2024年度电梯工程设计与施工总承包合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度电梯工程设计与施工总承包合同本合同目录一览1.合同主体及定义1.1设计方1.2施工方1.3甲方（业主）1.4乙方（总承包方）2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.合同范围与工作内容3.1设计范围3.2施工范围3.3乙方的义务与责任4.合同价格与支付方式4.1合同总价4.2支付条款4.3价格调整5.设计与施工期限5.1设计期限5.2施工期限5.3延期条款6.工程质量与标准6.1设计质量标准6.2施工质量标准6.3质量保证期7.材料与设备7.1材料供应7.2设备供应7.3材料与设备质量标准8.安全生产与管理8.1安全生产责任8.2安全管理措施8.3事故处理9.合同的变更与解除9.1变更条件9.2解除条件9.3变更与解除的程序10.违约责任10.1设计方的违约责任10.2施工方的违约责任10.3甲方的违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁地点与机构11.3诉讼地点与法院12.合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同终止条件13.其他条款13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力13.4合同的转让14.附件14.1设计文件14.2施工图纸14.3相关技术标准与规范14.4合同的补充协议第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1设计方设计方是指由甲方指定的具有电梯设计资质和能力的单位，负责本工程的电梯设计工作。1.2施工方施工方是指由甲方指定的具有电梯安装资质和能力的单位，负责本工程的电梯安装、调试及验收工作。1.3甲方（业主）甲方是指合同约定的电梯工程的所有人或其合法授权人，负责对乙方进行工程项目的委托，并按照合同约定支付合同价款。1.4乙方（总承包方）乙方是指接受甲方委托，全面负责本电梯工程的设计与施工的单位。第二条工程概况2.1工程名称本合同项下的电梯工程名称为：“电梯工程”。2.2工程地点本合同项下的电梯工程位于：“地点”。2.3工程规模本合同项下的电梯工程规模为：“规模”。2.4工程内容本合同项下的电梯工程内容包括：电梯设计、电梯采购、电梯安装、电梯调试、电梯验收等。第三条合同范围与工作内容3.1设计范围设计范围包括：电梯选型、电梯配置、电梯土建布置、电梯电气布置、电梯施工图设计等。3.2施工范围施工范围包括：电梯安装、电梯调试、电梯验收、电梯售后服务等。3.3乙方的义务与责任乙方应按照合同约定，完成本工程的设计与施工任务，并保证设计及施工质量符合相关法律法规、规范要求。第四条合同价格与支付方式4.1合同总价本合同的总额为人民币【】元整（大写：【】元整），其中包括设计费、施工费、材料费、设备费等。4.2支付条款甲方按照乙方完成的设计与施工进度，分阶段支付合同价款。具体支付方式如下：（1）合同签订后【】日内，支付合同总额的【】%；（2）设计完成后【】日内，支付设计费的【】%；（3）施工完成后【】日内，支付施工费的【】%。4.3价格调整合同履行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等因素，导致合同价款发生变动，双方可按照合同约定的价格调整机制进行调整。第五条设计与施工期限5.1设计期限乙方应在合同签订后【】日内完成电梯设计工作，并提交设计文件给甲方。5.2施工期限乙方应在设计完成后【】日内完成电梯安装、调试及验收工作。5.3延期条款如乙方因特殊情况无法按期完成设计与施工任务，应提前【】天向甲方申请延期，并经甲方同意后方可延期。第六条工程质量与标准6.1设计质量标准乙方向甲方提供的电梯设计文件应符合国家及行业的法律法规、规范要求，并保证设计文件的真实性、准确性和完整性。6.2施工质量标准乙方应按照设计文件和施工规范要求进行电梯安装、调试及验收工作，保证电梯工程的质量和安全。6.3质量保证期乙方对电梯工程的质量保证期限为：【】年，自电梯验收合格之日起计算。第八条材料与设备8.1材料供应乙方应按照设计文件和施工规范要求，采购符合国家及行业标准的电梯材料，并提供相关材料合格证明文件。8.2设备供应乙方应按照设计文件要求，采购符合国家及行业标准的电梯设备，并提供相关设备合格证明文件。8.3材料与设备质量标准乙方供应的材料与设备应符合国家及行业的法律法规、规范要求，并保证材料与设备的真实性、准确性和完整性。第九条安全生产与管理9.1安全生产责任乙方应全面负责本工程的安全生产，并严格按照国家及行业的安全生产法律法规、规范要求进行施工。9.2安全管理措施乙方应制定并落实本工程的安全生产措施，包括安全防护、消防、环境保护等，并确保施工现场的安全。9.3事故处理如发生安全事故，乙方应立即启动应急预案，采取有效措施进行处理，并及时报告甲方和相关部门。第十条合同的变更与解除10.1变更条件合同履行过程中，如因不可抗力、政策调整等原因导致合同内容需要变更，双方可协商一致进行变更。10.2解除条件合同履行过程中，如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商一致解除合同。10.3变更与解除的程序合同变更或解除应书面签订变更协议或解除协议，并经双方盖章确认。第十一条违约责任11.1设计方的违约责任设计方未按照合同约定完成设计任务，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。11.2施工方的违约责任施工方未按照合同约定完成施工任务，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。11.3甲方的违约责任甲方未按照合同约定支付价款或提供场地等，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿乙方损失等。第十二条争议解决12.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2仲裁地点与机构如双方约定仲裁解决争议，仲裁地点为【】，仲裁机构为【】。12.3诉讼地点与法院如双方未约定仲裁，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十三条合同的生效、变更与终止13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同变更程序合同变更应经双方书面同意，并签订变更协议。13.3合同终止条件（1）合同约定的设计与施工任务全部完成；（2）双方书面同意解除合同；（3）依法应终止的其他情形。第十四条其他条款14.1保密条款双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等，应予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。14.2知识产权保护双方在合同履行过程中产生的知识产权，归属【】方所有，未经对方同意不得使用给第三方。14.3不可抗力因不可抗力导致一方无法履行合同，该方应立即通知对方，并采取必要措施减轻损失。14.4合同的转让未经对方同意，任何一方不得将合同权利义务全部或部分转让给第三方。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1本合同所称第三方，是指除甲方、乙方之外，与本合同有关联的其他主体，包括但不限于中介方、监理方、材料设备供应商、分包商等。1.2第三方介入，是指在合同履行过程中，第三方参与并影响合同的实施，包括但不限于提供服务、供应材料设备、进行监理等。第二条第三方介入的附加说明条款2.1第三方介入需经甲乙双方协商一致，并签订书面协议，明确第三方的权利、义务和责任。2.2第三方介入不得违反国家法律法规，不得损害甲乙双方的合法权益。2.3第三方介入不得改变本合同的实质性内容，除非甲乙双方另有约定。第三条第三方责任限额3.1第三方对甲乙双方的损失承担有限责任，除非双方另有约定。3.2第三方责任限额包括但不限于第三方提供的服务、材料设备质量问题、监理不力等导致甲方、乙方损失的部分。3.3第三方责任限额的具体金额，由甲乙双方与第三方协商确定，并在书面协议中明确。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方、乙方之间的合同关系，不影响甲乙双方之间的合同关系。4.2第三方对甲方、乙方承担的义务和责任，不替代甲方、乙方对彼此的义务和责任。4.3第三方与甲方、乙方之间的纠纷，不影响甲乙双方之间的合同履行。第五条第三方介入的合同修改5.1如第三方介入导致本合同内容的变更，甲乙双方应签订书面修改协议，明确变更的内容、范围和责任。5.2第三方介入不影响本合同的违约责任、争议解决等条款的执行。第六条第三方介入的告知义务6.1甲乙双方应在第三方介入前，告知对方第三方的主体信息、介入内容和可能产生的影响。6.2甲乙双方应确保第三方按照约定履行其义务，并承担第三方不履行义务的风险。第七条第三方介入的终止7.1第三方介入在本合同约定的工程完成后终止。7.2甲乙双方与第三方协商一致，可以提前终止第三方介入。7.3第三方未按照约定履行义务，甲乙双方有权终止第三方介入，并追究第三方的违约责任。第八条第三方介入的保密义务8.1第三方应对在合同履行过程中获取的甲乙双方的商业秘密、技术秘密等，予以保密。8.2第三方未经甲乙双方同意，不得将合同信息泄露给第三方。第九条第三方介入的知识产权保护9.1第三方在合同履行过程中产生的知识产权，归第三方所有，但甲乙双方有权使用。9.2第三方未经甲乙双方同意，不得将知识产权转让给第三方。第十条违约责任10.1第三方未按照约定履行义务，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.2甲乙双方未履行告知义务、确保第三方履行义务，应承担相应的违约责任。第十一条争议解决11.1第三方与甲方、乙方之间的争议，通过友好协商解决；协商不成，任何一方有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2第三方与甲方、乙方之间的争议，不影响甲乙双方之间的合同履行。第十二条合同的转让12.1第三方不得将合同权利义务全部或部分转让给第三方，除非甲乙双方书面同意。12.2第三方转让合同权利义务，应遵守本合同的约定，并承担转让后的责任。本部分修正条款与本合同具有同等法律效力，甲乙双方应严格按照本部分修正条款履行合同义务。如有未尽事宜，甲乙双方应友好协商解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计文件电梯土建布置图电梯电气布置图电梯施工图设计电梯设备选型报告2.施工图纸电梯安装图电梯调试流程图电梯施工详图电梯施工安全措施图3.相关技术标准与规范电梯设计规范电梯安装规范电梯验收标准电梯维护保养规范4.材料设备供应商名录电梯主机供应商信息电梯控制柜供应商信息电梯轿厢供应商信息电梯导轨供应商信息5.分包商名录电梯土建施工分包商信息电梯电气安装分包商信息电梯装饰装修分包商信息电梯验收检测机构信息6.监理单位信息监理单位资质证明监理单位人员名单监理工作计划监理报告7.保险单据工程保险单第三方责任保险单人员意外伤害保险单8.合同补充协议设计变更协议施工延期协议材料设备更换协议违约责任补充协议说明二：违约行为及责任认定：1.设计方违约未能按约定时间完成设计任务设计质量不符合规范要求设计文件中存在遗漏或错误设计变更未征求甲方同意示例说明：若设计方未能在合同约定的时间内完成设计任务，视为违约，应按照合同约定支付违约金，并承担因延误导致的甲方损失。2.施工方违约未能按约定时间完成施工任务施工质量不符合规范要求施工过程中出现安全事故施工材料设备不符合合同要求示例说明：若施工方未能在合同约定的时间内完成施工任务，视为违约，应按照合同约定支付违约金，并承担因延误导致的甲方损失。3.甲方违约未能按约定时间支付合同价款提供场地不符合合同要求干涉乙方的正常设计与施工未履行合同约定的其他义务示例说明：若甲方未能按时支付合同价款，视为违约，应按照合同约定支付违约金，并承担因违约导致的乙方损失。4.乙方违约未能按约定时间