二零二四年度北京机场航站楼扩建工程施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

二零二四年度北京机场航站楼扩建工程施工合同本合同目录一览第一条合同主体与工程概述1.1发包人1.2承包人1.3工程概述第二条合同文件2.1合同协议书2.2中标通知书2.3投标文件2.4合同条款2.5技术规范2.6图纸及相关资料2.7其他文件第三条工程范围与内容3.1工程范围3.2工程内容第四条合同价格与支付4.1合同价格4.2预付款4.3工程进度款4.4竣工结算4.5支付方式与时间第五条工程质量与标准5.1工程质量5.2工程标准5.3质量保证措施第六条工程进度与工期6.1工程进度计划6.2工期要求6.3工期延误的处理第七条材料与设备供应7.1材料与设备供应责任7.2材料与设备质量要求7.3检验与验收第八条施工安全与环保8.1施工安全8.2环保要求8.3安全事故处理第九条合同变更与解除9.1合同变更9.2合同解除第十条违约责任10.1发包人违约10.2承包人违约10.3违约赔偿第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁或诉讼第十二条合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件12.2合同变更12.3合同终止第十三条其他约定13.1保密条款13.2广告与宣传13.3知识产权保护13.4不可抗力第十四条附则14.1合同的份数与保管14.2合同的解释与适用14.3合同的签订日期与地点第一部分：合同如下：第一条合同主体与工程概述1.1发包人1.1.1名称：北京市机场建设集团有限公司1.1.2住所：北京市顺义区机场北inton道1号1.1.3法定代表人：X1.1.4联系方式：X1.2承包人1.2.1名称：中国建筑工程总公司1.2.2住所：北京市海淀区复兴路40号1.2.3法定代表人：X1.2.4联系方式：X1.3工程概述1.3.1工程名称：北京机场航站楼扩建工程1.3.2工程地点：北京市顺义区机场北inton道1号1.3.3工程规模：新建航站楼面积平方米，扩建跑道米等1.3.4工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程、绿化工程等1.3.5工程质量标准：符合国家及行业相关标准和要求1.3.6工程工期：自开工之日起个月第二条合同文件2.1合同协议书2.2中标通知书2.3投标文件2.4合同条款2.4.1一般条款2.4.2特殊条款2.5技术规范2.6图纸及相关资料2.7其他文件：包括但不限于工程量清单、施工组织设计、安全文明施工措施等第三条工程范围与内容3.1工程范围：包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程、绿化工程等3.2工程内容：具体详见合同协议书、图纸及相关资料第四条合同价格与支付4.1合同价格：人民币万元（大写：）4.2预付款：合同金额的10%，自合同签订之日起支付4.3工程进度款：按照工程进度，按月进行支付4.4竣工结算：工程验收合格后，按照实际完成工程量进行结算4.5支付方式与时间：详见合同协议书第五条工程质量与标准5.1工程质量：必须达到国家及行业相关标准和要求5.2工程标准：详见技术规范5.3质量保证措施：承包人应建立健全质量管理体系，确保工程质量第六条工程进度与工期6.1工程进度计划：详见施工组织设计6.2工期要求：自开工之日起个月完成6.3工期延误的处理：详见合同条款第七条材料与设备供应7.1材料与设备供应责任：承包人负责供应工程所需材料与设备7.2材料与设备质量要求：详见技术规范7.3检验与验收：材料与设备到达施工现场后，由发包人和承包人共同进行验收第八条施工安全与环保8.1施工安全8.1.1承包人应严格按照国家及行业相关安全标准进行施工，确保施工现场安全。8.1.2承包人应制定并落实安全文明施工措施，确保施工现场的环境卫生。8.1.3承包人应定期对施工现场进行安全检查，发现问题及时整改。8.2环保要求8.2.1承包人应遵守国家及地方的环保法规，确保施工过程中对环境的影响降到最低。8.2.2承包人应采取有效措施，防止施工过程中的噪音、粉尘、废水等对周围环境的影响。8.2.3承包人应对废弃物进行分类处理，不得随意堆放或排放。8.3安全事故处理8.3.1发生安全事故时，承包人应立即启动应急预案，采取有效措施进行处理。8.3.2承包人应按照有关规定及时向发包人和有关部门报告事故情况。8.3.3安全事故的处理费用由承包人承担。第九条合同变更与解除9.1合同变更9.1.1合同变更应书面协议，并经双方签字盖章确认。9.1.2合同变更的内容应符合国家及行业相关法规和标准。9.2合同解除9.2.1合同解除应书面协议，并经双方签字盖章确认。9.2.2合同解除后的责任处理，应按照合同条款和相关法规执行。第十条违约责任10.1发包人违约10.1.1发包人未按合同约定支付款项的，应支付违约金，违约金为应付款项的1%。10.1.2发包人未按合同约定提供施工条件的，应承担由此导致的承包人损失。10.2承包人违约10.2.1承包人未按合同约定完成工程进度或质量不符合要求的，应支付违约金，违约金为合同金额的1%。10.2.2承包人未按合同约定提供材料或设备的，应承担由此导致的发包人损失。10.3违约赔偿10.3.1因一方违约导致合同无法履行，对方有权要求违约方赔偿因此造成的损失。第十一条争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应通过友好协商解决合同争议。11.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件12.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.1.2合同生效后，双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。12.2合同变更12.2.1合同变更应书面协议，并经双方签字盖章确认。12.2.2合同变更后的内容应符合国家及行业相关法规和标准。12.3合同终止12.3.1合同终止后，承包人应按照合同约定完成工程尾款支付。12.3.2合同终止后，双方应按照合同约定办理相关手续。第十三条其他约定13.1保密条款13.1.1双方应对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密。13.2广告与宣传13.2.1未经对方书面同意，任何一方不得使用对方名称或合同内容进行广告宣传。13.3知识产权保护13.3.1双方应尊重对方知识产权，不得侵犯对方商标、专利等。13.4不可抗力13.4.1因不可抗力导致合同无法履行，双方应协商解决。第十四条附则14.1合同的份数与保管14.1.1本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。14.1.2合同保管应由双方指定的专人负责。14.2合同的解释与适用14.2.1本合同未尽事宜，应参照国家及行业相关法规和标准执行。14.2.2本合同附件及补充协议均为合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。14.3合同的签订日期与地点14.3.1本第二部分：第三方介入后的修正鉴于本合同在履行过程中可能涉及第三方介入的情况，为明确各方的权利义务，现就第三方介入的相关事宜作出如下补充规定：第一条第三方概念界定1.1第三方是指除甲乙方以外的其他主体，包括但不限于中介方、监理方、设计方、材料设备供应商等。1.2第三方介入是指在合同履行过程中，第三方参与甲乙双方的合作或合同的履行，包括但不限于提供服务、供应材料设备、进行监理等。第二条第三方责任限额2.1第三方介入本合同的，应向甲乙方承担相应的责任。2.2甲乙方根据本合同有第三方介入的，甲乙方应与第三方明确责任限额，确保第三方承担的责任不超过甲乙方的利益损失。2.3第三方介入引起的合同变更、解除或违约的，甲乙方应按照本合同约定承担相应的违约责任。第三条第三方义务与责任3.1第三方应按照甲乙方的要求，提供合格的服务、材料或设备。3.2第三方应遵守国家及行业的法律法规，确保其行为不侵犯甲乙方的合法权益。3.3第三方应承担因其违约、侵权或其他原因给甲乙方造成的损失的责任。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲乙方之间的合同关系，不影响甲乙方之间的合同关系。4.2第三方对甲乙方的承诺、保证或履行，不得对抗甲乙方。4.3甲乙方与第三方之间的争议，不影响甲乙方按照本合同履行各自的义务。第五条第三方介入的协调与管理5.1甲乙方应建立健全第三方协调管理机制，确保第三方顺利介入并履行合同义务。5.2甲乙方应定期与第三方沟通，协调解决第三方介入过程中出现的问题。5.3甲乙方应对第三方的行为进行监督，确保第三方按照合同约定履行义务。第六条第三方介入的变更与解除6.1第三方因故不能继续履行合同义务的，甲乙方可以协商变更或解除与第三方的合同。6.2甲乙方变更或解除与第三方的合同的，应按照本合同约定承担相应的违约责任。第七条第三方介入的违约责任7.1第三方未按合同约定履行义务的，应承担违约责任。7.2第三方侵权或侵犯甲乙方合法权益的，应承担侵权责任。7.3甲乙方因第三方违约、侵权或其他原因遭受损失的，有权要求第三方赔偿。第八条第三方介入的争议解决8.1第三方与甲乙方之间发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条合同的生效、变更与终止9.1本合同的生效、变更与终止，应符合国家及行业的相关法律法规。9.2合同的生效、变更与终止，不影响甲乙方之间的合同关系。第十条其他约定10.1本合同未尽事宜，应参照国家及行业相关法律法规执行。10.2本合同的附件及补充协议，均为合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。第十一条合同的签订日期与地点11.1本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。11.2合同签订日期：____年____月____日。11.3合同签订地点：____（具体地点）。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同协议书附件二：中标通知书附件三：投标文件附件四：合同条款（包括一般条款和特殊条款）附件五：技术规范附件六：图纸及相关资料附件七：其他文件（包括但不限于工程量清单、施工组织设计、安全文明施工措施等）附件一：合同协议书详细要求：合同协议书应包括但不限于双方的基本信息、工程概述、合同价格与支付、工程质量与标准、工程进度与工期、材料与设备供应、施工安全与环保、违约责任、争议解决、合同的生效、变更与终止、其他约定等内容。附件二：中标通知书详细要求：中标通知书应包括中标人名称、中标项目名称、中标金额、中标日期等信息，并加盖发包人公章。附件三：投标文件详细要求：投标文件应包括投标人的投标报价、施工方案、项目管理机构、资质证明等相关文件。附件四：合同条款详细要求：合同条款应包括一般条款和特殊条款，一般条款包括但不限于词语定义、合同的组成、双方的权利和义务、违约责任等，特殊条款应根据工程实际情况进行制定。附件五：技术规范详细要求：技术规范应包括工程的设计要求、施工标准、材料和设备的技术要求等内容。附件六：图纸及相关资料详细要求：图纸及相关资料应包括工程的设计图纸、施工图纸、技术说明书等，以确保承包人正确理解工程要求。附件七：其他文件详细要求：其他文件应包括但不限于工程量清单、施工组织设计、安全文明施工措施等，以确保合同的顺利履行。说明二：违约行为及责任认定：1.承包人未按合同约定完成工程进度或质量不符合要求。2.发包人未按合同约定支付款项或提供施工条件。3.第三方未按合同约定履行义务，包括但不限于服务、材料或设备的供应不符合要求。违约责任认定标准：1.违约行