二零二四年城市道路照明工程采购与施工合同2篇_第1页
二零二四年城市道路照明工程采购与施工合同2篇_第2页
二零二四年城市道路照明工程采购与施工合同2篇_第3页
二零二四年城市道路照明工程采购与施工合同2篇_第4页
二零二四年城市道路照明工程采购与施工合同2篇_第5页
已阅读5页,还剩30页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年城市道路照明工程采购与施工合同1本合同目录一览第一条合同主体1.1供应商信息1.2承包商信息第二条合同项目2.1项目概述2.2项目地点2.3项目规模第三条货物采购3.1货物列表3.2货物质量标准3.3货物交付时间第四条施工要求4.1施工标准4.2施工时间4.3施工质量保证第五条合同价格5.1货物总价5.2施工总价5.3支付方式第六条工期延误6.1工期延误的责任6.2工期延误的处罚第七条质量保证7.1质量标准7.2质量检验7.3质量问题的处理第八条保险8.1保险责任8.2保险费用第九条违约责任9.1供应商违约9.2承包商违约第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决地点第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件11.2合同变更11.3合同终止第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限第十三条其他条款13.1法律适用13.2合同解释第十四条附件14.1货物技术参数14.2施工设计方案14.3相关许可证和资质文件第一部分:合同如下:第一条合同主体1.1供应商信息1.1.1供应商名称:X照明设备有限公司1.1.2供应商地址:省市区路号1.1.3供应商联系人:X1.1.4联系方式:X1.2承包商信息1.2.1承包商名称:X建筑工程有限公司1.2.2承包商地址:省市区路号1.2.3承包商联系人:X1.2.4联系方式:X第二条合同项目2.1项目概述2.1.1项目名称:二零二四年城市道路照明工程2.1.2项目内容:本项目包括条道路的照明设备采购与安装工程。2.2项目地点2.2.1项目所在地:省市2.3项目规模2.3.1项目总占地面积:平方米2.3.2项目总投资:万元第三条货物采购3.1货物列表3.1.1货物名称:LED道路照明灯具3.1.2货物数量:套3.1.3货物品牌:品牌3.2货物质量标准3.2.1货物应符合国家相关质量标准及行业规范。3.3货物交付时间3.3.1货物交付日期:合同签订后个工作日。第四条施工要求4.1施工标准4.1.1施工应严格按照国家相关法律法规、行业规范及设计方案进行。4.1.2施工过程中,如遇问题,应及时与供应商和承包商沟通解决。4.2施工时间4.2.1施工开始日期:货物交付后个工作日。4.2.2施工完成日期:施工开始日期后个工作日。4.3施工质量保证4.3.1承包商应确保施工质量,如出现质量问题,应负责返修或更换。4.3.2供应商应提供技术支持,确保货物安装及运行正常。第五条合同价格5.1货物总价5.1.1货物总价:万元5.2施工总价5.2.1施工总价:万元5.3支付方式5.3.1供应商在货物交付并验收合格后,承包商支付货物总价。5.3.2承包商在施工完成并验收合格后,供应商支付施工总价。第六条工期延误6.1工期延误的责任6.1.1如因供应商原因导致货物交付延误,供应商应支付延误期间相应的违约金。6.1.2如因承包商原因导致施工延误,承包商应支付延误期间相应的违约金。6.2工期延误的处罚6.2.1工期延误违约金计算方式:按每日元计算。第八条保险8.1保险责任8.1.1供应商应在货物交付前,为货物办理保险手续,确保货物在运输、安装过程中得到保障。8.1.2承包商应在施工过程中,为施工现场及施工人员办理保险手续,确保施工安全得到保障。8.2保险费用8.2.1保险费用由供应商和承包商各自承担。第九条违约责任9.1供应商违约9.1.1供应商未按合同约定时间交付货物,应支付迟延交付违约金。9.1.2供应商提供的货物不符合合同约定的质量标准,应负责更换或修复。9.2承包商违约9.2.1承包商未按合同约定时间完成施工,应支付迟延完成违约金。9.2.2承包商未按合同约定标准施工,导致工程质量问题,应负责返修或更换。第十条争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方在合同履行过程中发生的争议,应通过友好协商解决。10.1.2若协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决地点10.2.1争议解决的地点为合同签订地。第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件11.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.1.2合同生效后,双方应严格按照合同约定履行各自的义务。11.2合同变更11.2.1合同变更应由双方协商一致,并以书面形式签订变更协议。11.3合同终止11.3.1合同终止条件:a)双方履行完合同约定的义务;b)双方协商一致终止合同;c)因不可抗力导致合同无法履行。第十二条保密条款12.1保密内容12.1.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等,应予以保密。12.2保密期限12.2.1保密期限自合同生效之日起算,至合同终止或履行完毕之日止。第十三条其他条款13.1法律适用13.1.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.2合同解释13.2.1本合同未尽事宜,双方应友好协商解决。合同附件及补充协议均为本合同不可分割的部分,与本合同具有同等法律效力。第十四条附件14.1货物技术参数14.1.1附件中详细列明货物技术参数,包括功率、电压、光效等信息。14.2施工设计方案14.2.1附件中提供施工设计方案,包括施工图纸、施工工艺等。14.3相关许可证和资质文件14.3.1附件中提供供应商和承包商的相关许可证和资质文件,以证明其具备合同约定的能力和资格。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1本合同所称第三方,是指除甲乙方之外,参与或涉及本合同项目实施的其他各方,包括但不限于中介方、监理方、施工分包方等。第二条第三方介入的程序和条件2.1第三方介入需经甲乙方共同协商一致,并签订书面协议。2.2第三方介入应符合国家相关法律法规及行业规范。2.3第三方介入不得影响甲乙双方的权益及合同履行。第三条第三方责任3.1第三方应承担其参与或涉及合同项目实施过程中的责任,并依法履行合同义务。3.2第三方如因过错导致甲乙方损失,第三方应承担相应的赔偿责任。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲乙方为各自独立的主体,彼此之间不存在任何法律关系。4.2甲乙方与第三方之间的合同关系及权利义务,不影响甲乙方之间的合同关系及权利义务。第五条第三方介入的合同变更5.1如第三方介入导致合同内容变更,甲乙方应签订书面变更协议,并明确变更后的权利义务。5.2合同变更不得违背国家相关法律法规及行业规范。第六条第三方介入的合同解除6.1如第三方介入导致合同无法履行,甲乙方有权解除合同。6.2合同解除后,甲乙方应按照合同约定处理后续事宜。第七条第三方责任限额7.1第三方对甲乙方的赔偿责任,以其在合同中的约定金额为限。7.2如第三方未在合同中约定责任限额,第三方对甲乙方的赔偿责任,以其资产总额为限。第八条第三方介入的争议解决8.1甲乙方与第三方之间的争议,应通过友好协商解决。8.2若协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条第三方介入的保密条款9.1第三方应遵守本合同的保密条款,包括但不限于商业秘密、技术秘密、市场信息等。第十条第三方介入的其他条款10.1法律适用10.1.1第三方介入的相关争议,适用中华人民共和国法律。10.2合同解释10.2.1第三方介入的相关争议,应按照本合同及书面协议解释。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件1:货物技术参数附件2:施工设计方案附件3:供应商相关许可证和资质文件附件4:承包商相关许可证和资质文件附件5:保险手续办理证明附件6:施工场地示意图附件7:施工进度计划附件8:质量检验报告附件9:验收标准和方法附件10:违约金计算公式附件11:争议解决方式的相关法律法规附件12:合同履行过程中的通信记录附件13:项目变更协议附件14:第三方介入协议附件1:货物技术参数详细要求:附件1应详细列明每种货物的技术参数,包括但不限于功率、电压、光效、色温、寿命等,以及产品的合格证明和检验报告。附件2:施工设计方案详细要求:附件2应包括施工图纸、施工工艺、材料清单、施工进度计划等,以及设计方案的审批文件。附件3:供应商相关许可证和资质文件详细要求:附件3应包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、相关的行业许可证和资质证书等。附件4:承包商相关许可证和资质文件详细要求:附件4应包括承包商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、相关的行业许可证和资质证书等。附件5:保险手续办理证明详细要求:附件5应包括货物运输保险和施工保险的保单副本,以及保险费用的支付凭证。附件6:施工场地示意图详细要求:附件6应清晰地标注施工场地的位置、范围、入口、出口等信息。附件7:施工进度计划详细要求:附件7应详细列出施工的各个阶段及其预计开始和结束时间,以及关键节点。附件8:质量检验报告详细要求:附件8应包括施工过程中各个阶段的质量检验报告,以及终验收的质量检验报告。附件9:验收标准和方法详细要求:附件9应明确验收的标准和方法,包括质量、安全、进度等方面的要求。附件10:违约金计算公式详细要求:附件10应详细列出违约金的计算公式,包括迟延交付违约金和迟延施工违约金的计算方式。附件11:争议解决方式的相关法律法规详细要求:附件11应包括双方约定争议解决方式的相关法律法规,如合同法、民事诉讼法等。附件12:合同履行过程中的通信记录详细要求:附件12应包括合同履行过程中双方的所有通信记录,包括但不限于邮件、短信、电话录音等。附件13:项目变更协议详细要求:附件13应包括项目变更的书面协议,明确变更的内容、范围、时间、责任等。附件14:第三方介入协议详细要求:附件14应包括第三方介入的书面协议,明确第三方的责任、义务、赔偿限额等。说明二:违约行为及责任认定:违约行为:1.供应商未按合同约定时间交付货物。2.供应商提供的货物不符合合同约定的质量标准。3.承包商未按合同约定时间完成施工。4.承包商未按合同约定标准施工,导致工程质量问题。5.双方未按合同约定履行各自的义务。责任认定:1.供应商违约责任:供应商应支付迟延交付违约金,如货物质量不符合合同约定,应负责更换或修复。2.承包商违约责任:承包商应支付迟延完成违约金,如施工质量不符合合同约定,应负责返修或更换。3.双方违约责任:双方应根据违约的具体情况,承担相应的违约责任。示例说明:如供应商未能在合同约定的时间内交付货物,供应商应根据附件10中的违约金计算公式,支付迟延交付违约金。如货物质量不符合合同约定,供应商应负责更换或修复,并承担因此产生的相关费用。全文完。二零二四年城市道路照明工程采购与施工合同2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的1.3合同价格第二条合同范围与工程内容2.1工程概述2.2工程量清单2.3工程进度第三条合同价格与支付方式3.1合同总价3.2支付条款3.3价格调整第四条工程质量与标准4.1质量要求4.2验收标准4.3质量保证第五条施工期限与进度5.1施工计划5.2延期条款5.3提前完成奖励第六条材料供应与质量控制6.1材料供应6.2材料质量6.3环保要求第七条技术支持与服务7.1技术咨询7.2施工指导7.3售后服务第八条合同的变更与解除8.1变更条件8.2解除条件8.3变更与解除的程序第九条违约责任与赔偿9.1违约行为9.2赔偿责任9.3争议解决第十条不可抗力10.1不可抗力事件10.2不可抗力后果10.3不可抗力的通知与证明第十一条合同的生效、失效与续约11.1合同生效11.2合同失效11.3合同续约第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密义务12.3例外情况第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决方式第十四条其他条款14.1合同附件14.2补充协议14.3合同修改记录第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的本合同标的为二零二四年城市道路照明工程,包括但不限于道路照明设备采购、安装、调试、验收及质保服务等。1.3合同价格本合同总价款为人民币【】元整(大写:【】元整),按照工程量清单及合同约定的单价计算。第二条合同范围与工程内容2.1工程概述本工程包括但不限于:道路照明设备采购、安装、调试、验收及质保服务等。2.2工程量清单详见附件一:工程量清单。2.3工程进度按照附件二:工程进度计划执行。第三条合同价格与支付方式3.1合同总价本合同总价款为人民币【】元整(大写:【】元整),按照工程量清单及合同约定的单价计算。3.2支付条款甲方在收到乙方开具的发票后【】个工作日内,按照合同约定的比例支付合同价款。3.3价格调整合同履行过程中,如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素,双方可协商调整合同价格。第四条工程质量与标准4.1质量要求乙方应按照国家标准、行业标准和甲方要求,提供符合设计文件、技术规范和质量要求的照明设备及服务。4.2验收标准验收依据为国家标准、行业标准、设计文件和技术规范。工程验收不合格的,乙方应按照甲方的要求进行整改,直至达到验收标准。4.3质量保证乙方对提供的照明设备及服务承担【】年的质保责任,质保期内出现质量问题,乙方负责维修或更换。第五条施工期限与进度5.1施工计划乙方应按照附件二:工程进度计划进行施工。5.2延期条款如因乙方原因导致工程延期,乙方应按照合同约定向甲方支付违约金。5.3提前完成奖励如乙方提前完成工程,甲方按照合同约定给予乙方提前完成奖励。第六条材料供应与质量控制6.1材料供应乙方负责采购工程所需的照明设备及材料,并保证材料质量。6.2材料质量乙方提供的材料应符合国家标准、行业标准和甲方要求。6.3环保要求乙方在施工过程中应遵守国家环保法规,确保施工环保。第七条技术支持与服务7.1技术咨询乙方提供全过程的技术咨询服务,确保工程顺利进行。7.2施工指导乙方派遣专业技术人员现场指导施工,确保工程质量。7.3售后服务乙方负责提供照明设备的售后服务,确保设备正常运行。第八条合同的变更与解除8.1变更条件合同履行过程中,如遇不可抗力等因素导致合同内容需要变更,双方可协商一致进行变更。8.2解除条件合同履行过程中,如遇不可抗力等因素导致合同无法履行,双方可协商一致解除合同。8.3变更与解除的程序合同变更或解除应书面协议,并由双方盖章生效。第九条违约责任与赔偿9.1违约行为乙方如未能按照合同约定履行义务,甲方有权要求乙方承担违约责任。9.2赔偿责任乙方如因违约行为给甲方造成损失,乙方应承担相应的赔偿责任。9.3争议解决合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条不可抗力10.1不可抗力事件不可抗力事件包括自然灾害、社会事件等无法预见、无法避免且无法克服的情况。10.2不可抗力后果因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行,双方应协商解决。10.3不可抗力的通知与证明一方因不可抗力事件影响合同履行时,应立即通知对方,并提供相关证明文件。第十一条合同的生效、失效与续约11.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同失效合同有效期为【】年,自合同生效之日起计算。合同到期后,如双方未续约,则合同自动失效。11.3合同续约合同到期前【】个月内,双方可协商续约。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等敏感信息。12.2保密义务双方应对保密内容承担保密义务,未经对方同意不得向第三方泄露。12.3例外情况法律、法规、政府要求或其他相关方要求披露的,不属于违反保密义务。第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。13.2争议解决方式合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十四条其他条款14.1合同附件本合同附件包括工程量清单、工程进度计划等,附件与合同具有同等法律效力。14.2补充协议双方在合同履行过程中,可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3合同修改记录本合同修改记录如下:(1)【】年【】月【】日,双方就【】事项进行修改。(2)【】年【】月【】日,双方就【】事项进行修改。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方定义本合同中所称第三方,是指除甲方和乙方之外的,与本合同履行有关的其他主体,包括但不限于中介方、监理方、验收方等。1.2第三方范围(1)协助甲方进行工程验收的机构或个人;(2)协助乙方进行材料供应的供应商;(3)为乙方提供技术支持的研发机构或个人;(4)其他与本合同履行有关的机构或个人。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入程序第三方介入需经过甲方和乙方的书面同意,并签订相关协议。2.2第三方介入条件第三方介入的条件包括但不限于:(1)第三方具备相应的资质和能力;(2)第三方与甲方和乙方无利益冲突;(3)第三方介入不违背国家法律法规;(4)第三方介入不违背本合同的约定。第三条第三方责任限额3.1第三方责任第三方在介入过程中应遵守国家法律法规,按照合同约定履行义务,并承担相应责任。3.2责任限额第三方对甲方和乙方承担的责任限额,按照双方签订的协议确定。如协议未明确,第三方承担的责任限额以其介入合同部分的金额为限。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方关系第三方在介入过程中,应视为甲乙方的合作伙伴,而非甲方员工。4.2第三方与乙方关系第三方在介入过程中,应视为乙方的合作伙伴,而非乙方员工。第五条第三方介入的合同修改5.1第三方介入导致的本合同内容的修改,应由甲方和乙方协商一致,并以书面形式进行变更。5.2第三方介入导致的附件内容的修改,应由甲方、乙方和第三方协商一致,并以书面形式进行变更。第六条第三方介入的违约责任6.1第三方违约第三方如未能按照合同约定履行义务,应承担违约责任。6.2甲方和乙方的权利甲方和乙方有权要求第三方承担违约责任,并有权要求第三方赔偿因此造成的损失。第七条第三方介入的争议解决7.1争议解决方式第三方介入过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。7.2第三方作为被告当第三方作为被告时,甲方和乙方应提供相关证据,支持自己的主张。第八条第三方介入的合同解除8.1解除条件第三方介入的合同解除条件,按照双方签订的协议确定。8.2解除程序第三方介入的合同解除程序,按照双方签订的协议确定。第九条第三方介入的质保责任9.1质保责任第三方应对其提供的产品或服务质量承担质保责任。9.2质保期限第三方承担质保责任的期限,按照双方签订的协议确定。第十条第三方介入的售后服务10.1售后服务第三方应对其提供的产品或服务提供售后服务。10.2售后服务期限第三方提供售后服务的期限,按照双方签订的协议确定。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:工程量清

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论