2024年度路面施工劳务分包协议

2024年度路面施工劳务分包协议本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3合同中术语定义第二条工程概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条劳务分包范围及要求3.1乙方分包范围3.2乙方分包工程的质量要求3.3乙方分包工程的进度要求3.4乙方分包工程的安全要求第四条合同价格及支付方式4.1合同总价4.2支付方式4.3进度付款4.4竣工付款4.5付款条件第五条工期及延期5.1合同工期5.2延期条款5.3工期延误的责任第六条乙方人员管理及培训6.1乙方人员组成6.2乙方人员资质要求6.3乙方人员培训第七条质量管理7.1乙方质量管理体系7.2质量检查与验收7.3质量问题的处理第八条安全管理8.1乙方安全管理制度8.2安全事故的处理8.3安全防护措施第九条变更与解除合同9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3变更与解除合同的程序第十条违约责任10.1甲方违约责任10.2乙方违约责任第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁地点11.3仲裁结果的执行第十二条合同的生效、终止与失效12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同失效条件第十三条其他约定13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力13.4合同的转让第十四条附件14.1工程图纸14.2技术规范14.3分包工程量清单14.4乙方的资质证明文件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：×××路面施工有限公司地址：×××省×××市×××区×××路×××号1.2乙方名称：×××劳务分包有限公司地址：×××省×××市×××区×××路×××号1.3合同中术语定义1.3.1甲方：指×××路面施工有限公司1.3.2乙方：指×××劳务分包有限公司1.3.3工程：指本合同约定的×××路面施工项目1.3.4劳务分包：指乙方按照甲方的要求，完成工程中规定的路面施工工作第二条工程概述2.1工程名称：×××路面施工项目2.2工程地点：×××省×××市×××区×××路2.3工程规模：×××平方米2.4工程内容：包括但不限于路面铺设、排水系统安装、交通标志安装等第三条劳务分包范围及要求3.1乙方分包范围乙方分包的范围包括工程中的路面施工工作，具体工作内容详见附件分包工程量清单。3.2乙方分包工程的质量要求乙方应按照甲方的要求和国家相关标准，保证分包工程的质量和安全。具体质量要求详见附件技术规范。3.3乙方分包工程的进度要求乙方应按照甲方的要求和国家相关标准，保证分包工程的进度。具体进度要求详见附件工程图纸。3.4乙方分包工程的安全要求乙方应严格遵守国家相关安全法律法规，加强施工现场安全管理，确保分包工程的安全。具体安全要求详见附件安全管理制度。第四条合同价格及支付方式4.1合同总价：人民币×××万元（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整）4.2支付方式：银行转账4.3进度付款：按照工程进度，甲方按照约定的比例支付乙方工程进度款。具体支付比例和时间详见附件分包工程量清单。4.4竣工付款：工程验收合格后，甲方一次性支付乙方剩余款项。具体支付比例和时间详见附件分包工程量清单。4.5付款条件：乙方完成约定的分包工程，并按照甲方的要求通过验收。第五条工期及延期5.1合同工期：自合同签订之日起至工程验收合格之日止。5.2延期条款5.2.1因不可抗力原因导致工程延期，双方协商解决。5.2.2因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。5.3工期延误的责任5.3.1因不可抗力原因导致工期延误，双方互不承担违约责任。5.3.2因乙方原因导致工期延误，乙方应按照甲方要求支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总价的万分之五。第六条乙方人员管理及培训6.1乙方人员组成乙方应按照甲方要求，组织具备相应资质和经验的技术和管理人员，确保分包工程的顺利进行。6.2乙方人员资质要求乙方人员应具备国家规定的相应岗位资质，并提供相关资质证明文件。6.3乙方人员培训乙方应对分包工程人员进行必要的技能和安全培训，确保分包工程人员熟悉工程要求和安全规定。第八条质量管理8.1乙方质量管理体系乙方应建立完善的质量管理体系，确保分包工程的质量满足甲方要求和国家相关标准。8.2质量检查与验收8.2.1乙方应定期进行质量自检，确保分包工程质量。8.2.2甲方有权对分包工程进行监督检查，并提出质量整改要求。8.2.3工程验收时，乙方应提供完整的技术资料和质量保证文件。8.3质量问题的处理8.3.1对于验收不合格的分包工程，乙方应按照甲方的要求及时整改。8.3.2乙方对分包工程的质量问题承担责任，并负责相关维修和赔偿事宜。第九条安全管理8.1乙方安全管理制度乙方应制定严格的安全管理制度，确保分包工程的安全。8.2安全事故的处理8.2.1发生安全事故时，乙方应立即启动应急预案，采取有效措施防止事故扩大。8.2.2乙方应按照法律规定及时报告事故，并配合甲方进行调查处理。8.3安全防护措施8.3.1乙方应按照甲方要求和国家相关标准，采取必要的安全防护措施，确保分包工程的安全。8.3.2乙方应对分包工程人员进行安全教育和培训，提高安全意识。第十条变更与解除合同10.1合同变更条件合同变更应书面签订补充协议，经双方协商一致后生效。10.2合同解除条件10.2.1因不可抗力原因导致合同无法履行，双方协商解除合同。10.2.2一方违反合同约定，严重损害对方利益，对方有权解除合同。10.3变更与解除合同的程序10.3.1双方应书面提出变更或解除合同的申请，经对方同意后签订相关协议。10.3.2合同变更或解除后，双方应按照约定办理相关手续，互相结算费用。第十一条违约责任11.1甲方违约责任甲方违反合同约定，导致乙方损失的，甲方应承担违约责任，赔偿乙方损失。11.2乙方违约责任乙方违反合同约定，导致甲方损失的，乙方应承担违约责任，赔偿甲方损失。第十二条争议解决12.1争议解决方式12.1.1向合同签订地的人民法院提起诉讼。12.1.2提交仲裁机构仲裁。12.2仲裁地点双方约定在合同签订地或者乙方所在地进行仲裁。12.3仲裁结果的执行仲裁裁决作出后，双方应按照裁决结果履行义务，不得再就同一纠纷提起诉讼或仲裁。第十三条其他约定13.1保密条款双方应对合同内容和签订过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。13.2知识产权保护双方应尊重对方的知识产权，不得侵犯对方的专利、商标等知识产权。13.3不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。13.4合同的转让未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。第十四条附件14.1工程图纸14.2技术规范14.3分包工程量清单14.4乙方的资质证明文件第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指除甲方和乙方之外的合同之外的第三方单位或个人，包括但不限于中介方、监理方、审计方、保险公司等。第二条第三方介入的条件2.1甲方或乙方根据合同约定或法律法规的要求，可以邀请第三方介入本合同的实施过程，包括但不限于中介方、监理方、审计方、保险公司等。2.2第三方介入应由甲方和乙方协商一致，并在本合同中明确第三方介入的内容、范围、权限、责任等。第三条第三方责任限额3.1第三方对分包工程的质量和安全承担有限责任，第三方应按照甲乙方的要求和国家相关标准，保证分包工程的质量和安全。3.2第三方应对其介入行为所产生的后果承担责任，但第三方对甲方和乙方的损失赔偿责任总额不得超过第三方介入费用的一定比例，具体比例由双方协商确定。第四条第三方权利和义务4.1第三方有权根据合同约定和法律法规的要求，对分包工程进行监督检查，并提出整改要求。4.2第三方应按照甲乙方的要求，提供必要的技术支持和服务，确保分包工程的顺利进行。4.3第三方应对分包工程的信息和资料保密，未经甲乙双方同意，不得向第三方披露。第五条第三方介入的费用5.1第三方介入的费用由甲方和乙方协商确定，并在合同中明确。5.2第三方介入费用的支付方式、支付时间和支付条件由甲方和乙方协商确定，并在合同中明确。第六条第三方与甲乙方的关系6.1第三方与甲方和乙方之间是独立的法律关系，第三方对甲方和乙方不承担连带责任。6.2甲方和乙方与第三方之间的合同关系，不影响甲方和乙方之间的合同关系。第七条第三方介入的变更和解除7.1第三方介入的变更和解除应由甲方和乙方协商一致，并在合同中明确。7.2第三方介入的变更和解除应遵循本合同的约定和法律法规的要求。第八条第三方违约责任8.1第三方违反合同约定，导致甲方和乙方损失的，第三方应承担违约责任，赔偿甲方和乙方的损失。8.2第三方对分包工程的质量和安全承担责任，第三方对甲方和乙方的损失赔偿责任总额不得超过第三方介入费用的一定比例，具体比例由双方协商确定。第九条争议解决9.1.1向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.1.2提交仲裁机构仲裁。9.2仲裁地点双方约定在合同签订地或者乙方所在地进行仲裁。9.3仲裁结果的执行仲裁裁决作出后，双方应按照裁决结果履行义务，不得再就同一纠纷提起诉讼或仲裁。第十条其他约定10.1保密条款双方应对合同内容和签订过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。10.2知识产权保护双方应尊重对方的知识产权，不得侵犯对方的专利、商标等知识产权。10.3不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。10.4合同的转让未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程图纸详细描述：本附件包含工程的整体设计图纸，包括路面布局、排水系统、交通标志等详细设计内容。图纸应符合国家相关标准和规定，并满足甲方要求。附件2：技术规范详细描述：本附件详细规定了分包工程的施工技术要求、材料标准、施工工艺等，乙方应严格按照规范要求进行施工。附件3：分包工程量清单详细描述：本附件列出了分包工程的所有工作内容、工程量及费用，乙方应根据清单进行施工，并按照约定的价格进行支付。附件4：乙方的资质证明文件详细描述：乙方应提供其资质证明文件，包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证等，以证明其具备进行分包工程的合法资格。附件5：第三方介入协议详细描述：本附件明确了第三方介入的内容、范围、权限、责任等，包括但不限于中介方、监理方、审计方、保险公司等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.乙方未按照约定时间和质量要求完成分包工程，视为违约。2.乙方未按照技术规范进行施工，导致工程质量问题，视为违约。3.乙方未按照分包工程量清单进行施工，导致工程量不足或超额，视为违约。4.乙方提供的资质证明文件不真实、不完整或已失效，视为违约。5.第三方未按照约定内容、范围、权限进行介入，或未履行其应尽的责任，视为违约。责任认定：1.乙方违约行为导致的损失，乙方应承担相应的赔偿责任。2.乙方违约行为导致的工程质量问题，乙方应负责整改并承担由此产生的费用。3.乙方违约行为导致的工程量不足或超额，乙方应按照实际完成工程量进行赔偿。4.乙方提供虚假、不完整或失效的资质证明文件，乙方应承担因此产生的全部责任。5.第三方违约行为导致的损失，第三方应承担相应的赔偿责任。示例说明：如乙方未按照约定时间和质量要求完成分包工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：每日违约