2024年度房地产开发商与施工单位建设合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度房地产开发商与施工单位建设合同本合同目录一览第一条合同主体1.1房地产开发商1.2施工单位第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程预算第三条合同工期3.1工期起始日期3.2工期终止日期3.3工期延期及违约责任第四条工程质量4.1质量标准4.2质量监督与验收4.3质量争议的处理第五条施工材料与设备5.1施工材料5.2施工设备5.3材料与设备的质量标准第六条施工安全6.1安全管理制度6.2安全事故的处理6.3安全生产费用的支付第七条合同价款7.1合同总价7.2付款方式7.3工程进度款支付7.4价款调整第八条变更与调整8.1工程变更8.2工程量调整8.3变更费用的计算及支付第九条违约责任9.1违约行为9.2违约责任的具体规定9.3违约赔偿金额的计算方式第十条争议解决10.1争议的解决方式10.2仲裁或诉讼的地点及法院10.3争议解决的时间限制第十一条合同的解除与终止11.1合同解除的条件11.2合同终止的条件11.3解除或终止合同后的处理事项第十二条保密条款12.1保密信息的定义12.2保密义务及期限12.3违反保密条款的赔偿责任第十三条不可抗力13.1不可抗力的定义13.2不可抗力事件的处理13.3不可抗力导致的合同解除或终止第十四条其他条款14.1合同的签订、修改及解除14.2合同的附件14.3合同的生效、变更和终止日期14.4合同的保管与复制14.5合同的解除及终止后的权利与义务14.6双方约定的其他事项第一部分：合同如下：第一条合同主体第二条工程概况2.1工程名称：【工程名称】2.2工程地点：【工程地点】2.3工程规模：【工程规模】2.4工程预算：本工程预算总金额为人民币【金额】元整（大写：【金额】元整），附件中详细列明各项费用。第三条合同工期3.1工期起始日期：【起始日期】3.2工期终止日期：【终止日期】3.3工期延期及违约责任：乙方如非因不可抗力原因导致工程延期，应按甲方要求支付违约金，违约金计算方式为：每延期一天，违约金为合同总价款的【比例】%。第四条工程质量4.1质量标准：工程质量应符合国家及行业现行质量标准及规范要求，具体质量要求详见附件。4.2质量监督与验收：甲方有权对工程质量进行监督和验收，乙方应无条件配合。工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直到达到验收标准。4.3质量争议的处理：如发生质量争议，双方应共同委托具有资质的第三方检测机构进行检测，并根据检测结果确定责任方。第五条施工材料与设备5.1施工材料：乙方应按照甲方提供的材料品牌、型号及质量要求进行采购，具体材料品牌、型号及质量要求详见附件。5.2施工设备：乙方应按照甲方要求提供合适的施工设备，并保证设备的安全运行。5.3材料与设备的质量标准：乙方提供的施工材料和设备应符合国家及行业现行质量标准和要求。第六条施工安全6.1安全管理制度：乙方应建立健全施工现场安全管理制度，并严格执行。6.2安全事故的处理：如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照甲方的要求进行处理。6.3安全生产费用的支付：乙方应承担施工现场的安全生产费用，具体费用标准和支付方式详见附件。第八条变更与调整8.1工程变更：如因设计或其他原因导致工程变更，甲方应提前【提前天数】书面通知乙方，并共同协商确定变更后的工程内容和价款。8.2工程量调整：工程量增减变化的，双方应按实际完成的工程量计算合同价款。8.3变更费用的计算及支付：变更费用按甲方和乙方协商确定的价格计算，并在工程进度款中予以支付。第九条违约责任9.1违约行为：乙方未按合同约定完成工程或甲方未按约定支付合同价款的，均视为违约。9.2违约责任的具体规定：违约方应向守约方支付违约金，违约金计算方式为：违约金额的【比例】%。9.3违约赔偿金额的计算方式：违约方应按照实际损失金额进行赔偿，如损失难以计算，赔偿金额为违约金的两倍。第十条争议解决10.1争议的解决方式：双方发生合同争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼。10.2仲裁或诉讼的地点及法院：仲裁或诉讼应提交至【仲裁委员会名称】或【法院名称】，并以中文为语言。10.3争议解决的时间限制：双方应在争议发生之日起【时间】内解决争议。第十一条合同的解除与终止11.1合同解除的条件：双方同意解除合同的，可以书面形式解除合同。11.2合同终止的条件：工程验收合格，乙方提交竣工报告，甲方支付完毕合同价款，本合同即告终止。11.3解除或终止合同后的处理事项：合同解除或终止后，乙方应按照甲方要求拆除临时设施，清理施工现场。第十二条保密条款12.1保密信息的定义：保密信息是指合同双方在合同执行过程中产生的商业秘密、技术秘密及其他非公开信息。12.2保密义务及期限：双方对保密信息承担保密义务，保密期限为【期限】。12.3违反保密条款的赔偿责任：泄露保密信息的，泄露方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第十三条不可抗力13.1不可抗力的定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。13.2不可抗力事件的处理：双方应立即协商不可抗力事件对合同执行的影响及应对措施。13.3不可抗力导致的合同解除或终止：如不可抗力事件持续时间超过【时间】，双方协商一致可以解除或终止合同。第十四条其他条款14.1合同的签订、修改及解除：合同的签订、修改及解除应采用书面形式，并由双方盖章确认。14.2合同的附件：合同附件是合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。14.3合同的生效、变更和终止日期：合同自双方签字盖章之日起生效，合同的变更和终止日期应以书面形式确认。14.4合同的保管与复制：双方各自保管合同正本，不得复制合同正本给第三方。14.5合同的解除及终止后的权利与义务：合同解除或终止后，双方仍应履行合同中约定的解除或终止后的权利与义务。14.6双方约定的其他事项：【其他事项】。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方介入是指在合同执行过程中，除甲乙方外，其他方参与合同的履行、监督或管理的行为。1.2第三方包括但不限于中介方、监理方、设计方、政府监管部门等。第二条第三方介入的协调与沟通2.1甲乙方应积极协助第三方进行合同履行，提供必要的信息和方便。2.2甲乙方与第三方之间的沟通应保持畅通，确保合同的正确执行。第三条第三方责任限额3.1第三方对合同的履行承担有限责任，除非第三方同意承担其他责任。3.2第三方责任限额应根据合同金额的一定比例确定，具体比例由甲乙方协商确定。3.3第三方在履行合同过程中造成损失的，第三方应承担相应的赔偿责任，但赔偿金额不得超过责任限额。第四条第三方违约处理4.1如第三方未按合同约定履行义务，甲乙方有权要求第三方承担违约责任。4.2第三方违约导致甲乙方损失的，甲乙方有权要求第三方赔偿损失，但赔偿金额不得超过责任限额。第五条第三方权益的保护5.1甲乙方应尊重第三方的合法权益，不得侵犯第三方的知识产权、商业秘密等。5.2甲乙方应按照合同约定履行义务，不得因第三方的原因导致合同履行受到影响。第六条第三方与甲乙方的关系6.1第三方与甲乙方之间是独立的法律主体，各自承担合同履行过程中的权利和义务。6.2第三方在履行合同过程中，不得干预甲乙方的内部管理，不得影响甲乙方的正常经营。第七条第三方介入的终止7.1第三方介入合同的履行完成后，第三方即解除与甲乙方的合同关系。7.2第三方介入终止后，甲乙方应按照合同约定履行后续义务，确保合同的完全履行。第八条第三方介入的合同变更8.1如第三方要求变更合同内容，甲乙方应共同协商，并按照合同约定的变更程序进行。8.2第三方介入的合同变更应采用书面形式，并由甲乙方和第三方共同盖章确认。第九条第三方介入的合同解除9.1如第三方要求解除合同，甲乙方应共同协商，并按照合同约定的解除程序进行。9.2第三方介入的合同解除应采用书面形式，并由甲乙方和第三方共同盖章确认。第十条第三方介入的违约金10.1第三方未按合同约定履行义务的，应支付违约金，违约金计算方式为：违约金额的【比例】%。10.2第三方违约导致甲乙方损失的，甲乙方有权要求第三方赔偿损失，并支付违约金。第十一条第三方介入的争议解决11.1双方如发生合同争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼。11.2仲裁或诉讼应提交至【仲裁委员会名称】或【法院名称】，并以中文为语言。第十二条第三方介入的保密条款12.1第三方应对甲乙方提供的保密信息承担保密义务，保密期限为【期限】。12.2第三方泄露保密信息的，应承担违约责任，赔偿甲乙方因此造成的损失。第十三条不可抗力13.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。13.2不可抗力事件的处理：双方应立即协商不可抗力事件对合同执行的影响及应对措施。13.3不可抗力导致的合同解除或终止：如不可抗力事件持续时间超过【时间】，双方协商一致可以解除或终止合同。第十四条其他条款14.1合同的签订、修改及解除：合同的签订、修改及解除应采用书面形式，并由甲乙方和第三方共同盖章确认。14.2合同的附件：合同附件是合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。14.3合同的生效、变更和终止日期：合同自甲乙方和第三方签字盖章之日起生效，合同的变更和终止日期应以书面形式确认。14.4合同的保管与复制：甲乙方和第三方各自保管合同正本，不得复制合同正本给第三方。14.5合同的解除及终止后的权利与义务：合同解除或终止后，甲乙方和第三方仍应履行合同中约定的解除或终止后的权利与义务。14.6双方约定的其他事项：【第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同主体资质证明附件二：工程设计文件附件三：施工图纸附件四：工程预算明细表附件五：付款计划表附件六：工程进度计划表附件七：质量标准和要求附件八：保密信息清单附件九：中介服务合同附件十：监理合同附件十一：设计合同附件十二：政府批准文件附件十三：安全生产管理制度附件十四：安全生产费用明细表附件十五：违约金计算公式附件一：合同主体资质证明本附件应包括甲乙方的营业执照、资质证书、税务登记证等相关证明文件。附件二：工程设计文件本附件应包括工程的设计说明书、设计图纸、设计计算书等设计文件。附件三：施工图纸本附件应包括施工图纸、施工说明、施工技术要求等施工文件。附件四：工程预算明细表本附件应包括工程预算的详细内容，包括工程量清单、材料单价、人工费用等。附件五：付款计划表本附件应包括付款的时间、金额、方式等详细付款计划。附件六：工程进度计划表本附件应包括工程的开工日期、竣工日期、各阶段施工进度等。附件七：质量标准和要求本附件应详细列明工程的质量标准和要求，包括材料质量、施工质量等。附件八：保密信息清单本附件应列明甲乙方认为需要保密的信息，包括技术秘密、商业秘密等。附件九：中介服务合同本附件应包括中介服务的合同内容，包括中介的服务范围、服务费用等。附件十：监理合同本附件应包括监理的合同内容，包括监理的范围、监理费用等。附件十一：设计合同本附件应包括设计的合同内容，包括设计范围、设计费用等。附件十二：政府批准文件本附件应包括政府对工程的批准文件，包括施工许可证、规划许可证等。附件十三：安全生产管理制度本附件应包括甲乙方制定的安全生产管理制度，包括安全生产责任制度、安全生产操作规程等。附件十四：安全生产费用明细表本附件应包括安全生产费用的详细内容，包括费用金额、费用使用范围等。附件十五：违约金计算公式本附件应包括违约金的计算公式，以便于在违约行为发生时计算违约金。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定时间支付合同价款。2.乙方未按约定时间完成工程。3.乙方使用不符合合同约定的材料或设备。4.乙方未按合同约定的质量标准施工。5.甲方未按约定提供施工场地或施工条件。6.甲方未按约定提供设计图纸或设计变更。7.甲方未按约定提供保密信息。8.乙方未按约定履行保密义务。9.不可抗力事件导致合同无法履行。违约责任认定标准：1.违约金：违约方应向守约方支付违约金，违约金计算方式为：违约金额的【比例】%。2.赔偿金额：违约方应按照实际损失金额进行赔偿，如损失难以计算，赔偿金额为违约金的两倍。3.工期延误：乙方未按约定时间完成工程的，应按照合同约定的违约金计算方式支付违约金。4.质量问题：乙方未按合同约定的质量标准施工的，应承担返工费用，并支付违约金。5.保密义务：违反保密义务的，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。示例说明：如甲方未按约定时间支付合同价款，乙方可以要求甲方支付违约金，违约金计算方式为：未支付金额的【比例】%。如乙方使用不符合合同约定的材料或设备，甲方可以要求乙方拆除不合格的工程，并承担拆除费用，同时乙方应支付违约金。全文完。2024年度房地产开发商与施工单位建设合同1本合同目录一览第一条合同主体1.1房地产开发商1.2施工单位第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同金额3.1合同总价3.2付款方式3.3付款进度3.4价格调整第四条工程进度与交付4.1工程进度计划4.2工程交付时间4.3工程验收第五条施工质量标准5.1施工规范5.2质量监督5.3质量保证第六条施工安全6.1安全措施6.2安全事故处理第七条变更与调整7.1合同变更7.2工程调整第八条违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁机构9.3诉讼管辖第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同终止条件第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约保密条款第十二条不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力后果第十三条合同的附件13.1附件清单13.2附件的有效性第十四条其他条款14.1法律适用14.2合同语言14.3联系方式14.4送达地址14.5合同的补充和修订第一部分：合同如下：第一条合同主体单位名称：注册地址：法定代表人：联系电话：单位名称：注册地址：法定代表人：联系电话：第二条工程概况2.1工程名称：2024年度房地产开发项目2.2工程地点：具体地址2.3工程规模：按照附件一《工程规模明细表》执行2.4工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程等，具体内容按照附件二《工程内容明细表》执行。第三条合同金额3.1合同总价：人民币【】元整（大写：【】元整）3.2付款方式：按照工程进度分阶段支付，具体支付比例和时间按照附件三《付款计划表》执行。3.3付款进度：甲方根据乙方实际完成工程量，按照附件三《付款计划表》确定的比例支付相应款项。3.4价格调整：合同执行期间，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格，具体调整办法另行签订补充协议。第四条工程进度与交付4.1工程进度计划：乙方按照附件四《工程进度计划表》完成工程。4.2工程交付时间：乙方应按照附件四《工程进度计划表》约定的时间完成工程，并交付给甲方。4.3工程验收：工程完成后，甲方应组织验收，乙方应按照验收标准完成工程质量保证。第五条施工质量标准5.1施工规范：乙方应按照国家标准、行业标准和甲方要求进行施工，确保工程质量。5.2质量监督：甲方有权对施工过程进行监督，要求乙方整改不符合质量要求的问题。5.3质量保证：乙方应承担工程质量保证责任，如工程出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后【】日内进行整改。第六条施工安全6.1安全措施：乙方应制定施工现场安全管理规定，并严格执行。6.2安全事故处理：如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照相关法律法规和甲方要求处理。第八条违约责任8.1违约情形：包括但不限于乙方未按照约定时间完成工程、工程质量不符合约定等。8.2违约责任承担：乙方应承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方损失、支付违约金等。第九条争议解决（一）向乙方所在地人民法院提起诉讼；（二）提交至甲方所在地仲裁委员会仲裁。9.2仲裁机构：甲方所在地仲裁委员会。9.3诉讼管辖：乙方所在地人民法院。第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更程序：如双方同意变更合同内容，应签订书面变更协议，经双方盖章确认后生效。10.3合同终止条件：本合同在工程完成后自然终止。第十一条保密条款11.1保密内容：双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等。11.2保密期限：自合同生效之日起至合同终止之日起【】年。11.3违约保密条款：如乙方泄露甲方商业秘密，应承担违约责任，赔偿甲方损失。第十二条不可抗力12.1不可抗力事件：如自然灾害、社会事件等不可抗力因素。12.2不可抗力后果：双方应协商解决不可抗力事件导致的合同履行问题，必要时可申请延长合同履行时间或终止合同。第十三条合同的附件13.1附件清单：附件一《工程规模明细表》、附件二《工程内容明细表》、附件三《付款计划表》、附件四《工程进度计划表》。13.2附件的有效性：附件是本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。第十四条其他条款14.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同语言：本合同以中文书写，一式【】份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。14.3联系方式：甲方联系人和联系方式：____________；乙方联系人和联系方式：____________。14.4送达地址：甲乙双方的送达地址按照附件五《送达地址确认书》执行。14.5合同的补充和修订：本合同如有未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1本合同所称第三方，是指除甲方和乙方之外，与本合同履行相关的其他主体，包括但不限于中介方、监理方、设计方、材料供应商等。第二条第三方介入方式2.1第三方介入本合同的方式包括但不限于提供专业服务、供应材料、设备租赁、技术支持等。第三条第三方责任3.1第三方应按照合同约定及相关法律法规提供服务或产品，并承担相应责任。3.2第三方责任限额：如第三方因履行本合同造成甲方损失，甲乙双方均有权要求第三方承担责任，但第三方责任限额应不超过其收取甲方费用总额的【】倍。第四条第三方选择与更换4.1甲方、乙方均有权选择第三方，并有权根据合同履行情况更换第三方。4.2甲方、乙方应在选择或更换第三方前通知对方，并征得对方同意。第五条第三方支付5.1如第三方直接向甲方或乙方收取费用，甲方或乙方应按照本合同约定的付款方式支付。5.2甲方或乙方支付给第三方的费用，不免除其根据本合同应承担的付款责任。第六条第三方违约处理6.1如第三方违约，甲方、乙方均有权要求第三方承担违约责任。6.2甲方、乙方要求第三方承担违约责任时，应先协商解决，协商不成的，可依法解决。第七条第三方与甲乙方的关系7.1第三方与甲方、乙方之间的合同关系，不影响本合同的履行。7.2第三方应遵守本合同的约定，如第三方违反本合同，甲方、乙方均有权要求其承担违约责任。第八条第三方资料提供8.1第三方应向甲方、乙方提供其有效证件、资质证明等资料，并保证其真实性、合法性。8.2第三方提供的资料，甲方、乙方有权进行核实，并要求第三方提供补充资料。第九条第三方保密义务9.1第三方应对在履行本合同过程中获取的甲方、乙方商业秘密、技术秘密等予以保密。9.2第三方违反保密义务的，甲方、乙方均有权要求其承担违约责任。第十条第三方保险10.1第三方应为其在履行本合同过程中可能产生的损害购买必要的保险。10.2第三方未购买保险或保险不足以覆盖甲方、乙方损失的，甲方、乙方有权要求第三方承担相应责任。第十一条第三方合规11.1第三方应遵守相关法律法规，不得违法违规经营。11.2第三方违法违规经营导致甲方、乙方损失的，甲方、乙方有权要求其承担相应责任。第十二条第三方退出12.1如第三方因故退出本合同，甲方、乙方均有权要求其承担退出前的违约责任。12.2第三方退出本合同，不影响甲方、乙方根据本合同向第三方追偿的权利。第十三条第三方与甲方、乙方的沟通13.1第三方应保持与甲方、乙方的良好沟通，及时告知合同履行情况。13.2甲方、乙方有权对第三方履行本合同情况进行监督，并要求第三方整改不符合要求的问题。第十四条第三方责任免除14.1第三方在履行本合同过程中，如因不可抗力导致无法履行或部分履行合同，不承担违约责任。14.2甲方、乙方应按照本合同约定，妥善处理第三方因不可抗力导致的合同履行问题。第十五条附件15.1附件一《第三方名单及资质证明》15.2附件二《第三方服务或产品供应合同》15.3附件三《第三方保险证明》本附加条款与本合同具有同等法律效力，如有未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《工程规模明细表》详细列出工程项目的名称、地点、规模等具体信息。附件二：《工程内容明细表》详细列出工程项目的具体内容，包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程等。附件三：《付款计划表》详细列出合同总价、付款比例、付款时间等付款信息。附件四：《工程进度计划表》详细列出工程项目的进度计划，包括各阶段工程的开始时间、结束时间等。附件五：《送达地址确认书》确认甲乙双方的送达地址，以便在合同履行过程中文件的送达。附件六：《第三方名单及资质证明》列出所有第三方的名称、资质证明等相关信息。附件七：《第三方服务或产品供应合同》详细列出第三方提供的服务或产品的供应合同内容。附件八：《第三方保险证明》提供第三方购买的保险的证明文件。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照约定的时间完成工程。2.工程质量不符合约定的标准。3.第三方提供的服务或产品质量不符合约定的标准。4.第三方未按照约定的时间提供服务或产品。5.第三方泄露甲方商业秘密。违约责任认定标准：1.违约行为导致甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。2.违约行为导致甲方损失的，第三方应承担赔偿责任。3.违约行为不足以导致甲方损失的，甲方、乙方均有权要求第三方承担违约责任。示例说明：如果乙方未按照约定的时间完成工程，导致甲方无法按时交付项目给客户，甲方因此遭受损失，乙方应承担赔偿责任。如果第三方提供的服务或产品质量不符合约定的标准，导致工程进度延误或工程质量问题，甲方、乙方均有权要求第三方承担违约责任。如果第三方泄露甲方商业秘密，导致甲方商业利益受损，第三方应承担赔偿责任。全文完。2024年度房地产开发商与施工单位建设合同2本合同目录一览第一条合同主体1.1房地产开发商1.2施工单位第二条建设项目的概述2.1项目名称2.2项目地址2.3项目规模2.4项目预算第三条合同工期3.1开工日期3.2竣工日期第四条工程质量标准4.1工程质量要求4.2质量检验标准第五条工程造价与支付5.1工程总价5.2付款方式5.3付款进度第六条施工单位的责任6.1施工组织与管理6.2施工安全6.3材料与设备6.4工程变更第七条房地产开发商的责任7.1项目审批与许可7.2土地使用权7.3施工条件保障7.4工程验收第八条合同的变更与解除8.1变更条件8.2解除条件第九条违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁或诉讼地点第十一条合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除条件第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限第十三条辅助条款13.1合同附件13.2补充协议第十四条其他条款14.1法律适用14.2合同的翻译14.3合同的修订第一部分：合同如下：第一条合同主体甲方是一家依法成立并有效存在的房地产企业，具有开发和销售房地产的资格。甲方以其注册地为准，全称：[房地产开发商全称]，地址：[甲方注册地址]，法定代表人：[甲方法定代表人]，联系方式：[甲方联系方式]。乙方是一家具备建筑施工资质的单位，具有建筑施工的资格。乙方以其注册地为准，全称：[施工单位全称]，地址：[乙方注册地址]，法定代表人：[乙方法定代表人]，联系方式：[乙方联系方式]。第二条建设项目的概述2.1项目名称：[建设项目名称]本项目名称为：[建设项目名称]，旨在建设：[项目性质]，如住宅、商业、办公等。2.2项目地址：[建设项目地址]本项目地址为：[建设项目地址]，位于：[具体地理位置]。2.3项目规模：[建设项目规模]本项目规划占地面积：[占地面积]，总建筑面积：[总建筑面积]，包括：[包括但不限于住宅、商业、办公等]。2.4项目预算：[项目预算]本项目预估总投资为：[项目预算]，其中建筑安装工程费为：[建筑安装工程费]。第三条合同工期3.1开工日期：[开工日期]双方约定，本项目开工日期为：[开工日期]。3.2竣工日期：[竣工日期]双方约定，本项目竣工日期为：[竣工日期]。第四条工程质量标准4.1工程质量要求本项目应符合国家及行业的质量标准和规范，包括但不限于：[具体质量标准]。4.2质量检验标准（1）工程质量应符合国家及行业的相关标准和要求；（2）工程质量应满足甲方的使用功能和审美需求；（3）工程质量应经过第三方权威机构检测合格。第五条工程造价与支付5.1工程总价本项目的工程总价为：[工程总价]，大写：[工程总价大写]。5.2付款方式（1）进度付款：按照工程进度，分阶段支付工程款；（2）验收付款：工程验收合格后，支付剩余工程款。5.3付款进度（1）工程开工后一个月内，支付工程总价的[比例]；（2）工程进度达到[比例]时，支付相应比例的工程款；（3）工程验收合格后，支付剩余的工程款。为保证乙方的资金合理使用和工程顺利进行，甲方应按照合同约定的付款进度及时支付工程款。如甲方逾期支付，应按照同期银行贷款利率支付乙方利息。第八条合同的变更与解除8.1变更条件除非双方另有约定，任何一方提出变更或解除本合同，应提前[天数]书面通知对方。变更或解除本合同应经双方协商一致，并签订书面协议。8.2解除条件（1）甲方因政策、规划等原因导致项目无法继续实施；（2）乙方因严重违约导致合同无法继续履行；（3）不可抗力导致合同无法履行。解除合同后，双方应按照合同约定处理合同解除后的相关事宜，包括但不限于结算、赔偿等。第九条违约责任9.1违约情形双方同意，如任何一方违反本合同的约定，均应承担违约责任。9.2违约责任承担违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、承担费用等。具体违约责任由双方协商确定，或依法承担。第十条争议解决10.1争议解决方式双方同意，如本合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交[仲裁机构名称]进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。10.2仲裁或诉讼地点仲裁地点为：[仲裁地点]，诉讼地点为：[诉讼地点]。第十一条合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件本合同自双方签字或盖章之日起生效。11.2合同终止条件（1）合同约定的工程竣工并验收合格；（2）双方另有约定且履行完毕；（3）合同解除。11.3合同解除条件本合同解除的条件如下：（1）双方协商一致；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）依法解除。第十二条保密条款12.1保密内容双方同意，在合同履行过程中，对对方的商业秘密、技术秘密、运营数据等予以保密。12.2保密期限保密期限为：[保密期限]，自双方签署本保密协议之日起计算。第十三条辅助条款13.1合同附件本合同附件包括但不限于：（1）工程设计文件；（2）施工图纸；（3）技术规范；（4）其他与合同履行相关的文件。13.2补充协议双方可以就本合同未尽事宜，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十四条其他条款14.1法律适用本合同适用[法律适用地]，如法律、法规、政策发生变化，影响本合同的履行，双方应按变化后的法律、法规、政策要求协商调整本合同。14.2合同的翻译本合同的中文文本为正本，如有翻译文本，双方同意翻译文本与中文文本具有同等法律效力。14.3合同的修订本合同的修订应经双方书面同意，并注明“修订版”字样。修订版取代原合同，原合同失效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方介入本合同涉及的第三方介入，包括但不限于：中介机构、审计机构、评估机构、监管机构、咨询机构等，以及本合同未明确列举但与合同履行相关的其他第三方主体。1.2第三方范围第三方指非甲乙双方的自然人、法人和其他组织，与甲乙双方无直接隶属或利益关系，但因其职责、业务等原因，需参与本合同的履行过程。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方选择甲乙双方应共同协商，选择具备相关资质和良好信誉的第三方机构或个人，参与本合同的履行过程。2.2第三方介入的程序（1）甲乙双方协商确定第三方介入的事项和范围；（2）甲乙双方共同选定第三方；（3）第三方与甲乙双方签订介入协议；（4）第三方按照约定的事项和范围参与合同履行。第三条第三方介入的责任与义务3.1第三方责任第三方应按照甲乙双方的约定，独立、客观、公正地履行其职责，并对其提供的服务或报告的真实性、准确性和完整性承担责任。3.2第三方义务第三方应遵守相关法律法规和行业规范，保守甲乙双方的商业秘密，不得泄露甲乙双方未公开的信息。第四条第三方介入的费用与支付4.1第三方费用第三方介入的费用由甲乙双方协商确定，包括但不限于：第三方机构的咨询费、服务费、差旅费等。4.2第三方支付（1）固定费用支付；（2）按实际服务量支付；（3）其他双方约定的支付方式。第五条第三方介入的监督与评估5.1第三方监督甲乙双方应对第三方介入的过程进行监督，确保第三方独立、客观、公正地履行其职责。5.2第三方评估甲乙双方可定期对第三方的工作进行评估，如评估结果显示第三方未能独立、客观、公正地履行其职责，甲乙双方有权要求第三方改正或更换。第六条第三方责任限额6.1第三方责任限额的确定第三方责任限额由甲乙双方协商确定，包括但不限于：第三方承担的赔偿限额、第三方责任的范围等。6.2第三方责任限额的调整甲乙双方可依据第三方的工作表现和合同履行情况，对第三方责任限额进行调整。第七条第三方与甲乙双方的关系7.1第三方与甲乙双方的关系界定第三方与甲乙双方均为独立的法律主体，第三方对甲乙双方不具有法律上的从属关系。7.2第三方与其他各方的划分说明第三方介入时，应明确其与甲乙双方以及其他相关方的职责、权利和义务，避免利益冲突。第八条第三方介入的合同变更与解除8.1变更条件如因合同履行需要，甲乙双方协商一致，可以变更第三方介入的事项和范围。8.2解除条件如第三方未能独立、客观、公正地履行其职责，甲乙双方协商一致，可以解除第三方介入。第九条第三方介入争议的解决