大连正规桥梁安装合同标准版可打印

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

大连正规桥梁安装合同标准版，可打印本合同目录一览第一条桥梁安装工程概况1.1桥梁安装工程的名称、位置、规模和内容1.2桥梁安装工程的施工目标和质量要求1.3桥梁安装工程的施工期限和进度安排第二条合同主体2.1发包人的名称、地址、法定代表人及其联系方式2.2承包人的名称、地址、法定代表人及其联系方式第三条合同价格3.1桥梁安装工程的总造价和支付方式3.2桥梁安装工程的预付款、进度款和尾款的支付时间及比例3.3桥梁安装工程的价格调整机制和条件第四条合同履行4.1承包人的义务和责任4.2发包人的义务和责任4.3合同变更和解除的条件及程序第五条工程质量与验收5.1桥梁安装工程的质量标准和要求5.2桥梁安装工程的验收程序和时间安排5.3桥梁安装工程的质量问题处理及责任分配第六条安全生产与环保6.1桥梁安装工程的安全生产要求和管理制度6.2桥梁安装工程的环保要求和措施6.3桥梁安装工程的安全生产事故处理及责任分配第七条违约责任7.1违约行为的认定和责任分配7.2违约金的计算方式和支付时间7.3违约行为导致的损失赔偿范围和计算方式第八条争议解决8.1合同争议的解决方式（如协商、调解、仲裁或诉讼等）8.2仲裁或诉讼的管辖法院和适用法律第九条合同的生效、变更和解除9.1合同的签订日期和生效条件9.2合同的变更条件和程序9.3合同的解除条件和程序第十条保密条款10.1双方对合同内容和谈判过程中的商业秘密保密的义务10.2保密期限和保密信息的范围第十一条不可抗力11.1不可抗力的认定和通知程序11.2不可抗力事件对合同履行影响的责任分配第十二条合同的附件12.1桥梁安装工程的施工图纸和技术文件12.2桥梁安装工程的施工方案和施工组织设计12.3其他与合同履行相关的文件和资料第十三条其他条款13.1双方约定的其他权利、义务和责任13.2双方对合同的补充和修改内容第十四条合同的签署14.1合同的签署日期和地点14.2合同的签署人和代表资格的确认14.3合同正本和副本的份数及使用说明第一部分：合同如下：第一条桥梁安装工程概况1.1桥梁安装工程的名称：大连某桥梁工程1.2桥梁安装工程的位置：大连市某区域1.3桥梁安装工程的规模：桥梁总长度米，宽度米，高度米1.4桥梁安装工程的内容：包括桥梁主体结构安装、附属设施安装、施工临时设施搭建等1.5桥梁安装工程的施工目标和质量要求：按照相关规范和标准进行施工，确保桥梁安装质量达到优良水平，安全无隐患1.6桥梁安装工程的施工期限：自合同签订之日起至年月日1.7桥梁安装工程的进度安排：具体施工进度按照承包人提交的施工组织设计进行，发包人给予合理配合和支持第二条合同主体2.1发包人的名称：大连市某基础设施建设有限公司2.2发包人的地址：大连市某区路号2.3发包人的法定代表人：X2.4发包人的联系方式：电话：X，邮箱：X2.5承包人的名称：某桥梁工程集团有限公司2.6承包人的地址：某市区路号2.7承包人的法定代表人：X2.8承包人的联系方式：电话：X，邮箱：X第三条合同价格3.1桥梁安装工程的总造价：人民币万元整（大写：人民币玖拾玖万捌仟捌佰捌拾捌元整）3.2支付方式：银行转账3.3预付款：合同签订后七个工作日内，发包人向承包人支付预付款人民币万元整3.4进度款：按照桥梁安装工程的施工进度，分阶段支付进度款，具体支付比例和时间由双方另行商定3.5尾款：桥梁安装工程验收合格后，发包人向承包人支付尾款人民币万元整3.6价格调整机制和条件：因市场行情变化、政策调整等不可抗力因素导致工程造价发生变化的，双方按照实际情况进行价格调整第四条合同履行4.1承包人的义务和责任：按照合同约定完成桥梁安装工程，确保工程质量、安全、进度达到预期目标4.2发包人的义务和责任：提供施工场地、办理相关手续、支付合同价款、协调各方关系等，为承包人顺利施工提供必要的支持和配合4.3合同变更和解除的条件及程序：合同履行过程中，如需变更或解除合同，必须经双方协商一致，并签订书面变更或解除协议第五条工程质量与验收5.1桥梁安装工程的质量标准和要求：按照《桥梁工程质量验收规范》及相关法律法规进行施工和验收5.2桥梁安装工程的验收程序和时间安排：工程完成后，承包人向发包人提交验收申请，发包人在收到申请后七个工作日内组织验收5.3桥梁安装工程的质量问题处理及责任分配：验收过程中发现质量问题的，由承包人负责及时整改，并根据责任分配原则承担相应责任第六条安全生产与环保6.1桥梁安装工程的安全生产要求和管理制度：承包人应按照相关法律法规和标准要求，制定并落实安全生产管理制度，确保施工过程中的安全生产6.2桥梁安装工程的环保要求和措施：承包人应按照相关法律法规和标准要求，做好施工现场的环境保护工作，防止污染和损害6.3桥梁安装工程的安全生产事故处理及责任分配：发生安全生产事故的，承包人应立即启动应急预案，妥善处理事故，并根据责任分配原则承担相应责任第七条违约责任7.1违约行为的认定和责任分配：双方按照合同约定和法律法规的规定，认定违约行为并分配责任7.2违约金的计算方式和支付时间：违约方应按照合同约定支付违约金，违约金的计算方式和支付时间由双方另行商定7.3违约行为导致的损失赔偿范围和计算方式：违约方应承担因违约行为导致的损失赔偿责任，损失赔偿范围和计算方式按照合同约定和法律法规的规定执行第八条争议解决8.1合同争议的解决方式：双方通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼8.2仲裁或诉讼的管辖法院和适用法律：如选择仲裁，仲裁委员会为大连市仲裁委员会，适用法律法规为中华人民共和国法律第九条合同的生效、变更和解除9.1合同的签订日期和生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效9.2合同的变更条件和程序：任何一方提出变更要求时，应书面通知对方，双方协商一致后签订书面变更协议9.3合同的解除条件和程序：任何一方提出解除合同的要求时，应书面通知对方，经双方协商一致后签订书面解除协议第十条保密条款10.1双方对合同内容和谈判过程中的商业秘密保密的义务：双方应对合同内容、谈判过程中的商业秘密及其他未公开信息予以保密10.2保密期限和保密信息的范围：保密期限自合同签订之日起算，至合同解除或履行完毕之日止，保密信息范围包括合同内容、商业计划等第十一条不可抗力11.1不可抗力的认定和通知程序：不可抗力事件发生后，遭受不可抗力的一方应及时通知对方，并提供相关证明材料11.2不可抗力事件对合同履行影响的责任分配：遭受不可抗力的一方免于承担不可抗力期间的责任，但应及时采取措施减少损失第十二条合同的附件12.1桥梁安装工程的施工图纸和技术文件：附件一为本合同所涉及的桥梁安装工程施工图纸和技术文件12.2桥梁安装工程的施工方案和施工组织设计：附件二为本合同所涉及的桥梁安装工程施工方案和施工组织设计12.3其他与合同履行相关的文件和资料：附件三为本合同履行过程中所需的其他文件和资料第十三条其他条款13.1双方约定的其他权利、义务和责任：双方另有约定的，从其约定13.2双方对合同的补充和修改内容：本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，对合同进行修改和补充第十四条合同的签署14.1合同的签署日期和地点：本合同于年月日，在大连市某地签署14.2合同的签署人和代表资格的确认：代表双方签署本合同的分别为X和X，均具有签署资格14.3合同正本和副本的份数及使用说明：本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和范围1.1本合同所称第三方，是指除甲乙方之外的，与本合同有关联的个体或组织，包括但不限于中介方、监理方、检测方、融资方等。1.2第三方介入的范围包括但不限于：提供咨询服务、监督工程进度和质量、进行工程检测、提供融资支持等。第二条第三方介入的程序和条件2.1甲乙方如需引入第三方介入，应提前书面通知对方，并说明介入的第三方类型、介入事项和期限。2.2甲乙方应确保第三方的介入不会损害对方合法权益，并应提前与第三方协商，明确第三方的责任和义务。第三条第三方的主要责任和义务3.1第三方应按照甲乙方的要求，提供专业服务，并确保服务符合相关法律法规和行业标准。3.2第三方应遵守合同约定，按照约定的时间、质量和标准完成工作，并接受甲乙方的监督和检查。3.3第三方应对其提供的服务承担责任，如因其过失导致工程损失或质量问题，第三方应承担相应的赔偿责任。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲乙方均为独立的主体，第三方对甲乙方不承担任何合同义务，甲乙方对第三方也不承担任何合同义务。4.2第三方介入不影响甲乙方之间的合同关系，甲乙方应继续履行合同约定的义务和责任。第五条第三方介入的费用和支付5.1甲乙方应按照合同约定，支付第三方的服务费用，费用包括但不限于咨询费、检测费、监理费等。5.2支付方式、时间和条件由甲乙方与第三方协商确定，并写入书面协议。第六条第三方责任限额6.1甲乙方应与第三方协商，明确第三方的责任限额，包括但不限于赔偿限额、责任范围等。6.2第三方责任限额的约定应合理、明确，避免因责任限额过低或过高导致甲乙方的权益受损。第七条第三方介入的终止和解除7.1第三方介入的终止和解除应由甲乙方书面通知对方，并说明终止或解除的原因和时间。7.2第三方介入终止或解除后，第三方应按照甲乙方的要求，办理相关手续，确保工程顺利进行。第八条第三方介入的争议解决8.1如第三方介入引发争议，甲乙方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2仲裁或诉讼的管辖法院和适用法律：如选择仲裁，仲裁委员会为大连市仲裁委员会，适用法律法规为中华人民共和国法律。第九条合同的变更和解除9.1甲乙方如需变更或解除合同中关于第三方介入的条款，应书面通知对方，并经双方协商一致后签订书面变更或解除协议。9.2变更或解除第三方介入条款的程序和条件，由甲乙方与第三方协商确定，并写入书面协议。第十条保密条款10.1甲乙方与第三方均应对合同内容和谈判过程中的商业秘密保密，未经对方同意，不得向第三方披露。10.2保密期限和保密信息的范围由甲乙方与第三方协商确定，并写入书面协议。第十一条不可抗力11.1第三方如因不可抗力无法履行合同义务，应立即通知甲乙方，并提供相关证明材料。11.2不可抗力事件对合同履行影响的责任分配，按照甲乙方与第三方协商确定的方式处理。第十二条其他条款12.1甲乙方与第三方约定的其他权利、义务和责任，从其约定。12.2甲乙方与第三方对合同的补充和修改内容，按照甲乙方与第三方协商确定的方式处理。第十三条合同的签署13.1合同的签署日期和地点：本合同于年月日，在大连市某地签署。13.2合同的签署人和代表资格的确认：代表甲乙方签署本合同的分别为X和X，代表第三方签署的为X，均具有签署资格。13.3合同正本和副本的份数及使用说明：本合同一式三份，甲乙方各执一份，第三方执一份，具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：桥梁安装工程施工图纸和技术文件附件二：桥梁安装工程施工方案和施工组织设计附件三：桥梁安装工程预算书附件四：桥梁安装工程安全生产管理制度附件五：桥梁安装工程环保措施方案附件六：桥梁安装工程质量验收标准附件七：桥梁安装工程进度计划表附件八：桥梁安装工程预付款支付证明附件九：桥梁安装工程进度款支付证明附件十：桥梁安装工程尾款支付证明附件十一：桥梁安装工程质量问题处理方案附件十二：桥梁安装工程安全生产事故应急预案附件十三：桥梁安装工程合同变更协议附件十四：桥梁安装工程合同解除协议说明二：违约行为及责任认定：1.承包人未按约定时间、质量完成工程，属于违约行为，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、承担因违约造成的损失等。示例：承包人未在合同约定的时间内完成桥梁主体结构安装，根据合同约定，承包人应支付违约金人民币万元。2.发包人未按约定时间支付工程款，属于违约行为，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、承担因违约造成的损失等。示例：发包人未能在合同约定的时间内向承包人支付预付款，根据合同约定，发包人应支付违约金人民币万元。3.承包人未按约定提供施工图纸和技术文件，属于违约行为，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、承担因违约造成的损失等。示例：承包人未能在合同约定的时间内向发包人提供施工图纸和技术文件，根据合同约定，承包人应支付违约金人民币万元。4.发包人未按约定提供施工场地、办理相关手续，属于违约行为，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、承担因违约造成的损失等。示例：发包人未能在合同约定的时间内