同的生效、变更与终止13.1合同生效条件13.2合同变更13.3合同终止14.其他条款14.1不可抗力14.2第三方受益人14.3合同完整性14.4合同修改与补充第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1定义（1）建筑工程：指双方在合同中约定的建筑项目。（2）脚手架：指为建筑工程施工需要，设置在地面或建筑物上，用以支承施工人员和材料、设备的临时结构。（3）施工方：指承担建筑工程脚手架施工的乙方。（4）业主：指承担建筑工程脚手架施工的甲方。1.2解释本合同条款中使用的词语，除非上下文另有明确规定，否则其含义如下：（1）单数和复数：单数形式的词语包括复数形式，反之亦然。（2）金额：金额以人民币元为单位，小数点后两位有效数字。（3）日期：日期指公历日期，如“2024年1月1日”。第二条争议解决方式2.1协商解决双方应通过友好协商的方式解决在合同履行过程中发生的任何争议。2.2调解解决如协商不成，任何一方均可向建筑工程所在地的人民调解委员会申请调解。2.3仲裁解决如调解不成，任何一方均可向建筑工程所在地的仲裁委员会申请仲裁。2.4法律诉讼如仲裁不成，任何一方均有权向建筑工程所在地的有管辖权的人民法院提起诉讼。第三条协商程序3.1提出争议一方在履行合同过程中，如认为对方的某种行为违反了合同条款，应书面形式向对方提出争议。3.2协商会议收到争议书面通知的一方应在接到通知后的10日内与提出方举行协商会议，共同探讨解决方案。3.3协商结果协商会议结束后的15日内，双方应书面确认协商结果。如协商不成，按照本合同第二条规定处理。第四条调解程序4.1调解申请一方如认为有必要进行调解，可向调解委员会提出调解申请。4.2调解会议调解委员会应在收到调解申请后的10日内组织调解会议，邀请双方参加。4.3调解协议调解会议结束后的15日内，双方应签署调解协议。调解协议具有法律效力。第五条仲裁程序5.1仲裁申请一方如认为有必要进行仲裁，可向仲裁委员会提出仲裁申请。5.2仲裁庭组成仲裁委员会应在收到仲裁申请后的15日内组成仲裁庭。5.3仲裁审理仲裁庭应在组成后的20日内进行审理。5.4仲裁裁决仲裁庭应在审理结束后的15日内作出裁决。仲裁裁决具有法律效力。第六条法律诉讼程序6.1诉讼提起一方如认为有必要进行法律诉讼，可在诉讼时效内向有管辖权的人民法院提起诉讼。6.2法院选择双方应选择建筑工程所在地的有管辖权的人民法院进行诉讼。6.3诉讼审理法院应在收到诉讼状后的20日内进行审理。6.4判决执行判决生效后，双方应按照判决结果执行。如一方不执行，另一方可以向法院申请强制执行。本部分内容共计2000字。第八条争议证据8.1证据提交（1）双方在争议解决过程中，应按照对方的要求提交相关证据。（2）证据应包括但不限于：合同文件、往来函电、施工现场照片、视频、第三方鉴定报告等。8.2证据审核（1）对方应在收到证据后的15日内对证据进行审核，并提出书面意见。（2）如对方对证据有异议，应在异议提出后的10日内补充证据，以证明其主张。8.3证据保管（1）双方应对提交的证据予以妥善保管，不得泄露、篡改、损毁。（2）证据保管期限自争议解决完毕之日起计算，最长不超过2年。第九条保密条款9.1保密内容（1）双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，均应予以保密。（2）保密内容的具体范围和保密期限由双方在合同中约定。9.2保密期限（1）保密期限自合同签订之日起计算。（2）双方应在合同中约定具体的保密期限，但最长不得超过合同履行期限届满后2年。9.3泄密责任（1）如一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，应承担赔偿责任。（2）赔偿金额双方应在合同中约定，或者按照泄露信息的价值、损失程度等确定。第十条费用承担10.1协商费用（1）双方参加协商的费用各自承担。（2）如协商结果涉及第三方，第三方应承担相应费用。10.2调解费用（1）调解费用由提出调解申请的一方承担。（2）如调解成功，双方可按照约定的比例分担调解费用。10.3仲裁费用（1）仲裁费用包括仲裁申请费、仲裁受理费、仲裁员报酬等。（2）双方应在合同中约定仲裁费用的分担比例。如无约定，按照仲裁委员会的规定处理。10.4诉讼费用（1）诉讼费用包括诉讼申请费、案件受理费、鉴定费等。（2）诉讼费用由提起诉讼的一方承担。如胜诉，对方应承担相应费用。第十一条适用法律11.1合同适用法律本合同适用中华人民共和国法律。11.2法律冲突解决如本合同中的任何条款与适用法律相冲突，应以适用法律为准。第十二条争议解决地点12.1争议解决地点选择双方应在合同中约定争议解决的地点。12.2地点变更如双方在争议发生后达成一致，可变更争议解决地点。第十三条期限与通知13.1争议解决期限（1）双方应在合同中约定争议解决的期限。（2）如双方未能在约定的期限内解决争议，可协商延长期限。13.2通知方式与时间（1）双方应以书面形式通知对方关于争议解决的事宜。（2）通知应在争议解决期限内发出，并确保对方收到。第十四条其他条款14.1不可抗力（1）因不可抗力导致一方无法履行合同的，该方应立即书面通知对方。（2）双方应协商解决因不可抗力导致的合同履行问题。14.2第三方受益人（1）如合同中设有第三方受益人，双方应确保第三方受益人的权益得到保障。（2）第三方受益人不得干预双方在合同履行过程中的正常商业决策。14.3合同完整性本合同构成双方之间关于建筑工程脚手架施工的完整协议，取代了所有以前的口头或书面协议和谈判。14.4合同修改与补充（1）本合同的任何修改和补充均应以书面形式进行，并由双方签字盖章。（2）合同修改和补充的内容不得与合同相抵触。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1第三方：指本合同之外，与甲乙方无直接合同关系的自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入：指在合同履行过程中，第三方参与甲乙双方的争议解决，包括但不限于中介方、鉴定机构、调解委员会、仲裁委员会、法院等。第二条第三方介入程序2.1第三方选择甲乙方应共同选择合适的第三方介入争议解决，除非双方另有约定。2.2第三方介入方式第三方介入方式包括但不限于：调解、仲裁、法律诉讼等。2.3第三方介入费用（1）第三方介入费用包括但不限于：第三方机构费用、鉴定费用、仲裁费用、诉讼费用等。（2）甲乙方应按照约定或法定比例承担第三方介入费用。第三条第三方责任3.1第三方独立性第三方应保持独立性，不受甲乙方任何一方的不当影响。3.2第三方公正性第三方在解决争议过程中，应保持公正性，客观、公平地处理争议。3.3第三方决定效力（1）第三方作出的决定，对甲乙方具有法律约束力。（2）甲乙方应按照第三方的决定履行合同义务。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额定义第三方责任限额指第三方在解决争议过程中，因其过错导致甲乙方损失时，第三方应承担的赔偿责任限额。4.2第三方责任限额确定（1）甲乙方应在合同中约定第三方的责任限额。（2）如甲乙方未在合同中约定第三方责任限额，第三方责任限额按照行业标准或法律规定确定。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲乙方的独立性第三方与甲乙方为独立主体，彼此之间的法律关系互不影响。5.2第三方与甲乙方的权益划分（1）第三方在解决争议过程中，仅负责提供解决方案，不涉及甲乙方之间的权益划分。（2）甲乙方根据第三方的解决方案，自行协商确定具体的权益划分。第六条第三方介入后的合同履行6.1第三方介入不影响甲乙方的合同履行义务。6.2甲乙方应按照第三方的决定，继续履行合同义务。6.3第三方介入后，甲乙方对彼此的合同履行责任不因第三方介入而免除。第七条第三方介入的终止7.1第三方介入终止条件（1）甲乙方达成书面一致意见，同意终止第三方介入。（2）第三方决定解决争议结束。7.2第三方介入终止程序（1）甲乙方应以书面形式向第三方提出终止介入的申请。（2）第三方在收到终止介入申请后的10日内，作出是否同意终止的决定。第二部分：第三方介入后的修正共计1500字。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：建筑工程脚手架施工合同附件二：建筑工程脚手架施工设计方案附件三：建筑工程脚手架施工安全技术规范附件四：建筑工程脚手架施工进度计划附件五：建筑工程脚手架施工质量验收标准附件六：建筑工程脚手架施工费用明细表附件七：建筑工程脚手架施工材料清单附件八：建筑工程脚手架施工人员名单及资质证明附件九：建筑工程脚手架施工保险单据附件十：建筑工程脚手架施工现场照片及视频资料附件的详细要求和说明：附件一：建筑工程脚手架施工合同本合同为甲乙方之间的权利义务关系提供法律依据，包括但不限于工程范围、工程质量、工程进度、工程价款、违约责任等条款。附件二：建筑工程脚手架施工设计方案本方案详细描述了脚手架的施工设计，包括脚手架的类型、构造、安装要求、使用要求等，为施工提供依据。附件三：建筑工程脚手架施工安全技术规范本规范提供了脚手架施工的安全技术要求，包括脚手架的搭建、使用、拆除等过程中的安全措施。附件四：建筑工程脚手架施工进度计划本计划详细描述了脚手架施工的时间安排，包括施工的开始时间、结束时间、关键节点等。附件五：建筑工程脚手架施工质量验收标准本标准提供了脚手架施工质量的验收要求，包括脚手架的结构、安全、使用功能等方面的要求。附件六：建筑工程脚手架施工费用明细表本表详细列出了脚手架施工的费用构成，包括材料费、人工费、机械使用费等。附件七：建筑工程脚手架施工材料清单本清单列出了脚手架施工所需的所有材料名称、规格、数量等信息。附件八：建筑工程脚手架施工人员名单及资质证明本名单列出了参与脚手架施工的人员姓名、职务、资质等信息。附件九：建筑工程脚手架施工保险单据本单据证明了甲乙方已为脚手架施工购买了相应的保险，包括建筑工程保险、雇主责任保险等。附件十：建筑工程脚手架施工现场照片及视频资料本照片及视频资料记录了脚手架施工的过程及现场情况，用于证明施工的实际情况。说明二：违约行为及责任认定：1.甲乙任何一方未履行合同约定的义务。示例：甲方未按照合同约定支付工程进度款。2.甲乙任何一方迟延履行合同约定的义务。示例：乙方未按照合同约定时间完成施工。3.甲乙任何一方未按照合同约定提供施工材料或设备。示例：甲方提供的施工材料不符合合同约定的质量标准。4.甲乙任何一方未按照合同约定进行施工。示例：乙方在施工过程中使用了不符合安全规范的方法。5.甲乙任何一方未按照合同约定支付费用。示例：甲方未按照合同约定支付乙方的人工费用。责任认定标准：1.违约方应承担违约责任，包括但不限于违约金、损害赔偿、合同解除等。2.违约方的违约行为导致合同无法履行，对方有权解除合同，并要求违约方承担因此产生的损失。3.违约方在合同履行过程中的违约行为，给对方造成损失的，应按照实际损失进行赔偿。4.违约方在合同履行过程中的违约行为，导致合同无法按时完成的，应按照合同约定承担违约责任。全文完。2024版建筑工程脚手架施工合同争议解决条款2本合同目录一览第一条：合同释义1.1词语定义1.2解释顺序1.3法律法规第二条：合同主体2.1甲方权益2.2乙方权益2.3丙方权益第三条：施工内容3.1施工范围3.2施工标准3.3施工期限第四条：工程质量与验收4.1质量标准4.2验收程序4.3质量保修第五条：合同价格与支付5.1价格条款5.2支付方式5.3支付时间第六条：违约责任6.1甲方违约6.2乙方违约6.3丙方违约第七条：争议解决方式7.1协商解决7.2调解解决7.3仲裁解决7.4诉讼解决第八条：合同变更与解除8.1变更条件8.2解除条件8.3变更解除程序第九条：不可抗力9.1不可抗力定义9.2不可抗力后果9.3不可抗力应对第十条：保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3泄密责任第十一条：合同争议的管辖法院11.1管辖法院11.2诉讼语言11.3诉讼费用第十二条：合同的成立、生效与终止12.1成立条件12.2生效条件12.3终止条件第十三条：合同附件13.1附件内容13.2附件效力13.3附件更新第十四条：其他约定14.1合同修改14.2补充协议14.3合同解除第一部分：合同如下：第一条：合同释义1.1词语定义（1）甲方：指合同约定的享有权益、承担义务的一方。（2）乙方：指合同约定的承担施工任务、向甲方交付合格工程的一方。（3）丙方：指合同约定的其他相关方，如设计、监理、材料供应等单位。（4）工程：指合同约定的施工项目，包括工程的设计、施工、验收等全部工作。（5）合同：指本合同目录所述的《2024版建筑工程脚手架施工合同争议解决条款》。1.2解释顺序本合同条款的解释顺序为：合同、附件、补充协议、法律法规。1.3法律法规本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第二条：合同主体2.1甲方权益甲方有权按照合同约定对乙方施工过程进行监督、检查，并有权要求乙方对施工中出现的问题进行整改。2.2乙方权益乙方有权按照合同约定进行施工，并有权要求甲方提供施工所需的条件和支持。2.3丙方权益丙方按照合同约定履行相关义务，有权获得相应的权益。第三条：施工内容3.1施工范围乙方应按照合同约定完成建筑工程脚手架的施工，包括脚手架的搭设、拆除及维护等工作。3.2施工标准乙方应按照国家和行业的施工标准、规范进行施工，确保工程质量。3.3施工期限乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。如因特殊情况导致工期延误，需提前向甲方申请，并经甲方同意。第四条：工程质量与验收4.1质量标准乙方应保证工程质量符合国家和行业的相关标准、规范。4.2验收程序工程完成后，乙方应按照合同约定组织验收。甲方、丙方均有权参加验收。4.3质量保修乙方应对工程质量承担保修责任，保修期限、保修范围等按照合同约定执行。第五条：合同价格与支付5.1价格条款合同价格按照双方约定的价格执行。如涉及价格调整，需双方协商一致。5.2支付方式甲方按照合同约定的付款节点向乙方支付款项。5.3支付时间甲方应在合同约定的付款节点前支付款项。如甲方逾期支付，应按照约定的利率支付滞纳金。第六条：违约责任6.1甲方违约甲方违反合同约定，导致乙方损失的，应承担相应的赔偿责任。6.2乙方违约乙方违反合同约定，导致甲方、丙方损失的，应承担相应的赔偿责任。6.3丙方违约丙方违反合同约定，导致甲方、乙方损失的，应承担相应的赔偿责任。第七条：争议解决方式7.1协商解决双方在合同履行过程中发生的争议，应通过协商解决。7.2调解解决协商不成时，双方可申请第三方进行调解。7.3仲裁解决调解不成时，双方同意将争议提交仲裁委员会进行仲裁。7.4诉讼解决如双方约定仲裁无效或仲裁裁决未执行，可通过诉讼解决争议。诉讼管辖地为合同签订地人民法院。第八条：合同变更与解除8.1变更条件合同履行过程中，如因特殊情况需变更合同内容的，双方可协商一致进行变更。8.2解除条件（1）合同约定的工程已完成；（2）合同履行期间，发生不可抗力导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。8.3变更解除程序合同变更或解除应采用书面形式，并由双方签字盖章确认。变更解除协议与原合同具有同等法律效力。第九条：不可抗力9.1不可抗力定义不可抗力指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。9.2不可抗力后果合同履行过程中发生不可抗力的，双方应立即通知对方，并采取措施减轻损失。不可抗力导致合同无法履行或部分无法履行时，双方可协商一致解除合同或变更合同内容。9.3不可抗力应对双方应积极应对不可抗力，尽力减少损失。合同履行过程中因不可抗力导致的费用和延误时间，双方互不承担责任。第十条：保密条款10.1保密内容双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、内部资料等，应予以保密。10.2保密期限保密期限自合同签订之日起算，至合同解除或履行完毕之日止。10.3泄密责任如一方违反保密义务，导致对方损失的，应承担相应的赔偿责任。第十一条：合同争议的管辖法院11.1管辖法院本合同争议的管辖法院为合同签订地人民法院。11.2诉讼语言诉讼语言为中文。11.3诉讼费用诉讼费用按照法律规定承担。第十二条：合同的成立、生效与终止12.1成立条件本合同自双方签字盖章之日起成立。12.2生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.3终止条件合同履行完毕或合同解除时，合同终止。第十三条：合同附件13.1附件内容附件包括合同图纸、技术方案、工程量清单等。13.2附件效力附件与合同具有同等法律效力。13.3附件更新附件如有变更，应以书面形式注明，并由双方签字盖章确认。第十四条：其他约定14.1合同修改合同的修改应以书面形式进行，并由双方签字盖章确认。14.2补充协议双方在合同履行过程中如有未尽事宜，可签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3合同解除合同解除应遵循第八条的规定。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方定义及分类1.1第三方定义第三方指除甲乙方之外，与本合同无关的单位或个人，包括但不限于中介方、监理方、检测方、政府部门等。1.2第三方分类（1）中介方：提供咨询服务、协调关系、促成合同成立的单位或个人。（2）监理方：对工程质量、安全、进度等进行监督管理的单位或个人。（3）检测方：对工程质量、材料等进行检测的单位或个人。（4）政府部门：对工程进行行政审批、许可、监管的政府部门。第二条：第三方介入的方式及程序2.1第三方介入方式第三方介入合同的方式包括但不限于：（1）甲乙方邀请第三方参与合同履行过程；（2）甲乙方要求第三方提供专业意见或服务；（3）甲乙方与第三方签订相关协议，约定第三方参与合同履行。2.2第三方介入程序第三方介入合同的程序如下：（1）甲乙方协商一致，确定第三方介入的事项、范围、职责等；（2）甲乙方与第三方签订相关协议，明确双方的权利义务；（3）第三方按照协议约定，参与合同履行过程。第三条：第三方的权利义务3.1第三方权利（1）获取合同约定的费用；（2）按照约定参与合同履行过程；（3）要求甲乙方提供履行合同所需的信息、资料等；（4）按照约定获得合同收益。3.2第三方义务（1）按照约定履行合同职责；（2）保密合同约定的商业秘密、技术秘密等；（3）不得利用合同履行过程中的信息、资料等侵犯甲乙方的合法权益；（4）法律法规规定的其他义务。第四条：第三方责任限额4.1第三方责任限额的确定第三方责任限额根据合同约定的范围、事项、职责等确定。甲乙方应在合同中明确第三方的责任限额。4.2第三方赔偿责任第三方因故意或过失导致甲乙方损失的，应承担相应的赔偿责任。赔偿金额不得超过甲乙方实际损失。4.3第三方责任免除（1）不可抗力导致的损失；（2）甲乙方故意或过失导致的损失；（3）法律法规规定的其他免除情形。第五条：第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲乙方的权利义务关系第三方与甲乙方的权利义务关系按照合同约定确定。合同约定不明确的，第三方与甲乙方的权利义务关系依照法律法规、行业惯例等确定。5.2第三方与甲乙方之间的纠纷解决第三方与甲乙方之间的纠纷按照合同约定的方式解决。合同约定不明确的，依照法律法规、行业惯例等解决。第六条：第三方介入对合同履行的影响6.1第三方介入不影响甲乙方之间的合同关系。甲乙方应按照合同约定履行各自的义务。6.2第三方介入不影响甲乙方对第三方的权利义务。甲乙方应按照合同约定履行对第三方的义务。6.3第三方介入不影响合同的成立、生效、变更、解除等。第七条：第三方介入的合同修改与补充7.1第三方介入的合同修改第