epc总承包合同标准范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

epc总承包合同标准范本本合同目录一览1.定义与术语解释1.1定义1.2术语解释2.合同主体2.1发包人2.2承包人3.工程内容3.1工程概述3.2工程范围3.3工程量清单4.合同价格4.1总价构成4.2价格调整4.3支付方式5.合同工期5.1工期概述5.2关键节点5.3工期延误6.质量与标准6.1质量要求6.2标准规范6.3质量控制7.设计与技术7.1设计责任7.2技术文件7.3设计变更8.施工与验收8.1施工组织8.2施工进度8.3工程验收9.材料与设备9.1材料供应9.2设备供应9.3材料设备验收10.安全生产10.1安全责任10.2安全生产措施10.3安全事故处理11.违约责任11.1承包人违约11.2发包人违约11.3违约赔偿12.争议解决12.1协商解决12.2调解解决12.3仲裁或诉讼13.合同的变更、解除与终止13.1变更条件13.2解除条件13.3终止条件14.其他条款14.1保密条款14.2知识产权保护14.3法律法规适用14.4合同的生效、修改与失效第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1定义（1）EPC项目：指由承包人承担设计、采购、施工、试运行等全部或部分工作，并按照合同约定向发包人交付符合规定要求的工程项目的总承包方式。（2）发包人：指合同中约定的委托承包人承担EPC项目的工程业主或其合法代表。（3）承包人：指合同中约定的承担EPC项目设计和施工的法人或其他组织。（4）合同价款：指承包人按照合同约定完成EPC项目所应得的报酬，包括工程设计费、设备材料费、施工费、试运行费等。（5）合同工期：指合同中约定的承包人完成EPC项目所需时间的总和，包括设计、采购、施工、试运行等各个阶段。1.2术语解释（1）设计：指根据发包人的要求和相关的技术标准，完成工程项目的施工图设计、施工图预算和相关的设计文件。（2）采购：指根据设计文件和工程需求，为工程项目购买所需的材料、设备和服务。（3）施工：指按照设计文件和施工图纸，进行工程项目的施工活动。（4）试运行：指在工程项目完成后，进行系统的调试和运行，以验证工程项目的功能和性能是否满足合同要求。（5）竣工验收：指发包人对承包人完成的工程项目进行全面的检查和评定，以确认工程项目的质量、安全、进度和投资控制是否满足合同约定。第二条合同主体2.1发包人（1）发包人应按照合同约定，向承包人支付合同价款，并按照合同约定提供工程项目的相关资料和条件。（2）发包人应负责办理工程项目的审批、核准或备案手续，并承担相应的费用。（3）发包人应对承包人的设计、采购、施工和试运行等工作进行监督和协调，确保工程项目的顺利进行。2.2承包人（1）承包人应按照合同约定，完成EPC项目的设计、采购、施工和试运行等工作，并保证工程项目的质量、安全、进度和投资控制满足合同要求。（2）承包人应对工程项目的材料、设备和服务进行采购，并保证其质量符合合同要求。（3）承包人应按照合同约定，向发包人提交工程项目的相关文件和资料，并承担相应的费用。第三条工程内容3.1工程概述（1）本工程为EPC项目，主要包括设计、采购、施工和试运行等工作。（2）工程地点为合同约定的地点。（3）工程项目的规模、功能和性能要求详见合同附件。3.2工程范围（1）承包人应完成合同约定的设计、采购、施工和试运行等工作。（2）承包人应承担工程项目的质量、安全、进度和投资控制责任。3.3工程量清单（1）工程量清单详见合同附件。（2）承包人应按照工程量清单进行施工，并按照合同约定进行工程量的增减和调整。第四条合同价格4.1总价构成设计费；设备材料费；施工费；试运行费；其他费用。（2）合同价款的具体金额详见合同附件。4.2价格调整（1）合同价款调整的条件和方式详见合同附件。4.3支付方式（1）发包人应按照合同约定，向承包人支付合同价款。（2）支付方式详见合同附件。第五条合同工期5.1工期概述（1）合同工期指承包人完成EPC项目所需时间的总和。（2）工期自合同签订之日起计算。5.2关键节点（1）关键节点指合同约定的工程项目的关键阶段，如设计完成、设备到货、工程竣工等。（2）承包人应按照合同约定的时间节点完成关键工作。5.3工期延误（1）工期延误指承包人未按照合同约定完成工程项目的现象。（2）工期延误的处理方式详见合同附件。第六条质量与标准6.1质量要求（1）工程项目应符合国家法律法规、行业标准和合同约定的质量要求第八条设计与技术8.1设计责任（1）承包人应按照发包人的要求和相关的技术标准进行设计，并承担设计责任。（2）设计文件应包括施工图设计、施工图预算和相关设计文件，并提交发包人审批。8.2技术文件（1）承包人应提供与工程项目相关的技术文件，包括设计文件、施工方案、施工图纸等。（2）技术文件应符合国家法律法规、行业标准和合同约定的要求。8.3设计变更（1）设计变更指在合同履行过程中，因发包人要求或实际情况发生变化，需要对设计进行修改。（2）设计变更的处理方式详见合同附件。第九条施工与验收9.1施工组织（1）承包人应按照合同约定，制定施工组织设计，并提交发包人审批。（2）施工组织设计应包括施工方案、施工进度计划、安全文明施工措施等。9.2施工进度（1）承包人应按照施工组织设计，进行工程项目的施工。（2）承包人应保证施工进度满足合同约定的要求。9.3工程验收（1）工程验收指工程项目建设完成后，发包人对工程项目进行全面的检查和评定。（2）承包人应按照发包人的要求，提供相关文件和资料，配合发包人进行工程验收。第十条材料与设备10.1材料供应（1）承包人应按照合同约定，负责工程项目的材料供应。（2）承包人应保证材料的质量、数量和交付时间满足合同要求。10.2设备供应（1）承包人应按照合同约定，负责工程项目的设备供应。（2）承包人应保证设备的质量、数量和交付时间满足合同要求。10.3材料设备验收（1）材料设备验收指发包人对承包人供应的材料和设备进行检验和验收。（2）承包人应按照发包人的要求，提供相关文件和资料，配合发包人进行材料设备验收。第十一条安全生产11.1安全责任（1）承包人应负责工程项目的安全生产，并承担安全生产责任。（2）承包人应按照相关法律法规、行业标准和合同约定，制定并落实安全生产措施。11.2安全生产措施（1）承包人应建立健全安全生产管理制度，确保工程项目的安全生产。（2）承包人应定期对从业人员进行安全生产培训和教育。11.3安全事故处理（1）安全事故指在工程建设过程中，因违反安全生产规定导致的伤亡事故。（2）安全事故的处理方式详见合同附件。第十二条违约责任12.1承包人违约（1）承包人未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任。（2）承包人违约的具体处理方式详见合同附件。12.2发包人违约（1）发包人未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任。（2）发包人违约的具体处理方式详见合同附件。12.3违约赔偿（1）违约赔偿指因违约行为导致的损失赔偿。（2）违约赔偿的具体处理方式详见合同附件。第十三条争议解决13.1协商解决（1）合同争议指在合同履行过程中，双方发生的分歧和争议。（2）双方应通过协商解决合同争议。13.2调解解决（1）如协商解决不成，双方可同意向第三方调解组织申请调解。（2）调解组织提出的调解方案，双方应认真履行。13.3仲裁或诉讼（1）如协商、调解解决不成，任何一方均有权向合同约定的仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。（2）仲裁或诉讼的地点、范围和方式详见合同附件。第十四条其他条款14.1保密条款（1）双方应对在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等予以保密。（2）保密条款的具体内容详见合同附件。14.2知识产权保护（1）双方应尊重并保护对方在合同履行过程中产生的知识产权。（2）知识产权保护的具体内容详见合同附件。14.3第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方介入指在合同履行过程中，除甲乙方之外，需要第三方的参与来解决某些特定问题或提供专业服务的情况。1.2第三方可以是中介方、专业咨询机构、政府部门、行业协会等，其介入的目的在于确保合同的顺利履行，提高合同执行的效率和质量。第二条第三方介入的条件与程序2.1第三方介入的条件（1）当甲乙方在合同履行过程中遇到无法解决的问题时，可以协商决定邀请第三方介入。（2）第三方介入需符合合同约定的条件，包括但不限于专业能力、信誉和法律法规的要求。2.2第三方介入的程序（1）甲乙方应就第三方介入的事项进行协商，并达成一致意见。（2）甲乙方应共同确定第三方的选择标准、介入范围和职责权限。（3）甲乙方应与第三方签订介入协议，明确双方的权利义务。第三条第三方的主要职责与权利3.1第三方的主要职责（1）按照甲乙方的约定，提供专业服务或解决特定问题。（2）对涉及的技术、质量、进度等问题提供独立的评估和建议。（3）协助甲乙方进行合同争议的调解，提供法律意见。3.2第三方的主要权利（1）获得甲乙方提供的与介入相关的全部信息和资料。（2）按照约定获得合理的报酬和费用。（3）对甲乙方的违约行为提出意见和建议。第四条第三方介入的费用与报酬4.1第三方介入的费用（1）第三方介入的费用由甲乙方共同承担。（2）费用的具体金额和支付方式在介入协议中约定。4.2第三方介入的报酬（1）第三方的报酬根据其提供服务的性质、难度和效果来确定。（2）报酬的支付方式、时间和金额在介入协议中约定。第五条第三方责任限额5.1第三方对甲乙方的责任（1）第三方应按照约定履行其职责，否则应承担违约责任。（2）第三方的违约行为造成甲乙方损失的，第三方应予以赔偿。5.2第三方对工程项目的责任（1）第三方应对其提供的服务或解决方案的质量负责。（2）第三方对其提供的服务或解决方案造成的工程损失应承担相应的责任。5.3第三方责任的限制（1）第三方的责任限额在其报酬范围内。（2）甲乙方不得要求第三方承担超出其报酬范围的责任。第六条第三方介入的终止与解除6.1第三方介入的终止（1）当第三方完成其职责或甲乙方协商决定终止第三方介入时，第三方介入终止。（2）第三方介入的终止应在介入协议中约定。6.2第三方介入的解除（1）甲乙方协商一致可以解除第三方介入。（2）解除第三方介入的通知应在合同中约定。第七条第三方介入的争议解决7.1第三方介入的争议指在第三方介入过程中，甲乙方与第三方之间发生的分歧和争议。7.2争议的解决（1）甲乙方与第三方应通过协商解决争议。（2）协商不成时，可按照合同约定的仲裁或诉讼程序解决。第八条其他条款8.1保密条款（1）第三方应对在合同履行过程中获知的甲乙方商业秘密、技术秘密等予以保密。（2）保密条款的具体内容在介入协议中约定。8.2知识产权保护（1）第三方应尊重并保护甲乙方在合同履行过程中产生的知识产权。（2）知识产权保护的具体内容在介入协议中约定。8.3第三方介入的效力（1）第三方介入不影响甲乙方之间的合同关系。（2）第三方介入的协议不得违反甲乙方之间的合同约定。第九条合同的变更、解除与终止9.1变更条件（1）当甲乙方协商一致需要变更第三方介入的事项时，可以进行变更。（2）变更的条件和程序在介入协议中约定。9.2解除条件（1）甲乙方协商一致可以解除第三方介入。（2）解除的条件和程序在介入协议中约定。9.3终止条件（1）当第三方完成其职责或甲乙方协商决定第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同2.合同补充协议3.设计文件4.施工组织设计5.工程量清单6.设备材料清单7.技术规格书8.安全生产管理制度9.知识产权保护协议10.质量保证书11.支付方式及时间安排12.工期进度计划13.工程验收标准14.违约责任认定书15.争议解决机制16.第三方介入协议17.保密协议18.知识产权保护协议19.法律法规适用说明20.合同生效、修改与失效说明说明二：违约行为及责任认定：1.承包人未按时交付设计文件，责任认定：根据合同约定，每延迟一天交付设计文件，承包人应向发包人支付违约金。示例：若设计文件延迟交付5天，则承包人应向发包人支付5天违约金。2.发包人未按时支付合同价款，责任认定：根据合同约定，每延迟一天支付合同价款，发包人应向承包人支付违约金。示例：若发包人延迟支付合同价款10天，则发包人应向承包人支付10天违约金。3.承包人未按合同约定履行施工义务，责任认定：根据合同约定，承包人应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例：若承包人未按合同约定完成施工，则承包人应向发包人支付违约金，并赔偿发包人因此遭受的损失。4.发包人未按合同约定提供施工条件，责任认定：根据合同约定，发包人应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例：若发包人未按合同约定提供施工条件，导致工程进度延误，则发包人应向承包人支付违约金，并赔偿承包人因此遭受的损失。5.承包人未按合同约定保证工程质量，责任认定：根据合同约定，承包人应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例：若承包人未按合同约定保证工程质量，导致工程质量不符合约定要求，则承包人应向发包人支付违