版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME工程监理延期补充协议本合同目录一览1.协议背景与依据1.1工程监理原合同签订情况1.2延期原因及合理性1.3相关法律法规及行业标准2.延期条款2.1延期范围2.2延期期限2.3延期后的工程监理服务内容3.延期后的工程监理费用3.1费用计算方式3.2费用支付时间及方式3.3费用调整机制4.延期后的工程质量与安全监督4.1工程质量监督内容4.2安全生产监督内容4.3突发事件应对措施5.延期后的沟通协调5.1建立沟通机制5.2定期召开监理会议5.3监理报告提交及反馈6.违约责任6.1延期违约责任6.2未按约定履行监理职责的责任6.3延期导致工程损失的赔偿责任7.争议解决方式7.1协商解决7.2调解解决7.3仲裁解决7.4法律诉讼8.合同的生效、变更与解除8.1合同生效条件8.2合同变更程序8.3合同解除条件及后果9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约泄密责任10.合同的适用法律及争议管辖10.1适用法律10.2争议管辖法院11.其他条款11.1合同的副本及附件11.2合同的修改与补充11.3合同解除后的善后处理12.签约主体及代表12.1甲方(建设单位)代表12.2乙方(监理单位)代表13.合同签署日期及地点13.1签署日期13.2签署地点14.合同正本及副本份数14.1合同正本份数14.2合同副本份数第一部分:合同如下:第一条协议背景与依据1.1工程监理原合同签订情况1.2延期原因及合理性(一)____;(二)____;(三)____。上述因素符合《中华人民共和国合同法》规定的不履行合同义务的免责条件,不属于乙方监理不力的情况。1.3相关法律法规及行业标准本补充协议的签订依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程监理规定》等相关法律法规及行业标准的规定,遵循平等、自愿、公平、诚信的原则。第二条延期条款2.1延期范围本补充协议仅针对原合同约定的监理期限进行延期,不包括其他条款的变更。2.2延期期限根据实际情况,经甲乙双方协商一致,决定将原合同约定的监理期限延期至____年__月__日。2.3延期后的工程监理服务内容乙方应继续按照原合同约定的服务内容、服务质量及标准为甲方提供监理服务,确保工程质量、安全、进度等目标的实现。第三条延期后的工程监理费用3.1费用计算方式延期后的工程监理费用按照原合同约定的费率计算,具体计算方式为:(一)监理基本费用:____元;(二)监理附加费用:____元。3.2费用支付时间及方式甲方应按照原合同约定的支付时间及方式,向乙方支付延期后的工程监理费用。3.3费用调整机制如遇政策调整、市场变化等特殊情况,甲乙双方可协商调整监理费用,具体调整方式见附件二。第四条延期后的工程质量与安全监督4.1工程质量监督内容乙方应继续对工程质量进行监督,确保工程质量符合国家法律法规、行业标准及甲方要求。具体内容包括:(一)检查施工单位的资质及人员资格;(二)审查施工组织设计及施工方案;(三)监督施工过程中的质量控制;(四)检查工程材料、构配件、设备的质量;(五)验收分部分项工程;(六)组织工程质量评定。4.2安全生产监督内容乙方应继续对施工现场的安全生产进行监督,确保施工现场符合国家法律法规、行业标准及甲方要求。具体内容包括:(一)检查施工单位的安全生产条件;(二)审查施工单位的安全生产规章制度;(三)监督施工过程中的安全生产措施;(四)检查施工现场的安全设施及个人防护用品;(五)组织安全生产教育培训;(六)参与安全事故的调查处理。4.3突发事件应对措施乙方应制定突发事件应对措施,确保在发生突发事件时能够及时妥善处理。具体内容包括:(一)制定突发事件应急预案;(二)组织应急演练;(三)落实应急物资及设备;(四)及时报告甲方并配合甲方处理突发事件。第五条延期后的沟通协调5.1建立沟通机制甲乙双方应建立定期沟通机制,确保监理过程中的问题能够及时沟通、协商解决。5.2定期召开监理会议乙方应定期召开监理会议,汇报监理工作进展、工程质量及安全生产情况,协调解决存在的问题。会议具体安排见附件三。5.3监理报告提交及反馈乙方应按照原合同约定的时间节点,提交监理报告,并对甲方提出的反馈意见进行整改。第六条违约责任6.1延期违约责任如甲乙双方未按照本补充协议约定的延期期限履行合同义务,应承担相应的违约责任。6.2未按约定履行监理职责的责任乙方未按照原合同及本补充协议约定的服务内容、服务质量及标准履行监理职责,甲方有权要求乙方承担违约责任。6.3延期导致工程损失的赔偿责任如因延期导致甲方损失,乙方应承担相应的赔偿责任。具体赔偿方式及金额见附件四。第七条争议解决方式7.1协商第八条合同的生效、变更与解除8.1合同生效条件本补充协议自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效,并与原合同具有同等法律效力。8.2合同变更程序如甲乙双方在本补充协议有效期内需对合同内容进行变更,应签订书面变更协议,经双方签字(或盖章)后生效。8.3合同解除条件及后果除原合同约定的解除条件外,本补充协议解除的条件及后果按照原合同的解除条款执行。第九条保密条款9.1保密内容甲乙双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等,应予以保密。9.2保密期限保密期限自本补充协议生效之日起算,至合同解除或终止之日起____年__月__日止。9.3违约泄密责任如甲乙双方违反保密义务,导致对方遭受损失,应承担违约责任,具体赔偿方式及金额见附件五。第十条合同的适用法律及争议管辖10.1适用法律本补充协议及其相关附件的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。10.2争议管辖法院如甲乙双方在履行本补充协议过程中发生争议,应提交至甲方所在地人民法院管辖。第十一条其他条款11.1合同的副本及附件本补充协议一式两份,甲乙双方各执一份。附件作为本补充协议不可分割的一部分,与本补充协议具有同等法律效力。11.2合同的修改与补充本补充协议未尽事宜,可由甲乙双方另行签订补充协议,补充协议与本补充协议具有同等法律效力。11.3合同解除后的善后处理合同解除后,甲乙双方应按照原合同及本补充协议的约定,履行善后处理义务。第十二条签约主体及代表12.1甲方(建设单位)代表甲方代表(姓名):____职务:____联系电话:____12.2乙方(监理单位)代表乙方代表(姓名):____职务:____联系电话:____第十三条合同签署日期及地点13.1签署日期本补充协议于____年__月__日签署。13.2签署地点签署地点:____第十四条合同正本及副本份数14.1合同正本份数本补充协议正本一式两份,甲乙双方各执一份。14.2合同副本份数本补充协议副本份数:无第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义本合同所称“第三方”是指除甲方和乙方之外,与本项目具有直接或间接利益关系的法人、其他组织或自然人。第三方包括但不限于:(一)工程的设计单位、施工单位、材料供应单位等;(二)与本项目相关的政府部门、行业协会、检测机构等;(三)中介机构、咨询公司、金融机构等;(四)其他与本项目有合同关系或利害关系的单位及个人。1.2第三方分类第三方分为有合同关系的第三方和无合同关系的第三方。有合同关系的第三方是指与甲方或乙方有书面合同约定的单位或个人;无合同关系的第三方是指除有合同关系的第三方之外的其他单位或个人。第二条第三方介入情形2.1有合同关系的第三方介入有合同关系的第三方介入本项目时,应按照合同约定履行相关义务,并承担相应的责任。甲方和乙方应协助有合同关系的第三方履行合同义务,确保项目顺利进行。2.2无合同关系的第三方介入无合同关系的第三方介入本项目时,如需甲方或乙方提供协助、配合或支持,甲方和乙方应在合理范围内予以配合,但无需承担额外责任。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限定第三方对项目的介入并不意味着甲方和乙方免除原合同约定的责任和义务。第三方在项目中的行为仅对其自身利益产生影响,不影响甲方和乙方之间的合同关系。3.2第三方责任限额甲方和乙方对第三方的责任限额应根据第三方介入的具体情形和合同约定确定。具体责任限额见附件六。第四条第三方介入的协调与管理4.1第三方协调甲方和乙方应共同负责协调第三方的工作,确保第三方按照项目进度和要求履行职责。4.2第三方管理甲方和乙方应加强对第三方的管理,包括但不限于:(一)第三方人员的资格审核;(二)第三方工作质量的监督;(三)第三方安全生产的监管;(四)第三方违约行为的处理。第五条第三方违约处理5.1第三方违约情形第三方如违反合同约定或法律法规规定,导致项目受损或延期,甲方和乙方有权要求第三方承担违约责任。5.2第三方违约处理流程(一)甲方和乙方应与第三方协商解决;(二)如协商无果,甲方和乙方有权采取法律手段追究第三方的法律责任;(三)第三方违约处理过程中,甲方和乙方应保持沟通,共同维护项目利益。第六条第三方权益保护6.1第三方权益保护措施甲方和乙方应尊重第三方的合法权益,不得侵犯第三方知识产权、商业秘密等。6.2第三方权益受损处理如第三方权益受损,甲方和乙方应协助第三方依法维权,并承担相应责任。第七条合同的变更、解除与终止7.1第三方介入导致的合同变更第三方介入可能导致原合同的变更。甲方和乙方应就合同变更事项签订书面协议,经双方签字(或盖章)后生效。7.2第三方介入导致的合同解除如第三方严重违约或客观原因导致项目无法继续进行,甲方和乙方有权根据合同约定解除合同。7.3第三方介入导致的合同终止项目完成后,或合同约定的终止条件出现时,甲方和乙方应按照合同约定终止合同。第八条争议解决8.1第三方介入产生的争议解决第三方介入产生的争议,甲乙双方应通过协商解决;协商无果的,可提交至甲方所在地人民法院管辖。8.2第三方作为被告的争议解决第三方作为被告时,甲方和乙方应共同参与诉讼,维护项目利益。第九条合同的适用法律及争议管辖9.1适用法律本补充协议及其相关附件的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。9.2争议管辖法院如甲乙双方在履行本补充协议过程中发生争议,应提交至甲方所在地人民法院管辖。第十条其他条款10.1合同的副本及附件本补充协议一式两份,甲乙双方各执一份。附件作为本补充协议不可分割的一部分,与本补充协议具有同等法律效力。10.2合同的修改与补充本补充协议未尽事宜,可由甲乙双方另行签订补充协议,补充协议与本补充协议具有同等法律效力。10.第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:不可抗力因素说明本附件详细说明导致工程延期发生的不可抗力因素,包括但不限于自然灾害、政策法规变化、战争冲突等。2.附件二:监理费用调整机制本附件详细说明监理费用的调整方式,包括政策调整、市场变化等特殊情况下的费用调整原则和计算方法。3.附件三:监理会议安排本附件详细说明监理会议的时间、地点、参会人员、会议议程等,以确保监理工作的顺利进行。4.附件四:延期导致工程损失的赔偿方式及金额本附件详细说明因延期导致工程损失的赔偿方式及计算方法,包括赔偿金额、赔偿时间等。5.附件五:保密义务及泄密责任本附件详细说明甲乙双方的保密义务和泄密责任,包括保密内容、保密期限、违约责任等。6.附件六:第三方责任限额本附件详细说明第三方责任限额,包括第三方介入的具体情形、责任限额的确定方式等。7.附件七:第三方协调与管理措施本附件详细说明甲方和乙方对第三方的协调与管理措施,包括第三方人员的资格审核、工作质量的监督等。8.附件八:第三方违约处理流程本附件详细说明第三方违约的处理流程,包括协商解决、法律手段追究等。9.附件九:第三方权益保护措施本附件详细说明甲方和乙方对第三方权益的保护措施,包括尊重第三方知识产权、商业秘密等。10.附件十:合同变更、解除与终止条件及程序本附件详细说明因第三方介入导致的合同变更、解除与终止的条件及程序。11.附件十一:第三方介入产生的争议解决方式本附件详细说明第三方介入产生的争议解决方式,包括协商解决、诉讼等。12.附件十二:第三方作为被告的争议解决方式本附件详细说明第三方作为被告时的争议解决方式,包括共同参与诉讼、维护项目利益等。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方违约行为及责任认定(1)未按时支付工程监理费用:甲方应按照约定支付延期后的工程监理费用,如未按时支付,应承担逾期付款的责任,包括但不限于支付违约金、滞纳金等。(2)未提供必要的工作条件:甲方应提供乙方履行监理职责所需的工作条件,如未提供,应承担相应的责任,包括但不限于赔偿乙方因此遭受的损失。(3)未履行合同约定的其他义务:甲方未履行合同约定的其他义务,应承担相应的违约责任。2.乙方违约行为及责任认定(1)未按时提供监理服务:乙方应按照约定提供监理服务,如未按时提供,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、滞纳金等。(2)未按约定履行监理职责:乙方未按照原合同及本补充协议约定的服务内容、服务质量及标准履行监理职责,甲方有权要求乙方承担违约责任。(3)未履行合同约定的其他义务:乙方未履行合同约定的其他义务,应承担相应的违约责任。3.第三方违约行为及责任认定(1)未按约定履行合同义务:第三方未按照与甲方或乙方签订的合同约定履行义务,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、滞纳金等。(2)损害甲方或乙方的利益:第三方如违反合同约定或法律法规规定,导致甲方或乙方遭受损失,应承担相应的赔偿责任。(3)未履行合同约定的其他义务:第三方未履行合同约定的其他义务,应承担相应的违约责任。全文完。工程监理延期补充协议2本合同目录一览1.协议背景与依据1.1背景说明1.2依据法律法规2.协议主体2.1甲方名称及代表2.2乙方名称及代表3.延期事项3.1延期项目名称3.2延期开始时间3.3延期结束时间3.4延期原因说明4.延期期间的权利与义务4.1甲方权利与义务4.2乙方权利与义务5.延期期间的费用调整5.1费用调整原则5.2具体费用调整事项6.延期对合同其他条款的影响6.1影响说明6.2相关条款的调整7.违约责任7.1违约行为界定7.2违约责任承担方式8.争议解决方式8.1争议解决方式选择8.2具体解决程序9.合同的生效、变更与解除9.1合同生效条件9.2合同变更程序9.3合同解除条件10.保密条款10.1保密信息范围10.2保密义务与责任11.合同的履行地点和履行期限11.1履行地点11.2履行期限12.合同的签署与盖章12.1签署方式12.2盖章要求13.其他约定事项13.1事项描述13.2相关说明14.合同附件14.1附件清单14.2附件内容说明第一部分:合同如下:第一条协议背景与依据1.2依据法律法规:本补充协议的签订遵守中华人民共和国相关法律法规的规定,并受其约束。第二条协议主体2.1甲方名称及代表:甲方为项目业主的全称,并由甲方授权的代表签署本补充协议。2.2乙方名称及代表:乙方为承担监理工作的单位全称,并由乙方授权的代表签署本补充协议。第三条延期事项3.1延期项目名称:具体为《工程监理合同》项下的监理工作。3.2延期开始时间:主合同工作期限届满之次日起。3.3延期结束时间:根据工程项目的实际进展情况,延期结束时间定为____年__月__日。3.4延期原因说明:由于工程项目的特殊性,包括但不限于设计变更、施工进度调整等原因,导致监理工作需延长。第四条延期期间的权利与义务4.1甲方权利与义务4.1.1甲方应继续履行主合同项下的义务,包括但不限于支付监理费用、提供必要的现场办公条件等。4.1.2甲方应协助乙方进行监理工作,提供乙方所需的工程资料、图纸等相关文件。4.2乙方权利与义务4.2.1乙方应按照主合同的约定,继续履行监理职责,确保监理工作的质量。4.2.2乙方应就延期的监理工作向甲方提供书面报告,并按照甲方的要求参加相关会议。第五条延期期间的费用调整5.1费用调整原则:延期期间的监理费用,按照主合同约定的费率进行计算。5.2具体费用调整事项5.2.1延期期间的监理费用为人民币(大写):____元整(小写):¥_____元。5.2.2乙方应在延期开始前向甲方提交详细的监理费用计算明细。第六条延期对合同其他条款的影响6.1影响说明:本补充协议的签订不影响主合同其他条款的有效性。6.2相关条款的调整:除本补充协议另有规定外,主合同的其他条款在本补充协议签订后继续有效。第七条违约责任7.1违约行为界定:任何一方违反本补充协议的约定,均构成违约。7.2违约责任承担方式:违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿对方因此所遭受的损失等。具体的违约责任按照主合同的约定和本补充协议的约定执行。第八条争议解决方式8.1争议解决方式选择:双方同意采用友好协商的方式解决合同履行过程中的争议和纠纷。8.2具体解决程序:如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条合同的生效、变更与解除9.1合同生效条件:本补充协议自双方代表签字盖章之日起生效。9.2合同变更程序:任何一方提出变更主合同或本补充协议的,应书面通知对方,经双方协商一致后,签订书面变更协议。9.3合同解除条件:除非双方另有约定,本补充协议解除需双方协商一致,并签订书面解除协议。第十条保密条款10.1保密信息范围:本补充协议的内容以及与监理工作相关的甲方商业秘密、技术秘密等。10.2保密义务与责任:双方应对保密信息予以保密,未经对方同意,不得向第三方泄露。违反保密义务的一方应承担相应的法律责任。第十一条合同的履行地点和履行期限11.1履行地点:主合同项下的义务履行地点为____(具体地址)。11.2履行期限:本补充协议项下的义务自补充协议生效之日起至延期结束时间止。第十二条合同的签署与盖章12.1签署方式:本补充协议一式两份,甲乙双方各执一份。12.2盖章要求:双方代表签字并加盖公章后,本补充协议方为有效。第十三条其他约定事项13.1事项描述:本补充协议签订后,双方应继续严格遵守主合同和本补充协议的约定。13.2相关说明:本补充协议未尽事宜,按照主合同的约定执行。第十四条合同附件14.1附件清单:附件一:主合同;附件二:本补充协议。14.2附件内容说明:附件内容为甲乙双方签订的主合同和本补充协议,是本补充协议不可分割的一部分。第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入的定义与范围15.1第三方定义:本合同所称第三方,是指除甲方和乙方之外,与本合同无关的法人、其他组织或个人。15.2第三方范围:第三方包括但不限于中介方、咨询服务方、技术支持方、分包商、供应商等。第十六条第三方介入的程序与条件16.1第三方介入程序:当甲方或乙方需要第三方提供服务或参与项目时,应提前书面通知对方,并征得对方的同意。16.2第三方介入条件:第三方介入需符合主合同和本补充协议的约定,且不影响甲方和乙方的合法权益。第十七条第三方责任的界定17.1第三方责任:第三方应对其提供的服务或产品负责,并承担相应的质量、安全、环保等责任。17.2第三方与甲乙方的关系:第三方与甲方、乙方之间的合同关系独立,甲方和乙方不承担第三方与第三方客户之间的任何责任。第十八条第三方介入对合同其他条款的影响18.1第三方介入不影响主合同和本补充协议其他条款的有效性。18.2第三方介入引起的合同变更,应由甲方和乙方协商一致,并以书面形式签订变更协议。第十九条第三方责任限额19.1第三方责任限额的确定:第三方对甲方和乙方的赔偿责任限额,按照主合同和本补充协议的约定以及第三方与甲方、乙方签订的具体合同确定。19.2第三方责任限额的调整:如第三方与甲方、乙方签订的具体合同中无明确责任限额,双方可协商确定。第二十十条第三方违约处理20.1第三方违约:第三方违反其与甲方、乙方签订的合同约定,应承担相应的违约责任。20.2第三方违约处理程序:甲方或乙方发现第三方违约时,应书面通知对方,并共同协商处理。第二十一条第三方权益保护21.1甲方和乙方应尊重第三方的合法权益,不得擅自变更、解除与第三方的合同。21.2甲方和乙方在处理与第三方的事务时,应遵守公平、公正、公开的原则。第二十二条甲方和乙方的义务22.1甲方和乙方应履行主合同和本补充协议的约定,确保项目顺利进行。22.2甲方和乙方应对第三方提供的服务或产品进行合理审查,确保其符合质量、安全等要求。第二十三条争议解决23.1如第三方介入引起的争议,应由甲方、乙方和第三方协商解决。23.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第二十四条合同的生效、
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 权利质押合同范例格式
- 2024年竞选大队长演讲稿模版(2篇)
- 2024年数学教师工作计划模版(3篇)
- 执业医师出租合同范例
- 盘锦政府采购合同范例
- 船用机械有限责任公司重大事故应急预案例文(2篇)
- 2024版技术研发合作合同模板
- 水果收购公司合同范例
- 木工板材购销合同范例
- 石灰买卖合同范例
- SYT 5037-2012 普通流体输送管道用埋弧焊钢管
- 体育教学弯道跑教案
- 建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-201620200805
- 自考环境与资源保护法学复习重点
- 五十六个民族是一家主题班会
- 社会单位消防安全风险自查评估报告表模板
- 2024患者十大安全目标
- 2023年福建省考评员考试题
- 三年级上册数学教案-第7单元 分数的初步认识(一) 单元概述和课时安排 苏教版
- 医学人文素养教学设计
- 《多孔炭材料》课件
评论
0/150
提交评论