消防分包合同格式及填写说明

合同编号：__________消防分包合同格式及填写说明一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程内容：_______二、合同金额2.1本工程分包合同总金额为（大写）：_______元整（小写）：_______元。2.2合同金额包括但不限于：材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润及风险费用等。三、分包范围及责任3.1分包人应按照合同约定，将其所承揽的消防工程分包给承包人，并保证承包人在分包范围内合法合规施工。3.2承包人应按照分包人的要求，在分包范围内完成施工任务，并保证工程质量、安全、进度符合合同约定。3.3分包人应对分包工程的施工质量、安全、进度等承担总责任，承包人对其分包范围内的施工质量、安全、进度等承担责任。四、合同期限4.1合同工期自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。4.2承包人应按照合同约定的工期完成施工任务。如因承包人原因导致工期延误，应按照合同约定承担违约责任。五、付款及结算5.1承包人完成施工任务后，分包人应按照合同约定及时支付工程款。5.2工程款支付方式如下：（1）合同签订后_______日内，分包人支付承包人合同金额的_______%；（2）工程验收合格后，分包人支付承包人合同金额的_______%；（3）工程质保期内，如有质量问题，分包人按照合同约定承担维修费用，并于维修完成后支付给承包人。5.3承包人应按照分包人的要求，提供相关发票等报销资料。六、质量及验收6.1承包人应严格按照国家及地方消防工程相关标准和规范进行施工，保证工程质量。6.2工程验收合格标准：（1）符合国家及地方消防工程相关标准和规范；（2）满足设计要求及功能需求；（3）分包人、承包人、甲方及相关部门检查验收合格。6.3工程验收不合格的，承包人应按照分包人的要求进行整改，并承担相应费用。七、安全及环保7.1承包人应严格按照国家及地方消防安全相关法规和标准进行施工，确保施工安全。7.2承包人应做好施工现场的环保工作，严格按照国家及地方环保法规和标准进行施工，确保施工过程中的环保要求得到满足。7.3发生安全事故的，承包人应立即报告分包人及相关部门，并按照相关规定承担责任。八、违约责任8.1双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。8.2违约金计算方式如下：（1）逾期支付工程款的，按照逾期金额的_______%计算违约金；（2）逾期完成施工任务的，按照合同金额的_______%计算违约金。九、争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。十、其他约定10.1合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，双方各执一份。10.2合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。10.3本合同解除、终止或失效后，双方在合同履行过程中产生的权利义务关系继续有效，对于尚未履行的部分，按照双方约定或相关法律法规处理。甲方（分包人）：乙方（承包人）：签订日期：_______年_______月_______日注意事项及解决办法：1.注意事项：（1）甲方（分包人）应确保其具备相应的消防工程分包资质，并保证分包工程符合国家及地方相关法规和标准；（2）乙方（承包人）应具备相应的施工资质，严格按照合同约定和消防工程相关标准进行施工；（3）双方应按照合同约定履行各自的权利和义务，确保工程质量、安全、进度符合要求；（4）合同金额、付款方式、违约金等关键条款需双方仔细阅读并明确理解；（5）发生争议时，通过友好协商解决，协商不成再向有管辖权的人民法院起诉。2.解决办法：（1）合同争议：通过友好协商解决，协商不成再向有管辖权的人民法院起诉；（2）工程质量问题：按照合同约定和相关法规标准进行整改，直至满足验收合格标准；（3）工期延误：根据合同约定承担违约责任，支付违约金；（4）安全事故：立即报告分包人及相关部门，按照相关规定承担责任；（5）合同解除、终止或失效：对于尚未履行的部分，按照双方约定或相关法律法规处理。关键词语的法律名词解释：1.消防工程分包资质：指从事消防工程分包业务的资格，符合国家及地方相关法规和标准的要求；2.施工资质：指从事建筑施工业务的资格，具备相应的技术、人员、设备等条件；3.合同金额：指双方约定的合同总金额，包括材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润及风险费用等；4.违约金：指一方违约时，应向守约方支付的赔偿金，按照合同约定计算；5.友好协商：指双方在平等、自愿、公平、诚信的原则下，通过沟通、协商解决问题；6.管辖权：指具有处理合同争议案件的法院的权限。特殊应用场合及补充条款：1.特殊情况：工程变更应用场合：由于设计变更或甲方需求调整，导致工程内容、工程量或工程进度发生变化。补充条款：双方应协商一致，根据实际情况调整合同金额、工期等相关内容，并签订工程变更协议。2.特殊情况：不可抗力应用场合：由于自然灾害、社会事件等不可抗力因素，导致工程无法按照原定计划进行。补充条款：双方应根据不可抗力因素对工程造成的影响，协商调整工期和合同金额等事项。3.特殊情况：材料供应问题应用场合：由于材料供应商原因，导致材料供应出现问题，影响工程进度。补充条款：如乙方因材料供应问题导致工程进度受到影响，应提前通知甲方，并与甲方协商解决材料供应问题。如因乙方原因导致材料供应出现问题，乙方应承担相应责任。4.特殊情况：工程验收不合格应用场合：工程验收不合格，需要乙方进行整改。补充条款：乙方应在验收不合格后_______日内完成整改，并重新提交验收申请。如再次